2026年一级造价师考试题库300道附参考答案（精练）

2026年一级造价师考试题库300道第一部分单选题(300题)1、直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（）为准。

A.经审批的概算投资总额

B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用

C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资

D.经审批的概算投资中相对应的工程费用

【答案】：C2、在确定材料定额消耗量时，利用实验室试验法主要是为了编制（）。

A.材料净用量定额

B.材料损耗定额

C.材料消耗定额

D.劳动定额

【答案】：A3、如果要分析某项目公司的资本结构是否合理，一般是通过分析（）的变化来进行衡量。

A.利率

B.风险报酬率

C.股票筹资

D.每股收益

【答案】：D4、关于治涝、排水工程中的泵站永久性水工建筑物级别的说法，错误的是（）

A.设计流量指建筑物所在断面的设计流量

B.装机功率指泵站单站装机功率，不包括备用机组

C.当泵站按分级指标分属两个不同级别时，按其中高者确定

D.由连续多级泵站串联组成的泵站系统，其级别可按系统总装机功率确定

【答案】：B5、计算企业所得税应纳税额时，可以列为免税收入的是()。

A.接受捐赠收入

B.国债利息收入

C.租金收入

D.存款利息收入

【答案】：B6、关于工程变更的说法，正确的是（）。

A.发包人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更

B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施

C.发包人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更

D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担

【答案】：D7、某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m3，投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200m3，人工、材料、机械费用之和为50元/m3，综合单价确定为80元/m3，则在人工挖土方分项工程的综合单价分析表中，“数量”一栏应为（）。

A.1.93

B.1.60

C.0.63

D.0.52

【答案】：A8、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013），项目安装高度若超过基本高度时，应在“项目特征”中描述，对于附录J消防工程，其基本安装高度为（）。

A.3.6m

B.5m

C.6m

D.10m

【答案】：B9、（2018年真题）在同一合同段的工程量清单中，多个单位工程中具有相同项目特征的项目编码和计量单位时（）。

A.项目编码不一致，计量单位不一致

B.项目编码一致，计量单位一致

C.项目编码不一致，计量单位一致

D.项目编码一致，计量单位不一致

【答案】：C10、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，施工机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工费分别按100元/工日、50元/工日计，以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%，在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班，为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元

A.1820

B.2470

C.2820

D.3470

【答案】：B11、广泛用于中央空调、纯水制备、水处理系统中的管材为（）。

A.交联聚乙烯管

B.超高分子量聚乙烯管

C.工程塑料管

D.无规共聚聚丙烯管

【答案】：C12、下列属于地壳垂直运动造成的是（）。

A.岩石弯曲

B.海陆变迁

C.岩石断层

D.岩层破裂

【答案】：B13、褶皱构造是（）。

A.岩层受垂直力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造

B.岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲且未丧失连续性的构造

C.岩层受水平挤压力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造

D.岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造

【答案】：B14、（）的产状代表所在岩层的产状，即表示所在岩层的空间位置。

A.底面

B.层面

C.上表面

D.下表面

【答案】：B15、在石油、化工、有色金属冶炼工业中，常用于高温、高压、高浓度或混有不纯物等各种苛刻腐蚀环境的比较理想的金属材料为（）。

A.铝及铝合金

B.铜及铜合金

C.镍及镍合金

D.镁及镁合金

【答案】：C16、根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在一定时间内预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的一定时间内发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的()天后停止施工。

A.7

B.10

C.14

D.28

【答案】：C17、关于涵洞洞口设置的说法，错误的是（）。

A.进出口应与路基衔接平顺且保证水流畅通

B.出水口要设置落水井，进水口要设置跌水井等消能设施

C.洞口有一字式和八字式两种结构形式

D.改沟移位的涵洞，进出水口的河床应整理顺直，做好上下游导流排水设施

【答案】：B18、根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师应在其执业活动中形成的工程造价成果文件上（）。

A.加盖人名单和执业印章

B.签字并加盖单位公章

C.加盖执业印章和单位公章

D.签字并加盖执业印章

【答案】：D19、在热力管道敷设中，补偿器的结构紧凑、占据空间位置小、只发生轴向变形，且轴向推力大、补偿能力小、制造困难，仅适用于管径较大、压力较低的场合，此种补偿器为（）。

A.套筒式补偿器

B.填料式补偿器

C.波形补偿器

D.球形补偿器

【答案】：C20、根据标注施工招标文件，发包人应进行工期延长，增加费用，并支付合理利润的情形是（）。

A.施工过程中发现文物采取措施

B.遇到不利物质条件采取措施

C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线工作返工

D.发包人提供的设备不符合合同要求须进行更换

【答案】：C21、根据《招标投标法实施条例》，招标文件中要求中标人提交履约保证金的，保证金不得超过中标合同金额的（）.

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%

【答案】：C22、岩石的工程地质性质主要有三个方面，即物理性质、（）和力学性质。

A.抗拉强度

B.吸水性

C.弹性模量

D.水理性质

【答案】：D23、（2018年真题）耐腐蚀介质在200℃以下便用；160℃以下不宜在大压力下使用，重量轻，不生锈，不耐碱的金属材料为（）。

A.铅

B.铝

C.镍

D.钛

【答案】：B24、依据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21—2016)，高压容器是指()

A.设计压力大于或等于0.1MPa，且小于1.6MPa的压力容器

B.设计压力大于或等于1.6MPa，且小于10MPa的压力容器

C.设计压力大于或等于10MPa，且小于100MPa的压力容器

D.设计压力大于或等于100MPa的压力容器

【答案】：C25、这种形式换热器的结构简单，重量轻，适用于高温和高压场合。主要缺点是管内清洗比较困难，因此管内流体必须洁净，这种换热器为（）。

A.U形管换热器

B.固定管板式换热器

C.浮头式换热器

D.螺旋板式换热器

【答案】：A26、（2018年真题）刷油、防腐、绝热工程的基本安装高度为（）。

A.10m

B.6m

C.3.6m

D.5m

【答案】：B27、（2019年真题）提供施工现场相邻建筑物和构筑物，地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整是（）的安全责任。

A.建设单位

B.勘察单位

C.设计单位

D.施工单位

【答案】：A28、解决了在常规状态下，采用桅杆起重机、移动式起重机所不能解决的大型构件整体提升技术难题的吊装方法是（）。

A.直升机吊装

B.缆索系统吊装

C.液压提升

D.桥式起重机吊装

【答案】：C29、下列沿河路基防护中，属于间接防护措施的是（）。

A.抛石防护

B.丁坝防护

C.石笼防护

D.植物防护

【答案】：B30、（2014年真题）钢中碳的含量对钢的性质起着决定性作用，含碳量增加对钢强度的影响表述正确的是（）。

A.钢的强度增大，直至变为生铁

B.钢的强度变低，直至变为生铁

C.钢的强度增大，但含碳量超过1.00%时，其强度开始下降

D.钢的强度变低，但含碳量超过1.00%时，其强度开始上升

【答案】：C31、（2014年真题）可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（）%以内。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：B32、（2018年真题）建筑物的伸缩缝、沉降缝、防震缝的根本区别在于（）。

