建筑施工进度保障责任承诺书（9篇）

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE建筑施工进度保障责任承诺书（9篇）建筑施工进度保障责任承诺书篇1为保证__________工作顺利开展：一、主要职责范围本承诺书旨在明确承诺人在__________工程建设项目中，就施工进度保障所应承担的责任。承诺人系该工程项目的__________（填写具体职务或单位），对项目进度计划的制定、执行及负有直接责任。承诺人承诺严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度，保证所负责工作环节的进度符合整体计划要求，并采取有效措施预防和解决可能影响进度的风险因素。二、核心行动准则1.严格遵循项目进度计划，保证各阶段任务按时完成；2.加强与项目相关方（包括设计、监理、施工及业主单位）的沟通协调，形成工作合力；3.实时监控施工进度，及时发觉并报告异常情况；4.优化资源配置，合理调配人力、材料及设备，避免因资源短缺导致进度延误；5.坚持质量与进度并重原则，保证工程实体质量符合标准，避免因质量问题返工而影响整体进度。三、具体落实方案1.进度计划管理：依据项目总进度计划，分解细化至每周、每日工作目标，并定期（如每月）组织进度评审会议；对关键路径工序实施重点监控，保证其按计划节点推进；2.安全与质量保障：每日开展__________次安全检查，排查施工现场安全隐患，保证安全措施落实到位；加强工序质量自检，对隐蔽工程及关键部位实行双检制（自检与互检）；3.风险预控与应急处置：编制常见风险因素清单（如天气突变、材料供应延迟等），制定针对性应对预案；若发生突发状况，立即启动应急机制，在2小时内向项目负责人汇报，并协调资源优先解决；4.沟通协调机制：每周至少召开一次跨部门协调会，解决接口问题；通过项目管理信息系统（如BIM平台或钉钉等）共享进度动态，保证信息透明；5.资源保障措施：保证所负责工作区域的材料储备满足3天以上施工需求，避免因缺料停工；对施工设备实行预防性维护，保证其完好率不低于95%。四、与考核机制1.承诺人向项目管理办公室定期提交进度报告，接受其；2.项目组将结合实际进度与计划偏差，对承诺人进行绩效评估，考核结果与奖惩挂钩；3.如因承诺人责任导致进度延误，将承担相应经济责任，并接受公司纪律处分；4.积极配合上级单位组织的专项检查，对发觉的问题限期整改。承诺人签名：______________签订日期：______________建筑施工进度保障责任承诺书篇2承诺方类型：□企业□个人□其他__________鉴于建筑施工项目的特殊性及其对工程质量、安全、进度等方面的严格要求，为保证项目按计划顺利实施，承诺方特依据相关法律法规及合同约定，就建筑施工进度保障事宜作出如下承诺：1.承诺事项承诺方明确认识到，保证建筑施工进度是履行合同义务的关键环节。为此，承诺方承诺将严格按照合同约定的工期节点，组织实施各项建设工作。具体包括但不限于：（1）组建专业的项目管理团队，明确岗位职责，保证项目指挥体系高效运转；（2）制定详细的施工计划，细化到每日、每周、每月的工作任务，并动态调整以适应实际情况；（3）提前做好资源调配，包括人力、物力、机械设备等，保证施工过程中各项资源及时到位；（4）加强施工现场管理，优化施工流程，减少不必要的延误，保证工序衔接紧密；（5）积极协调各参建单位，包括设计、监理、分包商等，形成合力，共同推进项目进度；（6）针对可能出现的风险因素，制定应急预案，提前做好防范措施，避免因不可预见情况导致进度滞后。2.实施标准为保证承诺事项的落实，承诺方将遵循以下实施标准：（1）项目管理团队需定期召开进度协调会议，分析项目进展情况，及时解决存在的问题；（2）采用先进的施工技术和方法，提高施工效率，例如采用BIM技术进行施工模拟和优化；（3）建立完善的进度监测机制，通过现场巡查、数据分析等方式，实时掌握施工进度，保证与计划保持一致；（4）对关键路径上的工作项进行重点监控，保证其按时完成，防止因关键路径延误导致整体进度滞后；（5）加强质量安全管理，保证施工过程中不因质量问题导致返工，不因安全导致停工；（6）承诺方将投入必要的资金和人力，保障项目进度所需的各项开支，保证资源充足。