水利工程建设履约担保协议

水利工程建设履约担保协议水利工程建设履约担保协议甲方（发包人）：_________________________统一社会信用代码：_____________________地址：_________________________________法定代表人/授权代表：___________________联系电话：_____________________________乙方（承包人）：_________________________统一社会信用代码：_____________________地址：_________________________________法定代表人/授权代表：___________________联系电话：_____________________________丙方（担保人）：_________________________（银行/融资担保公司）统一社会信用代码：_____________________地址：_________________________________法定代表人/授权代表：___________________联系电话：_____________________________鉴于条款1.甲方与乙方已于______年______月______日签订《[项目全称]水利工程施工合同》（以下简称“主合同”），约定乙方承包甲方发包的[项目全称]水利工程（以下简称“本工程”）；2.丙方系具备合法担保资质的金融机构/融资担保公司，同意为乙方履行主合同项下全部义务提供不可撤销的履约担保；3.本协议依据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》《水利工程建设项目管理规定》等法律法规制定，明确三方权利义务。第一条工程概况1.1项目名称：[项目全称]水利工程1.2工程地点：_________________________1.3主合同编号：_______________________1.4工程内容：[具体工程内容，如：水库大坝加固、灌区渠道改造等]1.5合同工期：总工期______日历天，自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工1.6合同价款：人民币______元（大写：______圆整）1.7缺陷责任期：自工程竣工验收合格之日起______年（符合水利工程行业标准）第二条担保条款2.1担保方式：不可撤销见索即付连带责任保证（丙方不得因主合同争议、乙方抗辩事由拒付索赔款）2.2担保金额：主合同价款的______%（不超过10%），即人民币______元（大写：______圆整）；若主合同价款变更，担保金额按变更后价款的______%同步调整，需丙方书面确认2.3担保范围：（1）乙方履行主合同项下全部义务（质量、工期、安全、环保、移民配合等）；（2）乙方违约造成甲方的直接损失、间接损失（含甲方为处理违约支出的诉讼费、律师费、保全费、检测鉴定费等）；（3）缺陷责任期内乙方未履行保修义务的赔偿责任2.4担保期限：（1）履约阶段：自本协议生效之日起至工程竣工验收合格并移交甲方之日起30日止；（2）缺陷责任期阶段：自工程竣工验收合格之日起至缺陷责任期满后15日止；（3）若主合同工期调整，担保期限相应顺延，需丙方书面确认第三条索赔条件与程序3.1索赔触发情形：乙方发生下列任一违约，甲方有权索赔：（1）工程质量不符合国家/行业标准或主合同约定，经甲方书面通知15日内未整改合格；（2）工期延误超过主合同约定允许范围（如：总工期延误≥7天），且未按约定支付逾期违约金；（3）未履行安全施工义务，发生一般及以上安全事故（按《生产安全事故报告和调查处理条例》认定）；（4）缺陷责任期内未按约定履行保修义务，经甲方书面通知10日内未整改；（5）擅自转包、违法分包，或拖欠农民工工资导致甲方垫付3.2索赔材料（需提交原件或加盖公章的复印件）：（1）索赔通知书（明确索赔金额、事实依据、计算方式）；（2）主合同副本、工程质量检测报告、工期延误签证、安全事故认定书等违约证明；（3）损失清单及费用凭证（如维修费用发票、违约金计算表）；（4）甲方营业执照、授权委托书（委托代理人）3.3索赔程序：（1）丙方收到材料后3个工作日内核对完整性，不齐则书面通知甲方补充；（2）材料齐全且符合条件的，丙方应在10个工作日内支付索赔款；（3）若丙方认为不符合条件，需在7个工作日内书面答复并说明理由（需附具体依据）；（4）丙方支付后有权向乙方追偿，乙方需在15日内归还代偿款及利息（按代偿当日1年期LPR上浮30%计算）第四条各方权利义务4.1甲方：（1）按主合同支付工程款，提供施工所需的场地、图纸等条件；（2）索赔时提交真实材料，不得虚假索赔；（3）工程竣工后配合乙方办理担保解除手续（需乙方无未履行义务）4.2乙方：（1）严格履行主合同义务，接受甲方、丙方监督；（2）违约时主动承担责任，配合索赔处理；（3）丙方代偿后，及时归还代偿款及相关费用4.3丙方：（1）在担保范围内承担不可撤销责任，不得无理拒付；（2）定期核查乙方履约情况，发现违约及时通知甲方；（3）代偿后有权向乙方追偿（含通过诉讼、仲裁实现债权）第五条违约责任5.1丙方未按时支付索赔款：每逾期1日，按未付金额的万分之五支付违约金；逾期超15日，甲方有权直接从丙方账户扣划（需书面通知）5.2乙方虚假陈述导致丙方代偿：需支付代偿金额10%的违约金，同时承担丙方追偿费用5.3甲方虚假索赔：需返还丙方已付款项，支付同期LPR上浮50%的利息，承担丙方因此产生的诉讼费、律师费第六条协议变更与解除6.1本协议变更、解除需三方书面同意，不得单方变更6.2自动解除情形：（1）担保期限届满，乙方无未履行义务；（2）丙方已支付全部担保金额，乙方已归还代偿款；（3）主合同依法解除，乙方已履行解除后义务第七条争议解决因本协议发生争议，三方先协商；协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决（或约定XX仲裁委员会仲裁）第八条其他8.1本协议自三方签字盖章之日起生效，主合同无效不影响本担保效力（法律另有规定除外）8.2本协议一式陆份，三方各执贰份，具有同等法律效力8.3附件：《主合同副本》《丙方履约担保函样本》（最终以实际出具为准）甲方（盖章）：_________________________法定代表人/授权代表（签字）：___________日期：______年______月______日乙方（盖章）：_______________