A.伸缩缝和沉降缝比防震缝宽度小

B.伸缩缝和沉降缝比防震缝宽度大

C.伸缩缝不断开基础沉降缝和防震缝断开基础

D.伸缩缝和防震缝不断开基础沉降缝断开基础

【答案】：D33、在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述的是（）。

A.工程结构

B.使用材质

C.工程内容

D.安装位置

【答案】：C34、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于管沟土方工程量计算的说法，正确的有（）。

A.按管径宽度乘以深度再乘以管道中心线长度计算

B.扣除各类井的长度，井的土方不计算

C.有垫层按设计管底垫层面积乘以深度计算

D.按管沟开挖断面乘以管道中心线长度计算

【答案】：C35、层状围岩破坏的主要形式为（）。

A.脆性破裂

B.块体滑移

C.弯曲折断

D.松动解脱

【答案】：C36、筹措资金的目的在于确保项目所必需的资金，筹资的数量不能盲目确定，必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）原则。

A.规模适宜

B.时机适宜

C.经济效益

D.结构合理

【答案】：A37、根据水利工程施工特点和机械分类，土石方机械不包括（）。

A.推土机

B.挖掘机

C.水利冲挖机组

D.铲运机

【答案】：C38、建设项目管理费属于（）。

A.安全生产费

B.企业管理费

C.工程建设其他费

D.专项费用

【答案】：C39、关于工程总承包合同价款中暂估价的调整，下列说法正确的是（）

A.总承包工程中暂估价是对未来工程实施过程中可能会发生的项目的预留金额

B.依法必须招标的暂估价项目，约定由承包人作为招标人的，承包人只需将评标结果报送发包人审批

C.依法必须招标的暂估价项目，确定中标金额后将其与价格清单中所列暂估价的金额差列入合同价格即可

D.不属于依法必须招标的暂估价项目，经发承包双方协商后，可以由承包人自行实施

【答案】：D40、某铸件存在缺陷，需进行清除修复，该缺陷的清除方法宜采用（）。

A.气割

B.氢氧焰切割

C.高压水射流切割

D.碳弧气割

【答案】：D41、下列控制措施中，不属于工程项目目标主动控制措施的是（）。

A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素

B.说明和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素

C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况

D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施

【答案】：D42、某项目的施工合同成本为1000万元，项目实际施工成本为950万元，项目竣工结算成本为940万元，则项目施工成本降低率为（）。

A.5.00％

B.5.26％

C.6.00％

D.6.38％

【答案】：A43、根据焊接材料的选用原则，对低碳钢、低合金钢进行焊接，应选用的焊剂为（）。

A.无锰、无硅型焊剂

B.低锰、低硅型焊剂

C.中锰、中硅型焊剂

D.高锰、高硅型焊剂

【答案】：C44、（2019年真题）国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）。

A.市场价格+运杂费

B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费

C.市场价格+运杂费+采购保管费

D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

【答案】：D45、（2020年真题）某工程中标合同金额为6500万元，根据《招标投标法》及其实施条例，中标人提交履约保证金不能超过（）万元。

A.130

B.650

C.975

D.1300

【答案】：B46、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是（）。

A.企业定额

B.国家、地区或行业定额

C.常规的施工组织设计

D.投标人拟定的施工组织设计方案

【答案】：B47、某三级公路填方200000m3（压实方），全部借方（普通土）采用装救机装车，推土机配合推松、集土，推土机的定额计价工程量为（）m3。

A.160000

B.172800

C.200000

D.216000

【答案】：D48、（2020年真题）根据《民法典》，对于可撤销的合同，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的，其撤销权消灭。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：C49、（2020年真题）关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是（）。

A.项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的

B.项目决策的内容与工程造价无关

C.项目决策的正确性不影响设备选型

D.工程造价的数额影响项目决策的结果

【答案】：D50、根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（）公开进行。

A.任意时间

B.投标有效期内

C.提交投标文件截止时间的同一时间

D.提交投标文件截止时间之后三日内

【答案】：C51、（2021年真题）下列各项费用中，属于费用效率（CE）法中设置费（IC）的是（）。

A.试运转费

B.维修用设备费

C.运行动能费

D.项目报废付费

【答案】：A52、明渠导流一般适用于岸坡平缓的平原河道，其弯道半径不宜小于（）明渠底宽，进出口轴线与河道主流方向的夹角宜小于（）。

A.4倍、30°

B.4倍、45°

C.3倍、30°

D.3倍、45°

【答案】：C53、已知某工作总时差为7天，最迟完成时间为第15天，最早开始时间为第5天，则该工作的持续时间为（）。

A.8天

B.7天

C.4天

D.3天

【答案】：D54、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是（）。

A.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内

B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内

C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内

D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内

【答案】：A55、以下属于树脂改性沥青的是（）。

A.SBS

B.APP

C.氯丁橡胶改性沥青

D.丁基橡胶改性沥青

【答案】：B56、先张法预应力钢筋混凝土的施工，在放松预应力钢筋时，要求混凝土的强度不低于设计强度等级的（）。

A.75%

B.80%

C.85%

D.100%

【答案】：A57、公路隧道一般指的是（）。

A.城市隧道

B.水下隧道

C.山岭隧道

D.输水隧道

【答案】：C58、有落地式、悬挂式、手车式三种形式，在35kV配电系统及以下电压等级中处于主导地位的高压断路器为（）。

A.高压少油断路器

B.六氟化硫（SF6）断路器

C.高压真空断路器

D.混合灭弧式断路器

【答案】：C59、可用于处理深厚软土地基上荷载较大、变形要求较严格的高路堤段、桥头或涵洞与路堤衔接段的方法为（）。

A.粒料桩

B.CFG桩

C.预制混凝土方桩

D.加固土桩

【答案】：C60、（）适用于各种土层和中等硬度以下基岩的施工。

A.正循环钻

B.反循环钻

C.旋转钻机

D.套管钻机

【答案】：C61、电气与仪表设备安装

A.介质损失角的大小

B.电容比的大小

C.交流耐压试验值的大小

D.电流强度值的大小

【答案】：A62、下列关于养护管理设施说法不正确的是（）。

A.高速公路宜设置道班房

B.管理中心设置收费、监控、通信中心

C.管理分中心宜靠近所辖路段设置

D.管理中心宜设在省会城市

【答案】：A63、土的分类一般都是根据土粒的粒径组成、土颗粒的矿物成分或其余物质的含量及（）进行区分。

A.土的物理性质

B.土的颜色

C.土的塑性指标

D.土的化学组成

【答案】：C64、这种灭火系统灭火剂是一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和黏合剂组成的固体混合物，灭火时释放烟雾状气体，其灭火对象、适用场所和灭火控制系统与常规灭火产品基本相同，这种灭火系统为（）。