3.考核为保证承诺事项的有效执行，承诺方接受以下考核：（1）监理单位将依据合同约定及行业规范，对施工进度进行全过程，并定期向建设单位报告情况；（2）建设单位将定期组织专项考核，评估承诺方的进度保障能力，考核内容包括但不限于：__________项指标纳入年度考核；（3）承诺方需积极配合监理单位和建设单位的考核工作，提供真实、完整的施工资料，包括进度计划、施工日志、影像资料等；（4）如因承诺方原因导致进度延误，承诺方将承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；（5）承诺方将根据考核结果，及时调整施工计划和管理措施，持续改进进度保障能力。4.生效变更本承诺书自签订之日起生效，具有法律约束力。在项目实施过程中，如遇以下情况，承诺方可提出变更申请：（1）因设计变更导致工程量发生变化；（2）因不可抗力因素导致施工条件发生重大改变；（3）因建设单位提出合理变更要求，且变更内容对施工进度有直接影响。变更申请需经建设单位和监理单位审核同意后生效，并相应调整合同条款及施工计划。承诺方将保证变更后的施工进度仍能满足合同要求，并承担变更过程中产生的相关责任。承诺人签名：____________________签订日期：____________________建筑施工进度保障责任承诺书篇3承诺方：__________________接收方：__________________1.承诺背景鉴于承诺方作为建筑施工项目的责任主体，为保证项目按期、保质完成，根据国家相关法律法规及合同约定，特此作出以下承诺。建筑施工涉及多方利益，工期延误或质量问题可能引发连锁反应，影响社会公共利益及经济秩序。承诺方充分认识到自身责任，决心通过完善管理体系、强化执行力度、优化资源配置等措施，保障项目顺利推进。2.承诺内容承诺方承诺在项目施工全过程中，严格遵守国家及地方关于建筑施工的法律法规，保证施工进度符合合同约定及行业标准。具体包括但不限于以下内容：（1）按照设计图纸及施工方案，科学组织施工，合理调配人力、物力、财力资源；（2）建立动态进度管理机制，定期监控施工进度，及时发觉并解决影响工期的因素；（3）强化质量管理，保证施工质量符合设计要求及验收标准，避免因质量问题导致返工；（4）加强与接收方、监理方及相关单位的沟通协调，形成高效协作机制；（5）严格遵守安全生产规定，保证施工现场无重大安全发生。3.实施计划为保证承诺内容落到实处，承诺方制定以下实施计划：第一阶段：至________年________月________日，完成项目前期准备工作，包括施工组织设计编制、人员设备调配、场地平整等，保证项目具备开工条件；第二阶段：至________年________月________日，完成主体结构施工，重点推进核心工程，保证关键节点按时完成；第三阶段：至________年________月________日，完成装饰装修及附属工程，加强细节管理，保证整体质量达标；第四阶段：至________年________月________日，完成项目竣工验收及交付，保证所有工程符合合同约定及验收标准。实施过程中，承诺方将设立专项工作组，配备__________名专业人员负责进度监控、质量管理、安全等工作，保证计划按期推进。4.保障措施为有效落实承诺内容，承诺方采取以下保障措施：（1）资源配置：配备__________名技术骨干、__________名安全管理人员、__________台关键施工设备，保证人力物力充足；（2）资金保障：保证项目资金及时到位，避免因资金问题影响施工进度；（3）技术支持：与专业机构合作，提供技术咨询服务，解决施工过程中的技术难题；（4）第三方评估：由__________机构进行年度评估，对施工进度、质量、安全等方面进行全面考核，评估结果作为改进依据；（5）应急预案：制定突发事件应急预案，一旦发生不可预见情况，立即启动应急机制，减少工期延误风险。