油漆木工合同范本

油漆木工合同范本甲方（委托方）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（受托方）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有油漆木工相关工作需求，乙方具备提供该服务的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行油漆木工工作事宜达成如下协议：一、服务内容及要求1.服务内容乙方负责为甲方提供油漆木工服务，具体包括但不限于以下工作：木工部分：根据甲方要求进行房屋内门窗制作、安装，家具定制（如衣柜、橱柜等）的设计与制作安装，吊顶造型设计与施工等。油漆部分：对木工制作完成的成品及房屋内墙面、顶面进行基层处理，然后根据甲方选定的油漆品牌和颜色进行底漆、面漆的涂刷工作。2.服务要求乙方应严格按照国家相关质量标准、行业规范以及甲方提出的具体要求进行施工。所有材料的选用应符合环保标准，不得使用对人体有害的材料。施工过程中，乙方应确保施工现场的整洁卫生，及时清理施工垃圾。施工结束后，应将施工现场恢复至施工前的状态。乙方应保证施工质量，在质保期内如出现质量问题，应及时免费进行修复或更换。二、标的物或服务具体描述1.木工制作门窗制作：材质选用[具体木材名称]，规格为[详细尺寸]，颜色为[选定颜色]，款式为[具体样式，如平开式、推拉式等]。家具定制：衣柜：尺寸为[长×宽×高具体尺寸]，内部结构为[详细描述，如分层、挂杆等设置]，材质为[具体板材名称]，表面处理工艺为[如烤漆、三聚氰胺板饰面等]。橱柜：包括吊柜、地柜，吊柜尺寸为[长×宽×高具体尺寸]，地柜尺寸为[长×宽×高具体尺寸]，台面材质为[具体材质，如石英石、大理石等]，柜门材质为[具体材质，如实木、吸塑板等]，颜色为[选定颜色]。吊顶造型：造型设计为[详细描述造型样式]，材质选用[具体材料，如轻钢龙骨、石膏板等]，表面处理为[如刮腻子、刷漆等]。2.油漆施工基层处理：墙面、顶面基层应进行平整、打磨处理，确保无裂缝、无孔洞。油漆品牌及颜色：油漆选用[具体品牌]，底漆颜色为[底漆颜色]，面漆颜色为[面漆颜色]，涂刷遍数为底漆[X]遍，面漆[X]遍。三、合同期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至乙方完成全部油漆木工服务并经甲方验收合格之日止。预计工期为[开始日期][结束日期]，具体开工日期以甲方书面通知为准。如因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此给甲方造成的损失。四、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议。对乙方交付的工作成果有验收权，如发现质量问题有权要求乙方整改或返工。义务按照合同约定向乙方支付服务费用。向乙方提供施工所需的相关资料，包括房屋设计图纸、装修要求等，并协助乙方办理施工过程中可能需要的相关手续。为乙方施工提供必要的工作条件，如协调其他施工单位的施工顺序，确保乙方施工场地的畅通等。2.乙方权利与义务权利按照合同约定收取服务费用。根据施工需要，要求甲方提供必要的协助和支持。义务按照本合同约定的服务内容、要求和标准，组织专业人员进行施工，确保施工质量和进度。负责施工过程中的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全和施工现场的安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任。遵守施工现场的各项规章制度，不得损坏甲方及其他相邻方的财物。在施工过程中造成甲方或第三方财产损失的，由乙方承担赔偿责任。按照国家相关规定及本合同约定，为施工人员购买足额的人身意外伤害保险。定期向甲方汇报施工进度，及时沟通施工过程中出现的问题，并根据甲方意见进行调整。在质保期内，对因施工质量问题出现的损坏或故障负责免费维修或更换。质保期自甲方验收合格之日起计算，[具体质保期限]年。五、服务费用及支付方式1.服务费用本合同服务费用总计为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此费用为固定总价，包含乙方完成本合同约定服务所需的全部费用，除因甲方提出变更服务内容导致费用增加外，不因任何因素调整。2.支付方式合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。木工部分完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的[进度款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。油漆部分完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的[尾款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定按时支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[逾期付款宽限期]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金，同时工期相应顺延。若因甲方原因导致乙方无法按时施工或施工中断，甲方应承担乙方因此遭受的损失，包括但不限于窝工费、设备租赁费等，并相应延长工期。窝工费计算方式为：按照乙方施工人员每日平均工资标准×窝工天数×窝工人数。设备租赁费按照实际租赁费用计算。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方自行承担。如因乙方施工质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照合同约定的工期完成服务，每逾期一日，应按照合同总金额的[逾期完工违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[逾期完工宽限期]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照合同总金额的[合同解除违约金比例]向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成其他损失的，还应承担赔偿责任。若乙方擅自更换施工人员或使用不符合合同约定的材料，甲方有权要求乙方立即整改，如乙方拒不整改，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照合同总金额的[擅自更换或使用不合格材料违约金比例]向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成其他损失的，还应承担赔偿责任。乙方违反施工现场安全管理规定，导致发生安全事故的，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任，如因此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院