A.七氟丙烷灭火系统

B.热气熔胶预制灭火系统

C.低倍数泡沫灭火系统

D.干粉灭火系统

【答案】：B65、拱桥中常用的拱架中，（）一般用于经常性通航、水域较深或墩台较高的桥孔，跨中不设支点。

A.排架式

B.撑架式

C.扇形式

D.桁架式

【答案】：D66、某工程建设期2年，建设单位在建设期第1年初和第2年初分别从银行借入700万元和500万元，年利率8%，按年计息。建设单位在运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，则每年应偿还（）万元。

A.452.16

B.487.37

C.526.36

D.760.67

【答案】：C67、铸铁闸门是小型式闸门，主要靠（）来开启和关闭。

A.固定卷杨式启闭机

B.螺杆式启闭机

C.液压式启闭机

D.门式启闭机

【答案】：B68、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013，下列关于雨篷的建筑面积计算，正确的是（）

A.有柱雨篷按结构外边线计算

B.无柱雨篷按雨篷水平投影面积计算

C.有柱雨篷外边线至外墙结构外边线超过2.10m按投影计算面积

D.无柱雨篷外边线至外墙结构外边线超过2.10m按投影面积的1/2计算

【答案】：D69、设备检验的目的是（），如检查出问题，必须分析其原因，进行必要调整。

A.考察零件是否合格

B.考察对零件的熟悉程度

C.考察机械的运转情况

D.考察装配安装是否正确

【答案】：D70、下列关于设备及管道绝热结构的说法，错误的是（）。

A.非金属制造的设备、管道的保冷结构可以不设置防腐层

B.在保护层外表面根据需要可涂刷防腐漆，采用不同颜色或制作相应色标，可以识别设备及管道内介质的类别，但不能识别介质流向

C.保护层需要铺设在保冷层或防潮层外部

D.保温结构各层的功能与保冷结构各层的功能相同

【答案】：B71、在大体积混凝土中，如条件许可，在最大粒径为（）mm范围内，应尽可能采用较大粒径。

A.40

B.80

C.150

D.200

【答案】：C72、储藏钢筋、钢材及某些机械设备的棚式结构，棚顶高度应不低于（），以利搬运和通风。

A.3.5m

B.4.0m

C.4.5m

D.5.0m

【答案】：C73、某固定资产原价为20000元，预计净残值为3000元，预计使用年限为4年，采用年数总和法进行折旧，则第4年的折旧额为（）元。

A.2250

B.1800

C.1500

D.1700

【答案】：D74、在安装工程施工技术中，通常钝化液采用（）。

A.氯化钾溶液

B.亚硝酸钠溶液

C.碳硝酸溶液

D.磷酸盐溶液

【答案】：B75、我国的工程造价管理体系中，（）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。

A.法律法规

B.工程造价管理标准

C.工程计价定额

D.工程计价信息

【答案】：C76、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》，施工承包单位认为有权得到追加付款和延长工期的，应在规定时间内首先向监理人递交的文件是（）。

A.索赔意向通知书

B.索赔工作联系单

C.索赔通知书

D.索赔报告

【答案】：A77、机械强度高，粘接力大，涂层使用温度在-40-150度之间，使用寿命50年以上，广泛用于设备管道的防腐蚀处理的涂料是（）。

A.酚醛

B.过氯乙烯

C.环氧煤沥青

D.三氯乙烯

【答案】：C78、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。

A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级

D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金

【答案】：D79、（2021年真题）泵送混凝土宜选用的细沙为（）。

A.粗砂

B.中砂

C.细砂

D.区砂

【答案】：B80、按照我国《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》的要求，项目总经理的职权包括()。

A.编制项目年度投资计划

B.提出项目竣工验收申请报告

C.提出项目开工报告

D.筹措建设资金

【答案】：A81、（）是从BOT方式演变而来的一种新型方式，具体是指用民营资金购买某个项目资产的经营权，购买者在约定的时间内通过经营该资产收回全部投资和得到合理的回报后再将项目无偿移交给原产权所有人。

A.TOT

B.ABS

C.PPP

D.BOT

【答案】：A82、围堰为在水中进行基础施工时，围绕基础平面尺寸外围修建的临时性挡水设施。下列关于围堰要求说法不正确的是（）。

A.尽量采取措施防止或减少渗漏

B.围堰内形应满足基础施工的要求

C.围堰的外形应适应水流排泄

D.围堰的顶高宜高出施工期间最高水位50～100cm

【答案】：D83、某泵是叶片式泵的一种，泵体是水平中开式，进口管呈喇叭型，适用于扬程低流量大的送水。该泵为（）。

A.离心泵

B.水环泵

C.轴流泵

D.旋涡泵

【答案】：C84、（2017年考题）建设项目的造价是指项目总投资中的（）

A.固定资产与流动资产投资之和

B.建筑安装工程投资

C.建筑安装工程费与设备费之和

D.固定资产投资总额

【答案】：D85、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（）。

A.按签约单价和签约数量

B.按实际采购单价和实际数量

C.按签约单价和实际数量

D.按实际采购单价和签约数量

【答案】：A86、关于招标文件的编制，下列说法中错误的是（）。

A.当未进行资格预审时招标文件不包括招标公告

B.应规定重新招标和不再招标的条件

C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布

D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的，抵触内容无效

【答案】：A87、（2020年真题）为使沥青面层与基层结合良好，在基层上浇洒的薄层是（）。

A.封层

B.黏层

C.透层

D.联结层

【答案】：C88、下列关于鱼道的说法错误的是（）。

A.由进口、槽身、出口及诱鱼补水系统等几部分组成

B.水池式鱼道适用于水位差不大和鱼类活力强劲的情况

C.诱鱼补水系统利用鱼类逆水而游的习性，用水流来引诱鱼类进入鱼道

D.隔板式鱼道水流条件较好，适应水头较大

【答案】：B89、在一个建设项目中，通过单项工程综合概算计算得出的是该单项工程的（）。

A.建筑安装工程费

B.工程费用

C.工程造价

D.总投资

【答案】：B90、某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2的类似工程预算成本为216万元,其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.25、1.15,综合费率为4%,则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（）万元。