5.违约责任若承诺方未能按期完成施工任务，或出现重大质量问题、安全等情形，将承担相应违约责任：（1）工期延误：每延迟一日，按合同约定支付违约金，最高不超过合同总额的__________%；（2）质量问题：若因施工质量问题导致返工或验收不合格，承诺方承担全部整改费用，并赔偿接收方因此遭受的损失；（3）安全：若发生重大安全，承诺方将承担全部责任，包括但不限于赔偿损失、罚款等，并依法追究相关责任人的法律责任。6.附则本承诺书自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。承诺方将严格履行承诺内容，接受接收方及第三方机构的。本承诺书一式两份，承诺方及接收方各执一份，具有同等法律效力。承诺人签名：__________________签订日期：__________________建筑施工进度保障责任承诺书篇4合同编号：__________一、总则1.1为保证_______（项目名称）工程的顺利实施，保障工程按期竣工交付使用，承诺方根据国家相关法律法规、工程建设标准及合同约定，就本工程建筑施工进度保障事宜，特向接收方作出如下郑重承诺：1.2承诺方系本工程_______（分部分项工程名称）的施工单位，具备相应的资质等级和施工能力，并承诺严格遵守本承诺书之各项约定，全面履行施工进度保障责任。1.3接收方系本工程的建设单位或监理单位，对本工程的进度、质量、安全等方面负有和管理职责。承诺方承诺积极配合接收方的与管理，共同保证工程目标的实现。二、承诺事项2.1承诺方承诺，将严格按照经审核确认的_______（工程名称）施工组织设计、施工进度计划及专项施工方案组织施工，保证工程按照合同约定的工期节点有序推进。2.2承诺方承诺，将组建一支经验丰富、技术过硬、管理规范的施工队伍，并配备充足的施工设备和周转材料，为工程进度提供有力保障。2.3承诺方承诺，将严格按照设计图纸、施工规范及验收标准进行施工，保证工程质量符合要求。因工程质量问题导致的返工、停工，承诺方将承担由此产生的所有责任，并相应调整施工进度计划。2.4承诺方承诺，将密切关注天气、地质等自然因素对工程进度的影响，并采取积极有效的应对措施，尽量减少因不可抗力因素造成的工期延误。2.5承诺方承诺，将建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理，保证施工安全。因安全生产导致的停工，承诺方将承担由此产生的所有责任，并相应调整施工进度计划。2.6承诺方承诺，将积极配合接收方及设计单位进行设计变更和现场签证工作，并及时处理相关事宜，避免因设计变更和现场签证不及时导致的工期延误。2.7承诺方承诺，将定期向接收方报送工程进度报告，详细说明工程进展情况、存在问题及下一步施工计划。接收方有权随时对施工现场进行检查，承诺方将积极配合。2.8承诺方承诺，如在施工过程中遇到影响工程进度的重大问题，将立即向接收方报告，并共同协商解决，保证工程进度不受影响。2.9承诺方承诺，将严格按照合同约定的付款方式及时收取工程款项，保证施工资金的及时到位，避免因资金问题导致的工期延误。2.10承诺方承诺，将严格遵守国家有关环境保护的法律法规，文明施工，减少施工对周边环境的影响。2.11承诺方承诺，将设立专门的进度管理岗位，配备专职进度管理人员，负责施工进度的计划、控制、协调和工作，保证施工进度始终处于可控状态。2.12承诺方承诺，将积极采用先进的施工技术和施工工艺，提高施工效率，加快施工进度。2.13承诺方承诺，将加强与各参建单位的沟通协调，建立良好的合作关系，共同推进工程进度。2.14承诺方承诺，将严格按照合同约定的违约责任条款执行，如因承诺方原因导致工程进度延误，将承担相应的违约责任。三、进度保障措施3.1组织保障措施3.1.1承诺方将成立以项目经理为组长的进度保障领导小组，全面负责工程进度的计划、控制、协调和工作。3.1.2承诺方将制定详细的进度保障方案，明确各阶段施工任务、施工顺序、施工方法、施工机械、劳动力计划等，并报接收方审核确认。3.1.3承诺方将定期召开进度协调会，协调解决施工过程中遇到的各种问题，保证工程进度按计划推进。