绿化建设合同范本

绿化建设合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有绿化建设需求，乙方具备绿化建设的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行绿化建设事宜达成如下协议：一、绿化建设项目概况1.项目名称：[绿化建设项目具体名称]2.项目地点：[详细地址]3.项目规模：绿化面积共计[X]平方米，包括但不限于种植各类树木、花卉、草坪，以及建设相关的绿化配套设施（如灌溉系统、景观小品等）。具体绿化区域及要求详见附件一《绿化建设项目规划图》。二、双方权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的绿化建设工作进行监督检查，提出意见和建议。有权根据本合同约定及实际情况，要求乙方调整绿化建设方案，但应提前通知乙方，并承担因调整方案给乙方造成的合理损失。2.义务向乙方提供绿化建设所需的相关资料，包括但不限于项目场地现状图、地下管线资料等，并确保所提供资料的真实性和完整性。按照本合同约定的时间和方式向乙方支付绿化建设费用。协助乙方办理绿化建设过程中所需的相关审批手续，如许可证、执照等，相关费用由[方]承担。在绿化建设期间，负责协调与项目场地周边单位和居民的关系，避免因第三方原因影响绿化建设工作的正常进行。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定及时支付绿化建设费用。根据本合同约定及甲方要求，自主组织绿化建设工作，包括但不限于采购绿化苗木、安排施工人员、制定施工计划等。在绿化建设过程中，如遇不可抗力或甲方原因导致施工受阻，有权要求甲方顺延工期，并承担因工期顺延给乙方造成的合理损失。2.义务按照国家相关法律法规、行业标准及本合同约定，制定详细的绿化建设方案，经甲方书面确认后严格组织实施。绿化建设方案应包括但不限于绿化植物品种选择、种植布局、施工进度计划、质量保证措施等内容。确保所使用的绿化苗木符合国家质量标准，具有良好的生长态势，并提供苗木的相关检疫证明等资料。安排具备相应资质和经验的施工人员进行绿化建设施工，施工人员应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。在施工过程中，采取必要的防护措施，避免对周边环境造成污染和破坏。负责绿化建设工程的质量控制，严格按照绿化建设方案和施工规范进行施工，确保绿化建设工程质量达到优良标准。在绿化建设工程竣工后，负责养护管理[养护期限]年，养护期间应定期对绿化植物进行浇水、施肥、修剪、病虫害防治等工作，确保绿化植物的正常生长。在绿化建设过程中，及时向甲方汇报工程进展情况，接受甲方的监督检查，并根据甲方的意见和建议及时调整施工方案。绿化建设工程竣工后，按照国家相关规定和本合同约定，向甲方提交竣工报告、竣工图及相关资料，并配合甲方进行竣工验收。三、绿化建设费用及支付方式（一）绿化建设费用本合同绿化建设费用总计为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方要求变更绿化建设方案导致费用增加的除外。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付绿化建设费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：乙方完成绿化建设工程总量的[X]%后，向甲方提交进度报告及付款申请，经甲方审核确认后[X]个工作日内，甲方向乙方支付绿化建设费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.竣工验收款：绿化建设工程竣工并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至绿化建设费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.养护期满款：养护期满后，乙方提交养护工作报告及付款申请，经甲方审核确认后[X]个工作日内，甲方向乙方支付剩余绿化建设费用，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程期限及工期延误（一）工程期限本绿化建设工程自合同签订之日起[开工日期]开始施工，至[竣工日期]竣工，总工期为[X]天。具体开工日期以甲方书面通知为准，但乙方应提前做好施工准备工作。（二）工期延误1.因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担责任。甲方应提前通知乙方，并承担因工期延误给乙方造成的数据采购、设备租赁、人员窝工等合理损失。2.因乙方原因导致工期延误而又未取得甲方书面同意的，每延误一天，乙方应按照绿化建设费用的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方工期延误给甲方造成其他损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。3.因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。经甲方确认后，工期相应顺延，双方互不承担责任。五、工程质量及验收（一）工程质量1.乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及本合同约定进行绿化建设施工，确保工程质量达到优良标准。绿化植物的成活率应在[成活率标准]以上，如有未成活的植物，乙方应在养护期内及时补种。2.乙方应建立质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，定期对工程质量进行检查和评估，及时发现和解决质量问题。3.在绿化建设工程施工过程中，如甲方发现乙方施工质量不符合要求，有权要求乙方立即整改。乙方应在接到甲方整改通知后[整改期限]内完成整改，如乙方未按时完成整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权扣除相应的绿化建设费用，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失。（二）验收标准1.绿化建设工程竣工后，乙方应按照国家相关规定和本合同约定，向甲方提交竣工报告、竣工图及相关资料。甲方应在接到乙方提交的验收申请后[验收期限]内组织验收。2.验收标准以本合同约定、附件一《绿化建设项目规划图》及国家相关绿化建设标准为准。验收内容包括绿化植物的品种、数量、规格、种植质量、成活率、绿化配套设施的建设质量等。3.如绿化建设工程经验收合格，双方应签署竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求在[整改期限]内进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方承担，如因整改导致工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。六、养护管理（一）养护期限乙方负责绿化建设工程的养护管理期限为自工程竣工验收合格之日起[养护期限]年。（二）养护内容1.定期对绿化植物进行浇水、施肥、修剪、病虫害防治等工作，确保绿化植物生长良好。2.及时清理绿化区域内的杂物、垃圾等，保持绿化区域的整洁卫生。3.对绿化配套设施进行定期检查和维护，确保其正常运行。如发现设施损坏或故障，应及时修复或更换。（三）养护费用及支付方式**养护费用已包含在本合同绿化建设费用中，甲方不再另行支付。（四）养护责任1.在养护期内，如因乙方养护管理不善导致绿化植物死亡或绿化配套设施损坏的，乙方应及时补种或修复。如乙方未按时补种或修复，甲方有权自行组织补种或修复，相关费用由乙方承担。2.如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致绿化植物死亡或绿化配套设施损坏的，乙方应及时通知甲方，并协助甲方采取相应的补救措施。双方根据实际情况协商解决责任承担问题。七、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付绿化建设费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停绿化建设工作，并要求甲方支付已完成工作量对应的费用及违约金。如因甲方逾期付款给乙方造成其他损失的，甲方还应承担相应的赔偿责任。2.若甲方违反本合同约定，擅自变更绿化建设方案或干扰乙方正常施工，导致乙方无法按照合同约定完成绿化建设工作的，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失，并按照绿化建设费用的[X]%向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定的时间、质量标准和要求完成绿化建设工作，每逾期一天，应按照绿化建设费用的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方原因导致绿化建设工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及甲方损失由乙方承担。2.若乙方违反本合同约定，擅自转包或分包绿化建设工程的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照绿化建设费用的[X]%向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失。3.若乙方在养护期内未按照本合同约定履行养护管理义务，导致绿化植物死亡或绿化配套设施损坏的，乙方应按照本合同关于养护责任的约定承担相应责任。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合