A.245.44

B.244.4

C.287.4

D.302.8

【答案】：B91、关于工程招标中投资审查的说法，正确的是()。

A.符合初步审查和详细审查标准的，均可通过资格预审

B.合格制审查无需进行详细审查

C.有限数量制审查无需进行初步审查只需对资格预审文件进行量化打分

D.通过详细审查申请人数量不足3个的，招标人必须重新组织资格预审

【答案】：A92、（2019年真题）工程实施阶段的工程量概念，叙述错误的是（）。

A.合同工程量与清单工程量数量是一样的，只是二者单价取定的主体和确定原则不同而已

B.支付工程量之和竣工结算时应大于等于计量工程量之和

C.一个项目计量工程量之和即为工程项目的实际规模

D.清单工程量一般是投标人投标报价的基准数量，是签订合同的组成部分

【答案】：B93、某施工单位用一塔吊吊装构件，由一名司机、7名起重工和2名电焊工组成劳动小组，该机械的时间定额为0.025台班/块，则机械台班产量定额是（）块/台班。

A.40

B.120

C.320

D.400

【答案】：A94、（2012年真题）关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是（）。

A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和

B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费

C.能自行开动机械的安拆费不予计算

D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价

【答案】：B95、地下市政管线沿道路布置时，以下管线由路边向路中排列的顺序是（）。

A.污水管、热力管网、电缆

B.热力管网、污水管、电缆

C.电缆、热力管网、污水管

D.污水管、电缆、热力管网

【答案】：C96、球罐的气密性试验，检查所有连接部位和焊缝泄漏的方法是（）。

A.刷肥皂水

B.碱液

C.涂白垩水

D.刷煤油

【答案】：A97、（2020年真题）从价值工程实践来看，决定价值工程成败的关键是（）。

A.方案创造

B.功能评价

C.功能定义

D.对象选择

【答案】：A98、某项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时多个标段的评标修正率为5%，同时规定2#标段基准工期为25个月，投标文件中每提前工期1个月有10万元的评标优惠。现有投标人甲同时对1#、2#标段投标，且甲1#标段已被确定为中标人，2#标段投标报价为5000万元，工期为22个月。则投标人甲在2#标段的评标价应为（）万元。

A.4720

B.5000

C.4970

D.4721.5

【答案】：A99、关于业主与施工承包商之间的合同文件，应选用美国建筑师学会（AIA）合同条件体系中的（）。

A.C系列

B.D系列

C.A系列

D.B系列

【答案】：C100、与碱性焊条相比，酸性焊条的使用特点为（）。

A.对铁锈、水分不敏感

B.能有效清除焊缝中的硫、磷等杂质

C.焊缝的金属力学性能较好

D.焊缝中有较多由氢气引起的气孔

【答案】：A101、在常用照明电源中，平均使用寿命最长的是（）。

A.白炽灯

B.荧光灯

C.碘钨灯

D.高压钠灯

【答案】：D102、某建设单位2018年3月5日申请办理施工许可证，施工许可证载明的时间是同年5月7日，6月10日办证机关电话通知前来领证，6月17日建设单位领了施工许可证，建设单位应当自（）起3个月内开工。

A.2018年3月5日

B.2018年5月7日

C.2018年6月10日

D.2018年6月17日

【答案】：D103、下列关于工程量的说法不正确的是（??）

A.定额工程量计算需考虑辅助工程量

B.定额工程量计算不具有多阶段性和多次性

C.正确确定定额工程数量是项目合理计价的前提

D.工程量的正确计算是项目决算的基本依据

【答案】：B104、焊接速度高，当焊接厚度为8～10mm的钢板时，焊接速度可达50～80cm/min的焊接方法是（）。

A.CO2气体保护焊

B.埋弧焊

C.熔化极氩弧焊

D.等离子弧焊

【答案】：B105、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），管沟土方工程中的挖沟平均深度，正确的计算规则是（）。

A.有管沟设计时，平均深度以沟垫层顶面标高至交付施工场地标高计算

B.有管沟设计时，平均深度以沟底标高至交付施工场地标高计算

C.无管沟设计时，直埋管深度应按管底内表面标高至交付施工场地标高的平均高度计算

D.无管沟设计时，直埋管深度应按管底外表面标高至交付施工场地标高的平均高度计算

【答案】：D106、编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时，已知基本用工、辅助用工、超运距用工分别为25工日、2工日、3工日，人工幅度差系数为10%，则该分项工程单位人工工日消耗量为（）工日。

A.27.0

B.27.2

C.30.0

D.33.0

【答案】：D107、根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规（2019）12号）的规定，企业投资项目的工程总承包宜采用（）总价合同

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金合同

D.固定期限合同

【答案】：B108、高压钢管无制造厂探伤合格证时，无损探伤应遵守的规定为（）。

A.抽10%进行探伤

B.抽30%进行探伤

C.抽50%进行探伤

D.抽100%进行探伤

【答案】：D109、下列关于绝热工程中保护层的作用说法错误的是（）。

A.能延长保冷结构的使用寿命

B.防止水蒸气渗入

C.减少材料消耗量

D.可以使保冷结构外形整洁、美观

【答案】：C110、综合布线系统水平布线子系统的水平线缆最大长度为（）m。

A.50

B.70

C.90

D.100

【答案】：C111、下列选项中，不属于摩擦焊的特点的是（）。

A.加热温度低

B.接头质量好

C.质量稳定

D.被焊工件不需要旋转体

【答案】：D112、能够显著提高钢的强度，改善韧性和可焊性，稍微降低塑性的成分是（）。

A.钛

B.氮

C.硫

D.锰

【答案】：A113、将锅筒内产生的饱和水蒸气再一次进行加热，使之成为干蒸汽，该设备是（）。

A.省煤器

B.空气预热器

C.过热器

D.对流管束

【答案】：C114、（2021年真题）关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（）

A.无论竣工前是否缴纳履约保证金，均需预留质量保证金

B.实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应预留在财政部门

C.社会投资项目的质量保证金，应预留在发包方

D.发包人被撤销的，质量保证金应随交付资产一并移交使用单位

【答案】：D115、洞室围岩变形与破坏中，碎裂结构岩体产生的破坏形式是（）。

A.脆性破裂

B.塑性变形

C.松动解脱

D.岩爆

【答案】：C116、（2021年真题）关于最高投标限价的公布，下列说法正确的是（）。

A.应在发布招标文件时一并发布

B.应在开标时公布

C.应在评标时公布

D.不应公布

【答案】：A117、某建筑企业年初从银行贷款600万元，年名义利率8%，按季度计算并支付利息，则每季度末应支付利息（）万元。

A.11.29

B.12.00

C.12.76

D.15.59

【答案】：B118、工程地质勘察作为一项基础性工作，（）对工程造价起着决定作用。

A.勘查资料的准确性

B.特殊不良地质的测算

C.选择工程地质条件有利的路线

D.设计人员对勘察资料的判断

【答案】：C119、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。

A.担保人

B.调解人

C.仲裁机构

D.人民法院

【答案】：D120、根据现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013，下列挖基坑土方的工程量计算，正确的是（）。