3.2技术保障措施3.2.1承诺方将组织技术人员对施工图纸进行详细审查，并提出优化建议，保证施工方案的可行性和合理性。3.2.2承诺方将积极采用先进的施工技术和施工工艺，提高施工效率，加快施工进度。3.2.3承诺方将加强施工过程的质量控制，保证工程质量符合要求，避免因质量问题导致的返工、停工。3.3资源保障措施3.3.1承诺方将根据施工进度计划，合理配置施工资源，保证施工机械、周转材料、劳动力等资源的及时到位。3.3.2承诺方将加强与材料供应商的沟通协调，保证工程所需材料的质量和供应及时性。3.3.3承诺方将建立完善的物资管理制度，加强物资的采购、储存、使用等环节的管理，保证物资的合理利用和及时供应。3.4资金保障措施3.4.1承诺方将严格按照合同约定的付款方式及时收取工程款项，保证施工资金的及时到位。3.4.2承诺方将加强资金管理，合理安排资金使用计划，保证资金的有效利用。3.5管理保障措施3.5.1承诺方将建立健全施工管理制度，加强对施工现场的管理，保证施工有序进行。3.5.2承诺方将加强施工人员的培训和教育，提高施工人员的素质和技能水平。3.5.3承诺方将加强施工现场的安全管理，保证施工安全。四、违约责任4.1如因承诺方原因导致工程进度延误，将按照合同约定的违约责任条款承担相应的违约责任。4.2承诺方承诺，将严格按照本承诺书之各项约定履行施工进度保障责任，如有任何违反，将承担相应的法律责任。五、附则5.1本承诺书一式_______份，承诺方执_______份，接收方执_______份，具有同等法律效力。5.2本承诺书自双方签字盖章之日起生效。承诺人签名：____________________签订日期：____________________建筑施工进度保障责任承诺书篇5合同编号：__________第一条承诺事项定义1.1本单位承诺__________事项符合国家相关标准。1.2本单位承诺严格按照合同约定及国家法律法规组织施工，保证施工进度满足合同要求。第二条实施准则2.1本单位承诺建立健全施工进度管理制度，明确责任分工，优化施工方案，保证施工资源合理配置。2.2本单位承诺定期向监理方及业主汇报施工进度，接受，及时解决施工过程中出现的阻碍因素。2.3本单位承诺在施工过程中严格遵守安全生产规范，保证施工安全，避免因安全导致进度延误。第三条违约责任3.1若本单位未能按合同约定完成施工进度，每逾期一日，应向业主支付合同总价__________%的违约金。3.2若逾期超过__________日，业主有权解除合同，并要求本单位赔偿由此造成的全部损失。3.3本单位承诺因自身原因导致的进度延误，均由本单位承担全部责任。第四条生效条款4.1本承诺书自双方签字盖章之日起生效。4.2本承诺书与合同具有同等法律效力，是合同不可分割的组成部分。特此郑重承诺。承诺人签名：__________签订日期：__________建筑施工进度保障责任承诺书篇6为规范__________行为，保证建筑施工进度得到有效保障，维护项目各参与方的合法权益，根据《_________建筑法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的要求，__________部门负责本承诺的落实，特制定本责任承诺书，具体内容一、基本准则1.1严格遵守国家及地方关于建筑施工进度的法律法规和标准规范，保证所有施工活动依法合规进行。1.2坚持科学管理、精心组织、均衡施工的原则，制定切实可行的施工进度计划，并严格按照计划执行。1.3强化责任意识，明确各方在保障施工进度方面的职责，形成高效协同的工作机制。1.4积极采用先进的施工技术和管理方法，提高施工效率，缩短工期。1.5注重质量管理与进度管理的协调统一，保证在保证工程质量的前提下，按时完成施工任务。二、具体承诺2.1施工单位承诺2.1.1严格按照批准的施工组织设计和进度计划进行施工，保证工程按期完成。2.1.2加强施工现场管理，合理配置资源，优化施工流程，提高施工效率。2.1.3建立健全安全生产责任制，保证施工安全，避免因安全影响施工进度。