版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方(定作人):
法定代表人:
地址:
联系电话:乙方(承揽人):
法定代表人:
地址:
联系电话:鉴于:
甲方为自建房的所有权人,有对自建房外墙进行喷漆的需求;乙方具有从事外墙喷漆业务的专业能力和经验,双方经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规,就甲方将自建房外墙喷漆工程承揽给乙方事宜达成如下协议。一、工程概况1.工程地点甲方自建房位于[具体地址]。2.工程范围乙方负责对甲方自建房外墙进行喷漆,具体包括外墙墙面、门窗周边等相关部位(具体以双方现场确认的范围为准)。3.工程内容(1)乙方需对墙面进行基层处理,包括但不限于清理墙面灰尘、油污、铲除松动的涂层等,确保墙面平整、干净、干燥。
(2)根据甲方选定的漆料颜色和品牌进行外墙喷漆作业,保证喷漆均匀、无流坠、无漏喷等现象。
(3)对喷漆过程中可能产生的对周边环境的影响进行防护和清理,如对门窗、地面等进行遮挡保护,工程结束后清理现场垃圾。二、合同工期1.开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。2.竣工日期乙方应在[具体竣工日期]前完成全部喷漆工程。3.工期延误(1)如遇不可抗力因素(如自然灾害、政府指令性停工等)导致工期延误,乙方应及时通知甲方,双方可协商顺延工期。
(2)因甲方原因(如未按时提供施工条件、变更设计方案等)导致工期延误,工期相应顺延,且甲方应承担因此给乙方造成的合理损失,包括但不限于人员窝工费、设备闲置费等。
(3)因乙方原因导致工期延误的,每延误一日,乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。若延误超过[X]日,甲方有权解除合同,乙方除应支付上述违约金外,还应退还甲方已支付的全部款项,并承担甲方因此遭受的全部损失。三、工程质量1.质量标准(1)乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》等相关标准要求。
(2)喷漆效果应均匀一致,色泽符合甲方选定的色卡标准,无明显色差、流坠、起皮、裂缝等质量问题。
(3)基层处理应牢固、平整,符合施工工艺要求,不得出现空鼓、开裂等现象。2.质量保证(1)乙方对所完成的工程提供[X]年的质量保证期,自工程验收合格之日起计算。
(2)在质量保证期内,如出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后的[X]小时内做出响应,并在[X]日内派人到现场进行免费维修或处理。如乙方未按时履行维修义务,甲方有权自行或委托第三方进行维修,费用由乙方承担。3.质量验收(1)工程完工后,乙方应提前[X]天通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[X]天内组织验收。
(2)验收标准按照本协议约定的质量标准和国家相关规范进行。如验收不合格,乙方应立即进行整改,直至验收合格为止,整改费用由乙方承担。
(3)验收合格后,双方应签署工程验收报告,作为工程交付的依据。四、工程价款及支付方式1.工程价款本工程总价款为人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元),该价款包括但不限于乙方完成工程所需的人工费用、材料费用、设备费用、运输费用、税费等一切费用。2.支付方式(1)合同签订后,甲方应向乙方支付工程总价款的[X%]作为预付款,即人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)。
(2)乙方完成基层处理工作,并经甲方验收合格后,甲方应向乙方支付工程总价款的[X%],即人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)。
(3)全部喷漆工程完工,经甲方验收合格后,甲方应向乙方支付工程总价款的[X%],即人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)。
(4)剩余工程总价款的[X%]作为质量保证金,即人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元),在质量保证期届满后,如无质量问题,甲方应在[X]日内无息支付给乙方。3.支付时间甲方应在收到乙方开具的合法有效的发票后的[X]个工作日内完成相应款项的支付。五、材料供应1.漆料及辅料的提供(1)本工程所需的漆料及辅料由乙方负责提供。乙方提供的漆料及辅料应符合国家相关标准和环保要求,并提供产品质量合格证明文件。
(2)乙方应提前[X]天向甲方提供漆料及辅料的品牌、规格、型号、数量等详细清单,经甲方确认后方可采购。2.材料检验(1)乙方采购的漆料及辅料到场后,应通知甲方进行检验。甲方应在接到通知后的[X]小时内到场检验。
(2)如发现材料不符合本协议约定的标准或质量要求,乙方应立即更换合格的材料,由此产生的费用由乙方承担,同时工期不予顺延。六、双方权利和义务甲方权利和义务权利(1)有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查,要求乙方按照本协议约定的标准和要求进行施工。