A.基础设计底面积×基础埋深

B.基础垫层底面积×基础设计高度

C.基础垫层底面积×挖土深度

D.基础设计底面积×挖土深度

【答案】：C121、忌油管道脱脂后进行脱脂质量检验，当采用间接法进行检验时，用到的是（）。

A.白布

B.白滤纸

C.白靶板

D.纯樟脑

【答案】：D122、主要用于频繁接通、分断交直流电路，控制容量大，其主要控制对象是电动机，广泛用于动控制电路。该低压电气设备是（）。

A.熔断器

B.低压断路器

C.继电器

D.接触器

【答案】：D123、半机械化吊装方法中，一种吊装方法是将直立的桅杆与放在地面上的设备连接起来，然后桅杆旋转90°，由垂直位置变为水平位置，而设备则由水平位置变成垂直位置，此种吊装方法为（）。

A.直立单桅杆滑移吊装法

B.斜立单桅杆提吊法

C.单桅杆扳倒法

D.单桅杆旋转法

【答案】：C124、某光源发光效率达200lm/W，是电光源中光效最高的一种光源，寿命也最长，具有不眩目特点，是太阳能路灯照明系统的最佳光源。这种电光源是（）。

A.高压钠灯

B.卤钨灯

C.金属卤化物灯

D.低压钠灯

【答案】：D125、关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。

A.层数增加，单位造价降低

B.层高增加，单位造价降低

C.建筑物周长系数越低，造价越低

D.宽度增加，单位造价上升

【答案】：C126、某隧道长度为3000m，按长度进行分类属于（）。

A.特长隧道

B.长隧道

C.中隧道

D.短隧道

【答案】：B127、下列选项中，不属于按外形划分的桁架式屋架的是（）。

A.三角形

B.梯形

C.拱形

D.对称形

【答案】：D128、根据混凝土的劈裂强度可推断出其（）。

A.抗压强度

B.抗剪强度

C.抗拉强度

D.弹性模量

【答案】：C129、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致

B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致

C.投标文件未经投标单位盖意和单位负责人签字

D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的

【答案】：C130、（2017年真题）地层岩性对边坡稳定性的影响很大，稳定程度最高的边坡岩体一般是（）。

A.片麻岩

B.玄武岩

C.安山岩

D.角砾岩

【答案】：A131、某地2014年拟建年产40万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为8000万元。若生产能力指数为0.9，综合调整系数为1.1，则该拟建项目的建设投资是（）万元。

A.30643

B.32586

C.31546

D.39666

【答案】：A132、依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件的截止之日止，最短不得少于（）日。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】：C133、三、（101~120题）电气与仪表设备安装

A.2

B.2.5

C.3

D.5

【答案】：B134、岩体基本质量分级是根据岩体基本质量的定性特征和（）。

A.岩体基本质量指标

B.岩石坚硬程度

C.岩体完整程度

D.岩石风化程度

【答案】：A135、（2019年真题）在英国建设工程标准合同体系中，主要通用于房屋建筑工程的是（）体系。

A.ACA

B.JCT

C.AIA

D.ICE

【答案】：B136、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）的规定，上煤设备安装工程量计量中，以“套”作为计量单位的是（）。

A.皮带机

B.皮带秤

C.输煤转运站落煤设备

D.配仓皮带机

【答案】：C137、（2021年真题）根据《招标投标法》，评标委员会成员的名单在（）前应当保密。

A.开标

B.合同签订

C.中标候选人公示

D.中标结果确定

【答案】：D138、（2017年考题）直线职能制组织结构的特点是（）。

A.信息传递路径较短

B.容易形成多头领导

C.各职能部门间横向联系强

D.各职能部门职责清楚

【答案】：D139、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。造价数据的时间选取符合规定的是（）。

A.投资估算采用投资估算书编制完成日期

B.最高投标限价采用投标截止日期

C.合同价采用合同签订日期

D.结算价采用工程结算日期

【答案】：A140、（2019年真题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（）内。

A.未明确项目准备金

B.工程建设不可预见费

C.暂列金额

D.不可预见准备金

【答案】：B141、电弧切割按生成电弧的不同可分为（）。

A.离子弧切割和碳弧气割

B.等离子弧切割和铅弧气割

C.离子弧切割和铅弧气割

D.等离子弧切割和碳弧气割

【答案】：D142、潜水面的性质是因时因地而异的，与地形有一定的关系，一般地面坡度越大，潜水面的坡度（），且潜水面的坡度经常（）当地的地面坡度。

A.越大，大于

B.越大，小于

C.越小，小于

D.越小，大于

【答案】：B143、以下属于《通用安装工程工程量计算规范》GB50856中通用措施项目列项的是（）。

A.特殊地区施工增加

B.高层施工增加

C.脚手架搭拆

D.安装与生产同时进行施工增加

【答案】：B144、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是()。

A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家居购置费组成

B.它是固定资产投资中的消极部分

C.在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

D.在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高

【答案】：C145、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（）。

A.标高金分析首先应对风险进行评估

B.标高金分析应进行价值增值分析

C.标高金中不包括利润和风险费

D.标高金中的管理费主要指公司本部费用

【答案】：B146、关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（）。

A.应结合市场需要确定建设规模

B.生产方法应与拟采用的原材料相适应

C.工艺流程宜具有刚性安排

D.应选择最先进的生产方法

【答案】：B147、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，在工程总承包招标文件中，下列不属于发包人要求内容的是（）。

A.竣工验收

B.技术要求

C.投标预备会的要求

D.工程项目管理规定

【答案】：C148、关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。

A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料

B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作

C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标

D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述

【答案】：C149、能有效的防止风、砂、雨、雪或灰尘的侵入，使液体无蒸气空间，可减少蒸发损失，减少空气污染的储罐为（）。

A.浮顶

B.固定项

C.无力矩顶

D.内浮顶

【答案】：D150、关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。

A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%

B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金

C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%

D.质量保证金的返还期限一般为2年

【答案】：B151、某工程包含两个子项工程：甲子项工程估计工程量为5000m3，合同单价240元/m3，乙子项工程估计工程量为2500m3，合同单价580元/m3。工程预付款为合同价的12%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为（）万元。

A.212

B.96

C.116

D.176

【答案】：A152、（2019年真题）工程竣工结算审查时，对变更签证凭据审查的主要内容是其真实性、合法性和（）。

A.严密性

B.包容性

C.可行性

D.有效性

【答案】：D153、下列关于影响设计阶段影响工程造价的主要因素的叙述，正确的是（）。

A.柱网的选择与厂房中有无吊车、吊车的类型及吨位、屋顶的承重结构以及厂房的高度等因素有关

B.对于工业建筑，厂房、设备布置紧凑合理，可提高生产能力，采用大跨度、小柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价