2.1.4积极配合监理单位的工作，及时解决施工中出现的问题，保证施工进度不受影响。2.1.5加强与建设单位、设计单位、监理单位等的沟通协调，及时解决施工过程中出现的问题。2.2监理单位承诺2.2.1严格按照监理合同和监理规范的要求，对施工进度进行全过程、全方位的。2.2.2及时发觉施工过程中出现的问题，并要求施工单位及时整改，保证施工进度按计划进行。2.2.3定期向建设单位报告工程进度情况，并提出合理的施工建议。2.2.4积极协助施工单位解决施工过程中遇到的问题，保证施工进度不受影响。2.2.5对施工单位的施工进度计划进行审查，保证其科学性和可行性。2.3建设单位承诺2.3.1按时提供施工所需的资金、材料和设备，保证施工进度不受资金、材料和设备的影响。2.3.2积极配合施工单位和监理单位的工作，及时解决施工过程中出现的问题。2.3.3定期组织召开工程进度协调会议，及时解决施工过程中出现的问题。2.3.4对施工进度进行全过程监控，保证工程按期完成。2.3.5建立健全工程进度奖惩制度，对按时完成施工任务的单位和个人给予奖励，对未按时完成施工任务的单位和个人进行处罚。三、机制3.1建立健全施工进度机制，由__________部门负责对本承诺的落实情况进行。3.2定期对施工进度进行检查，及时发觉并解决施工过程中出现的问题。3.3对违反本承诺的行为进行严肃处理，保证本承诺得到有效落实。3.4建立举报制度，鼓励社会各界对违反本承诺的行为进行举报。3.5对机制的有效性进行定期评估，不断完善机制，提高效率。承诺人签名：____________________签订日期：____________________建筑施工进度保障责任承诺书篇7承诺方：[施工单位全称]接收方：[建设单位全称]第一条保障事项1.1承诺方承诺，将严格按照国家及地方相关法律法规、工程建设标准规范以及双方签订的《建设工程施工合同》之约定，全面履行建筑施工进度保障责任。1.2承诺方将依据工程实际进度情况，制定科学合理的施工计划，明确各阶段目标任务及时间节点，保证施工活动有序推进。施工计划将动态调整，以适应现场实际情况，包括但不限于设计变更、资源调配、天气影响等因素。1.3承诺方承诺配备充足的施工人员、机械设备及合格的原材料，保证施工能力满足工程进度要求。如遇劳动力或物资短缺，将立即启动应急预案，协调增援资源，避免因单方面原因导致的工期延误。1.4承诺方将强化施工现场管理，优化施工组织，减少非生产性停工，提高作业效率。同时积极配合接收方及相关监理单位对施工进度进行检查与，及时整改存在的问题。1.5承诺方承诺在施工过程中，严格遵守安全生产规范，杜绝重大安全发生。因安全生产管理不善导致的工程停工或延期，责任由承诺方承担。第二条权利义务2.1承诺方享有__________项服务权益。在履行施工进度保障责任期间，如因接收方原因（包括但不限于设计变更未及时确认、审批延误、付款延迟等）导致工期延误，承诺方有权要求接收方提供合理补偿，具体补偿方式由双方协商确定。2.2承诺方有权要求接收方提供施工所需场地、水电接入及其他必要条件，接收方应积极配合，保证施工顺利进行。2.3承诺方承诺在施工过程中，依法保护施工人员合法权益，按时足额支付劳务报酬，避免因劳资纠纷引发的停工事件。2.4承诺方有权要求接收方及时提供工程变更指令及相关图纸资料，若接收方未按时提供，承诺方可暂停受影响部分的施工，并书面通知接收方，责任由接收方承担。2.5承诺方在施工过程中产生的合法费用（包括但不限于材料采购、设备租赁、人工工资等），由承诺方自行承担，但若因接收方原因导致的额外费用，由接收方承担相应部分。第三条违约责任3.1若承诺方未能按合同约定或施工计划完成阶段性施工任务，导致工期延误，每逾期一日，承诺方应向接收方支付合同总金额[具体比例]%的违约金，但累计违约金不超过合同总金额的[具体比例]%。逾期超过[具体天数]日，接收方有权解除合同，并要求承诺方赔偿全部损失。3.2若因承诺方原因（如施工质量不合格需返工、安全生产等）导致工期延误，承诺方应承担全部责任，包括但不限于返工费用、工期延误赔偿及接收方因此遭受的第三方索赔。