羊圈施工合同范本

羊圈施工合同范本甲方（发包方）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：乙方（承包方）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方承包甲方羊圈建设工程事宜，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：[羊圈具体名称]羊圈建设工程2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及要求：乙方按照甲方提供的设计图纸及要求，负责羊圈的基础建设、墙体砌筑、屋顶搭建、门窗安装等全部施工工作。羊圈占地面积为[X]平方米，建筑面积为[X]平方米，具体尺寸及布局详见设计图纸。基础采用[具体基础形式，如钢筋混凝土条形基础]，确保羊圈的稳定性；墙体采用[墙体材料，如红砖]砌筑，厚度为[X]厘米，墙面要求平整、垂直；屋顶采用[屋顶材料及形式，如彩钢板坡屋顶]，具备良好的防水、隔热性能；门窗采用[门窗材质及规格，如塑钢门窗，尺寸为高[X]米、宽[X]米]，保证采光和通风。羊圈内地面需进行[地面处理方式，如混凝土硬化，厚度为[X]厘米]，确保地面平整、防滑，便于清洁和消毒。同时，根据甲方要求设置合理的排水系统，保证羊圈内无积水。羊圈内部需划分不同功能区域，包括羊舍、饲料储存区、通道等，具体划分方式及尺寸详见设计图纸，并满足甲方养殖生产的实际需求。二、工程期限1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总工期：[工期天数]天。如遇不可抗力因素或甲方提出的合理变更要求导致工期延误，经双方协商一致后，工期相应顺延。三、工程价款及支付方式1.工程价款：本工程总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。此价款为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部工程内容所需的人工费用、材料费用、机械设备费用、管理费、利润、税费等一切费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外，合同总价不作调整。2.支付方式：合同签订后，甲方支付工程预付款人民币[X]元（大写：[大写金额]元整），占合同总价款的[X]%。工程进度达到[具体进度节点，如基础完工、主体结构完工等]，经甲方验收合格后，支付工程进度款人民币[X]元（大写：[大写金额]元整），占合同总价款的[X]%。工程竣工并经甲方验收合格后，支付至合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[质保期时长，如一年]后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查，提出意见和建议。按照合同约定的时间和方式支付工程价款。在工程竣工后，有权组织相关人员进行验收。2.义务：向乙方提供羊圈建设工程的设计图纸及相关技术资料，并对资料的真实性、准确性负责。协助乙方办理施工过程中所需的相关手续，如施工许可证等（如需）。负责协调施工现场周边关系，确保施工顺利进行。按照合同约定及时支付工程价款，如逾期支付，应承担相应的违约责任。（二）乙方权利义务1.权利：按照合同约定收取工程价款。要求甲方提供施工所需的相关资料和协助办理相关手续。在施工过程中，有权根据实际情况提出合理的变更建议，但需经甲方书面同意。2.义务：严格按照国家现行施工规范、质量验收标准及甲方提供的设计图纸进行施工，确保工程质量达到合格标准。制定详细的施工计划，合理安排施工进度，确保工程按时竣工。在施工过程中，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。负责施工现场的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任。做好施工过程中的环境保护工作，减少施工对周边环境的影响。负责采购工程所需的材料和设备，并确保材料和设备的质量符合国家相关标准和设计要求。材料和设备进场时，应向甲方提供质量证明文件，并经甲方验收合格后方可使用。在工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。同时，按照合同约定向甲方提供竣工资料，包括工程竣工图、施工记录、材料检验报告等。在质保期内，对工程质量问题负责免费维修或更换。如因乙方原因导致的质量问题，乙方应在接到甲方通知后[具体时长，如24小时]内到达现场进行处理。五、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程质量应符合国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准及相关专业验收规范要求，达到合格标准。2.验收程序：工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告，并通知甲方组织验收。甲方应在接到乙方验收通知后[具体时长，如7天]内组织相关人员进行验收。验收内容包括工程质量、工程进度、工程资料等方面。验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格为止。整改期间所产生的费用由乙方承担，且工期不顺延。工程竣工验收合格后，甲方应在[具体时长，如15天]内办理工程结算手续。六、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[具体时长，如15天]的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应的违约金。若甲方未按照合同约定提供施工所需的资料或协助办理相关手续，导致乙方无法正常施工，工期延误的责任由甲方承担，同时甲方应赔偿乙方因此造成的损失。若甲方擅自变更设计或增加工程内容，应与乙方协商一致，并签订补充协议。由此导致工程价款增加的，甲方应按照增加后的价款支付给乙方；由此导致工期延误的，工期相应顺延。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，工程质量不合格的乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成其他损失的，乙方应负责赔偿。若乙方未按照合同约定的工期竣工，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[具体时长，如合同工期的10%]的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程价款，同时乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。若乙方在施工过程中违反安全管理规定或环境保护要求，导致发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。若乙方擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程价款，同时乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提