C.小区规划设计的核心问题是扩大占地面积

D.衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数（建筑面积与住宅结构面积之比），系数越小设计方案越经济

【答案】：A154、（2017年真题）根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB－T50353－2013），建筑物间有两侧护栏的架空走廊，其建筑面积（）。

A.按护栏外围水平面积的1/2计算

B.按结构底板水平投影面积的1/2计算

C.按护栏外围水平面积计算全面积

D.按结构底板水平投影面积计算全面积

【答案】：B155、下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是（）组织机构。

A.职能制

B.弱矩阵制

C.平衡矩阵制

D.强矩阵制

【答案】：B156、某路堑的开挖，路堑较长、较深、两端地面纵坡较小，可用的开挖方法为（）

A.分层纵挖法

B.分段纵挖法

C.通道纵挖法

D.混合式挖掘法

【答案】：C157、（2015年考题）建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须（）。

A.分布组合

B.分层组合

C.多次计算

D.单独计算

【答案】：D158、路面基层采用二灰碎石，碾压时混合料含水率必须控制在()。

A.3%~4%

B.4%~5%

C.5%~6%

D.6%~8%

【答案】：B159、高速公路、一级公路，零填和挖方路段路床内（）mm范围内的膨胀土应该换填。

A.100～200

B.100～300

C.200～300

D.800～1200

【答案】：D160、预应力混凝土连续梁的合拢中，通常情况下应先予合拢的部位是（）。

A.边跨

B.支跨

C.次跨

D.中跨

【答案】：A161、某企业在年初向银行借贷一笔1000万元的资金，月利率为1％，则在6月底偿还时，单利和复利计算的利息分别是（）万元。

A.50和51

B.60和51

C.50和61.5

D.60和61.5

【答案】：D162、木材的含水量用含水率表示，指（）的百分比。

A.木材所含水的质量占木材总质量

B.木材所含水的质量占木材干燥质量

C.木材所含自由水的质量占木材总质量

D.木材所含自由水的质量占木材干燥总质量

【答案】：B163、土质防渗体与坝壳料之间，根据需要与土料情况可以只设反滤层，也可以同时设反滤层和（）。

A.垫层

B.过渡层

C.排水层

D.防渗层

【答案】：B164、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）给排水、采暖、燃气工程工程量计量规则，以下关于室外管道碰头叙述正确的为（）。

A.不包括挖工作坑，土方回填

B.带介质管道碰头不包括开关闸，临时放水管线铺设

C.适用于新建或扩建工程热源、水源、气源管道与原（旧）有管道铺设

D.热源管道碰头供、回水接口分别计算

【答案】：C165、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（）。

A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润

B.材料的预涨费计入管理费

C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费

D.在组成承包商投标报价时，管理费通常会单独列项

【答案】：C166、下列水利工程施工用电负荷中，属于一类负荷的是（）。

A.洞内照明

B.钢筋加工

C.混凝土搅拌

D.木材加工

【答案】：A167、（2019年考题）为了减少项目投资风险，在工程建设方面可要求工程承包公司提供（）的合同。

A.固定价格、可调工期

B.固定价格、固定工期

C.可调价格、可调工期

D.可调价格、可调工期

【答案】：B168、（2015年真题）采用锤击法打预制钢筋混凝土桩，方法正确的是（）。

A.桩重大于2t时，不宜采用“重锤低击”施工

B.桩重小于2t时，可采用1.5～2倍桩重的桩锤

C.桩重大于2t时，可采用桩重2倍以上的桩锤

D.桩重小于2t时，可采用“轻锤高击”施工

【答案】：B169、施工承包单位应在发出索赔意向通知书后（）天内，向监理人正式递交索赔通知书。

A.14

B.15

C.28

D.30

【答案】：C170、国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由()组成。

A.各分部分项目工程费、单项工程开办费

B.直接工程费、管理费、利润及税金

C.直接工程费、开办费、利润及税金

D.各分部分项目工程费、单项工程开办费、措施费

【答案】：A171、住宅建筑应在配水管上和分户管上设置水表，根据有关规定，螺翼式水表的前后直线管段长度为（）。

A.6～8倍水表直径

B.8～10倍水表直径

C.不小于300mm的直线管段

D.不小于500mm的直线管段

【答案】：B172、关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（）。

A.因国家法律法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定共同承担

B.因国家法律法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定由承包人承担

C.如果有关价格(如人工、材料和工程设备等价格)的变化已经包含在物阶波动事件的调价公式中，则不再予以考虑

D.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日

【答案】：C173、（2017年真题）它是最轻的热塑性塑料管材，具有较高的强度、较好的耐热性，且无毒、耐化学腐蚀，但其低温易脆化。每段长度有限，且不能弯曲施工，目前广泛用于冷热水供应系统中。此种管材为（）。

A.聚乙烯管

B.超高分子量聚乙烯管

C.无规共聚聚丙烯管

D.工程塑料

【答案】：C174、机械设备安装工程中，常用于固定静置的简单设备或辅助设备的地脚螺栓为（）。

A.长地脚螺栓

B.可拆卸地脚螺栓

C.活动地脚螺栓

D.胀锚地脚螺栓

【答案】：D175、施工过程的影响因素不包括（）。

A.技术因素

B.组织因素

C.自然因素

D.管理因素

【答案】：D176、审查建设工程设计概算的编制范围时，应审查的内容是（）。

A.各项费用是否符合现行市场价格

B.是否存在擅自提高费用标准的情况

C.是否符合国家对于环境治理的要求

D.是否存在多列成遗漏的取费项目

【答案】：C177、建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A.7

B.12

C.24

D.26

【答案】：C178、土石方开挖应区分明挖和暗挖，下列属于土方明挖工程的是（）。

A.渠道土方开挖

B.斜井土方开挖

C.平洞土方开挖

D.竖井土方开挖

【答案】：A179、含有建筑垃圾、工业废料、生活垃圾等杂物的填土称为杂填土，一般填土性质逐渐趋于稳定时其填龄达（）。

A.1年以上

B.3年以上

C.5年以上

D.7年以上

【答案】：C180、（2018年考题）根据《标准施工招标文件》,施工合同文件包括下列内容:①已标价工程量清单；②技术标准和要求:③中标通知书,仅就上述三项内容而言,合同文件的优先解释顺序是（）。