3.3若接收方未能按合同约定支付工程进度款，导致承诺方资金周转困难，影响施工进度，接收方应承担相应责任，并赔偿承诺方因此遭受的损失。3.4本承诺书生效后，承诺方不得单方面解除合同，如确需变更或解除，应经接收方书面同意，并支付相应费用。本承诺书一式两份，承诺方执一份，接收方执一份，自双方签字盖章之日起生效。承诺方（盖章）：________________________法定代表人（签字）：________________________签订日期：________________________接收方（盖章）：________________________法定代表人（签字）：________________________签订日期：________________________承诺人签名：________________________签订日期：________________________建筑施工进度保障责任承诺书篇8根据__________协议合同要求1.基本规定1.1本承诺书由施工单位（以下简称"施工单位"）与建设单位（以下简称"建设单位"）共同签署，旨在明确施工单位在建筑施工过程中对进度保障的责任与义务。1.2施工单位承诺严格遵守__________协议合同要求及相关法律法规，保证工程按期完成，并承担由此产生的全部责任。1.3本承诺书所称"工程进度"指工程从开工至竣工验收的全过程，包括但不限于关键节点、里程碑节点及总体完工时间。2.责任范围2.1施工单位承诺全面负责工程进度的控制与管理，保证工程按__________协议合同要求的工期节点推进。2.2施工单位将组建专业的进度管理团队，制定详细的施工计划，并定期向建设单位提交进度报告，包括但不限于形象进度、资源投入及潜在风险分析。2.3施工单位须保证施工现场的资源配置符合__________协议合同约定，包括但不限于人力、材料、机械设备及资金到位率，任何延误均由施工单位承担相应后果。2.4若因施工单位原因导致工程进度滞后，施工单位应立即启动应急预案，采取加派人手、调整工序、优化资源配置等措施，保证进度恢复至正常状态。2.5施工单位承诺在工程实施过程中严格遵守__________指本承诺书涉及的特定技术标准及施工规范，任何因技术问题导致的延误均由施工单位承担全部责任。3.与违约责任3.1建设单位有权对工程进度进行与检查，施工单位应积极配合，提供必要的资料与条件。3.2若工程进度未达到__________协议合同要求的节点时间，施工单位应向建设单位支付违约金，违约金计算标准为__________（具体金额或比例）。3.3若因施工单位原因导致工程延期超过__________日，建设单位有权解除合同，并要求施工单位赔偿由此造成的全部损失，包括但不限于窝工费、管理费及第三方索赔费用。3.4施工单位承诺对因自身原因导致的进度延误承担全部赔偿责任，包括但不限于建设单位因延误产生的额外费用及商誉损失。4.争议解决4.1本承诺书的解释、履行及争议解决均适用__________协议合同约定的法律。4.2若双方就本承诺书内容产生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁或依法向工程所在地人民法院提起诉讼。4.3在争议解决期间，施工单位仍应继续履行本承诺书中的进度保障义务，直至争议解决完毕。5.不可抗力5.1若因不可抗力（如地震、洪水、战争等）导致工程进度延误，施工单位应立即通知建设单位，并提供相关证明文件。5.2不可抗力影响消除后，施工单位应尽快恢复施工，并采取措施缩短工期，但不可抗力导致的延误时间不予补偿。6.承诺效力6.1本承诺书自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力，直至工程竣工验收合格为止。6.2施工单位确认已充分理解本承诺书内容，并自愿承担全部责任。7.其他事项7.1施工单位承诺对本承诺书内容承担保密义务，未经建设单位书面同意，不得向任何第三方泄露。7.2本承诺书作为__________协议合同的