(2)对乙方提供的漆料及辅料的品牌、质量、颜色等有最终决定权。
(3)工程竣工后,有权按照本协议约定的质量标准进行验收,如验收不合格,有权要求乙方整改直至合格。义务(1)按照本协议约定的时间和方式向乙方支付工程价款。
(2)为乙方施工提供必要的条件,如提供施工用水、用电接口等。
(3)协调好周边邻居的关系,避免因施工影响周边居民正常生活而产生纠纷。乙方权利和义务权利(1)按照本协议约定收取工程价款。
(2)有权要求甲方按照本协议约定提供施工条件,如因甲方原因导致施工无法正常进行,有权要求甲方承担相应责任并顺延工期。义务(1)严格按照本协议约定的工期、质量标准和施工规范进行施工,确保工程质量和进度。
(2)遵守施工现场的管理规定,做到文明施工、安全施工,承担因自身原因造成的安全事故责任和因此产生的费用。
(3)保守甲方的商业秘密和个人隐私,不得向任何第三方泄露与本工程有关的信息。
(4)在工程交付前,负责对已完成的工程进行保护,如发生损坏,应及时修复并承担费用。七、违约责任甲方违约责任(1)如甲方未按照本协议约定的时间和金额支付工程价款,每逾期一日,应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的,乙方有权暂停施工,直至甲方支付相应款项及违约金为止,由此造成的工期延误由甲方承担。
(2)如因甲方原因导致工程中途停工或变更设计方案,甲方应承担乙方因此遭受的全部损失,包括但不限于已完成工程的费用、材料损失、人员窝工费等。乙方违约责任(1)如乙方未按照本协议约定的工期完成工程,每逾期一日,应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。若延误超过[X]日,甲方有权解除合同,乙方除应支付上述违约金外,还应退还甲方已支付的全部款项,并承担甲方因此遭受的全部损失。
(2)如乙方施工质量不符合本协议约定的标准,应负责无偿返工,直至达到合格标准为止。因返工导致工期延误的,乙方还应按照逾期工期承担相应的违约金。
(3)如乙方违反本协议约定的其他义务,应承担因此给甲方造成的全部损失。八、合同变更与解除合同变更(1)经双方协商一致,可以书面形式变更本协议的内容。
(2)因工程实际情况需要变更工程范围、工期、质量标准等内容的,双方应签订变更协议,并确定变更部分的工程价款和工期调整情况。合同解除(1)双方协商一致,可以解除本合同。
(2)如一方严重违反本协议约定,经另一方书面催告后在合理期限内仍未纠正的,另一方有权解除合同。解除合同的一方应书面通知对方,合同自通知到达对方时解除。
(3)因不可抗力因素导致本合同无法履行或部分无法履行的,双方互不承担违约责任,本合同可部分或全部解除。双方应协商解决善后事宜。解除后的处理合同解除后,乙方应停止施工,并按照甲方要求妥善处理已完成的工程和剩余的材料、设备等。甲方应按照乙方实际完成的工作量支付相应的工程价款,并根据合同解除的原因承担相应的责任。九、争议解决如双方在本协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款保密条款双方应对在本协议签订和履行过程中知悉的对方商业秘密和个人隐私予以保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露。通知条款双方在本协议中留存的地址和联系电话为有效送达地址。任何一方变更地址或联系电话的,应及时书面通知对方。一方按照对方留存的送达地址邮寄通知等文件的,自邮件发出之日起[X]日视为送达。协议生效与份数本协议自双方签字(
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年广东农工商职业技术学院单招职业技能测试题库含答案详解
- 2026年宁夏职业技术学院单招职业倾向性测试题库及参考答案详解一套
- 2026年黑龙江幼儿师范高等专科学校单招综合素质考试题库含答案详解
- 2026年天津工艺美术职业学院单招职业技能考试题库及参考答案详解
- 2026年重庆科技大学单招综合素质考试题库及答案详解1套
- 2026年福州职业技术学院单招职业技能考试题库及参考答案详解1套
- 2026年内江卫生与健康职业学院单招职业适应性考试题库及答案详解1套
- 2026年郑州汽车工程职业学院单招职业倾向性考试题库及参考答案详解1套
- 2026年青岛工程职业学院单招职业倾向性测试题库含答案详解
- 2026年江苏财会职业学院单招综合素质考试题库及答案详解1套
- 2025年葫芦岛市总工会面向社会公开招聘工会社会工作者5人备考题库及参考答案详解
- 2026班级马年元旦主题联欢晚会 教学课件
- 2025年沈阳华晨专用车有限公司公开招聘备考笔试题库及答案解析
- 2025年云南省人民检察院聘用制书记员招聘(22人)笔试考试参考试题及答案解析
- 2025天津市第二批次工会社会工作者招聘41人考试笔试备考试题及答案解析
- 2025年乐山市商业银行社会招聘笔试题库及答案解析(夺冠系列)
- 江西省三新协同体2025-2026年高一上12月地理试卷(含答案)
- 2025新疆维吾尔自治区哈密市法院、检察院系统招聘聘用制书记员(31人)笔试考试参考试题及答案解析
- 高层建筑消防安全教育培训课件(香港大埔区宏福苑1126火灾事故警示教育)
- 见证取样手册(燃气工程分部)
- 2025新疆和田和康县、和安县面向社会招聘事业单位工作人员108人(公共基础知识)测试题附答案解析
评论
0/150
提交评论