A.①→②→③

B.④→①→②

C.②→①→③

D.③→②→①

【答案】：D181、（2016年真题）墙体为构造拄砌成的马牙搓，其凹凸尺寸和高度可约为（）。

A.60mm和345mm

B.60mm和260mm

C.70mm和385mm

D.90mm和385mm

【答案】：B182、典型的泥石流流域，一般可以分为形成、（）和堆积三个动态区。

A.流通

B.流动

C.活动

D.成长

【答案】：A183、某建设项目投产后，预计年销售收入为24000万元，年经营成本20000万元，其中预收的营业收入年金额为1200万元，预收账款的周转天数为30天，则该项目的预收账款估算额为（）万元。

A.100

B.40

C.200

D.800

【答案】：A184、聚四氟乙烯俗称塑料王，它是由四氟乙烯用（）聚合而成的。

A.发泡法

B.吹塑法

C.悬浮法或分散法

D.挤出法或压延法

【答案】：C185、根据规定，因工程量偏差引起的可以调整总价措施项目费的前提是（）。

A.合同工程量偏差超过15％

B.合同工程量偏差超过15％，且引起措施项目相应变化

C.措施项目工程量超过10％

D.措施项目工程量超过10％，且引起施工方案发生变化

【答案】：B186、关于期中支付，下列说法正确的是（）。

A.进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于80%

B.进度款支付申请中本周期合计完成的合同价款，包括本周期已完成单价项目的金额和本周期应支付的安全文明施工费

C.若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，待双方对争议达成一致后发包人向承包人出具进度款支付证书

D.经发承包双方复核同意修正的有错、漏或重复的数额，应在结算款中支付或扣除

【答案】：B187、关于工程量计算的基本要求，下列说法错误的是（）。

A.工程量计量单位的单位名称、单位符号，应符合《量和单位》的有关规定

B.项目建议书、可行性研究、初步设计阶段工程量的计算应该符合《水利水电工程设计工程量计算规定》的规定

C.招标投标阶段的工程量清单编制应执行《水利工程工程量清单计价规范》的规定

D.除定额另有规定外，工程量计算包括材料在建筑安装施工过程中的损耗量，计算安装工程中的装置性材料时，另按规定的损耗率计入工程单价

【答案】：D188、根据我国民法典合同编内容的规定，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（）的市场价格履行。

A.接受货币方所在地

B.合同订立地

C.给付货币方所在地

D.订立合同时履行地

【答案】：D189、（2020年真题）砌石路基线遇到基础地质条件明显变化时应（）。

A.设置挡土墙

B.将地基做成阶梯

C.设置伸缩缝

D.设置沉降缝

【答案】：D190、适用于容量较大的电动机，通过控制电动机的电压，使其在启动过程中逐渐地升高，很自然地限制启动电流，同时具有可靠性高、维护量小、电动机保护良好以及参数设置简单等优点的启动方式为（）。

A.星—三角起动法（Y—Δ）

B.绕线转子异步电动机起动方法

C.软启动器启动

D.直接起动

【答案】：C191、缆机的六大基本机型中，适用于拱坝及狭长条形坝型的施工的是（）。

A.拉索式缆机

B.索轨式缆机

C.辐射式缆机

D.平移式缆机

【答案】：C192、根据我国民法典合同编内容的规定，合同履行地点没有约定，且无法通过补充协议加以确定时，应按照（）履行。

A.给付货币的，在给付货币一方

B.交付不动产的，在不动产所在地

C.交付动产的，在给付动产所在地

D.在订立合同所在地

【答案】：B193、经有关部门审批，可以不招标的项目是（）。

A.主要使用农民工修建的乡村公路工程‘

B.为紧急安置灾民而修建的活动板房

C.利用扶贫资金修建的农田水利工程

D.施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程

【答案】：B194、根据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013，通风空调工程的编码是（）。

A.0306

B.0307

C.0308

D.0309

【答案】：B195、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008，关于索赔的处理规定，说法正确的是()。

A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长

B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告

C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可

D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔

【答案】：B196、根据我国《建筑法》规定，下列表述中正确的是（）。

A.在建工程因故中止施工之日起3个月内向施工许可证颁发机关报告

B.建筑工程发包分为招标发包和邀请发包两类

C.施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位工程负责

D.鼓励施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费

【答案】：D197、管道采用法兰连接时，焊环活套法兰多用于()。

A.铜管连接

B.厚壁铝管连接

C.薄壁不锈钢管连接

D.厚壁不锈钢管连接

【答案】：D198、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定，安全文明施工费应计列于()之中。

A.分部分项工程量清单计价表

B.以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表

C.其他项目清单与计价汇总表

D.规费、税金项目清单与计价表

【答案】：B199、下列关于重力坝坝体排水的说法，正确的是（）。

A.排水设置在靠近上游坝面处

B.当下游水位较高时，可以通过集水沟或集水管自流排向下游

C.上下层廊道之间的排水管应布置成水平方向

D.上下层廊道之间的排水管宜有弯头，方便水流流出

【答案】：A200、根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是（）。

A.施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用

B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用

C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用

D.施工用电、用水的开办费

【答案】：A201、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。

A.研究试验费

B.非专利技术使用费

C.引进技术和引进设备其他费

D.生产准备及开办费

【答案】：B202、除高频电阻焊外，压焊一般采用搭接接头，个别情况下也采用（）。

A.套接接头

B.舌形接头

C.槽形接头

D.对接接头

【答案】：D203、离心式通风机的型号由六部分组成，它们是名称、型号、机号、传动方式、出风口位置和()。

A.气流方向

B.进风口位置

C.旋转方式

D.用途

【答案】：C204、（2018年真题）MU10蒸压灰砂砖可用于的建筑部位是（）。

A.基础范围以上

B.有酸性介质侵蚀

C.冷热交替

D.防潮层以上

【答案】：D205、是非焊接法兰,且安装维修也比较方便的法兰形式为（）。

A.螺纹法兰

B.平焊法兰

C.松套法兰

D.对焊法兰

【答案】：A206、（2016年真题）点焊、缝焊和对焊是某种压力焊的三个基本类型。这种压力焊是（）。

A.电渣压力焊

B.电阻焊

C.摩擦焊

D.超声波焊

【答案】：B207、（2013年考题）代理型CM合同由建设单位与分包单位直接签订，一般采用（）的合同形式。

A.固定单价

B.可调总价

C.GMP加酬金

D.简单的成本加酬金

【答案】：D208、膨胀珍珠岩的最高使用温度为（）℃。

A.300

B.500

C.600

D.1000

【答案】：C209、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。

A.包括对整个生产线或装置进行无负荷和有负荷试运转所发生的费用

B.包括施工单位参加试运转人员的工资以及专家指导费

C.包括试运转中暴露的因设备缺陷而发生的处理费用

D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费

【答案】：B210、之所以采用内部收益率法评价投资方案经济效果而不选用净现值法，是因为内部收益率法（）。

A.考虑资金的时间价值

B.反映项目投资中单位投资的盈利能力

C.反映投资过程的收益程度

D.考虑项目在整个计算期内的经济状况

【答案】：C211、在施工合同履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（），然后要求对方赔偿损失。

A.撤销合同，无须通知对方

B.撤销合同，但应通知对方

C.解除合同，无须通知对方

D.解除合同，但应通知对方

【答案】：D212、常用作各种机器中的齿轮、轴承等受载磨损零件的复合材料是()

A.塑料-钢复合材料

B.碳纤维增强酚醛树脂-聚四氟乙烯复合材料

C.石墨纤维增强铝基复合材料

D.玻璃纤维增强聚酰胺复合材料

【答案】：B213、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，错误的是（）。

A.建筑物周长与建筑面积比越高，设计越经济

B.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济

C.建筑物的室内外高差过大，工程造价将有所提高

D.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价

【答案】：A214、关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是()。

A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议

B.发生争议后，可提请争议评审组评审

C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁

D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼

【答案】：B215、（2013年真题）采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（）。

A.应付账款＋预付账款＋存货＋年其他费用

B.应付账款＋应收账款＋存货＋现金

C.应收账款＋存货＋预收账款＋现金

D.预付账款＋现金＋应收账款＋存货

【答案】：D216、普通混凝土用砂的细度模数以下列哪个范围为宜？（）

A.3.7～3.1

B.3.0～2.3

C.2.2～1.6

D.1.5～0.7

【答案】：B217、广泛用于各种骨干网络内部连接，骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务，能在多网络环境中建立灵活的连接，可用完全不同的数据分组和介质访间方法连接各种子网，该网络设备为（）。

A.集线器

B.交换线

C.路由器

D.网卡

【答案】：C218、通常情况下，补给区与分布区不一致的地下水是（）。

A.包气带水

B.潜水

C.承压水

D.上层滞水水

【答案】：C219、单层厂房的结构组成中，属于围护结构的是（）。

A.基础

B.吊车梁

C.屋盖

D.地面

【答案】：D220、（2019年真题）将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。

A.通货膨胀

B.资金时间价值

C.建设期利息

D.建设期长短

【答案】：B221、项目资金结构中，如果项目资本金所占比重过小，则对项目的可能影响是（）。

A.财务杠杆作用下滑

B.负债融资成本提高

C.负债融资难度降低

D.市场风险承受力增强

【答案】：B222、下列分析方法中，可用来选择价值工程研究对象的是（）

A.价值指数法和对比分析法

B.百分比法和挣值分析法

C.对比分析法和挣值分析法

D.ABC分析法和因素分析法

【答案】：D223、（2015年真题）办公自动化系统按处理信息的功能划分为三个层次，以下选项属于第二层次的是（）。

A.事务型办公系统

B.综合数据库系统

C.决策支持型办公系统

D.信息管理型办公系统

【答案】：D224、某固定资产原价为20000元，预计净残值为3000元，预计使用年限为4年，采用年数总和法进行折旧，则第2年的折旧额为（）元。

A.8500

B.5100

C.3400

D.1700

【答案】：B225、根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）。

A.二次搬运费

B.施工排水、降水费

C.已完工程及设备保护费

D.地上、地下设施临时保护费

【答案】：B226、下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（）。

A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素

B.建立有效的信息反馈系统

C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况

D.计划应有适当的松弛度

【答案】：B227、对于液压、润滑油管道采用化学清洗法除锈时，说法正确的是（）。

A.应当对整个管道系统及设备进行全面化学清洗

B.酸洗合格后进行水洗、钝化

C.循环酸洗合格后的管道系统应进行空气试漏或液压试漏检验

D.对不能及时投入运行的化学清洗合格的管道必须釆取预膜保护措施

【答案】：B228、盈亏平衡分析分线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。其中，线性盈亏平衡分析的前提条件之一是（）。

A.只生产单一产品，且生产量等于销售量

B.单位可变成本随生产量的增加成比例降低

C.生产量与销售量之间成线性比例关系

D.销售收入是销售量的线性函数

【答案】：A229、在公路工程的坡面防护中，效果较好、成本较低且施工简单的防护措施是()

A.锚固

B.植物防护

C.喷射混凝土

D.护坡及护面墙

【答案】：B230、关于土的工程性质，正确的说法是（）。

A.土的颗粒级配越好，其工程性质受含水量影响越大

B.土的颗粒级配越差，其工程性质受含水量影响越大

C.土的颗粒越大，其工程性质受含水量影响越大

D.土的颗粒越小，其工程性质受含水量影响越大

【答案】：D231、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级造价企业中专职从事工程造价专业工作人员应不少于（）人。

A.12

B.10

C.8

D.6

【答案】：D232、对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（）。

A.施工合同签订前的第28天

B.提交投标文件的截止时间前的第28天

C.施工合同签订前的第56天

D.提交投标文件截止时间前的第56天

【答案】：B233、投标人复核招标工程量清单时发现了遗漏,是否向招标人提出修改意见取决于（）。

A.招标文件规定是否允许提出增补

B.遗漏工程量的大小

C.投标人的投标策略

D.遗漏项目是否在工程量计算规范附录中有列项

【答案】：C234、结构简单，易于制作，操作容易，移动方便，一般用于起重量不大，起重速度较慢又无电源的起重作业中，该起重设备为（）。

A.滑车

B.起重葫芦

C.手动卷扬机

D.绞磨

【答案】：D235、下列关于硬质聚氯乙烯管叙述不正确的是（）。

A.硬质聚氯乙烯管主要用于电线、电缆的保护套管

B.连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊

C.弯曲可不必加热

D.易变形老化，适用腐蚀性较大的场所的明、暗配

【答案】：C236、三、（101~120题）电气与仪表设备安装

A.输出信号

B.偏差信号

C.误差信号

D.扰动信号

【答案】：B237、焊接性能是指焊接后在焊缝处性质与母材性质的一致程度，当含碳量超过（）时，可焊性显著下降。

A.0.1%

B.0.3%

C.0.5%

D.0.7%

【答案】：B238、（2017年考题）与发行债券相比，发行优先股的特点是（）。

A.融资成本较高

B.股东拥有公司控制权

C.股息不固定

D.股利可在税前扣除

【答案】：A239、（2017年真题）传输信号质量高、容量大、抗干扰性强、安全性好，且可进行远距离传输。此信号传输介质应选用（）。

A.射频线

B.双绞线

C.同轴电缆

D.光缆

【答案】：D240、下列内容中，属于设计概算审查内容的是()。

A.分年投资计划的可行性

B.总概算是否超过批准的投资估算的15%

C.设备投资、数量和配置是否符合设计要求

D.是否将总投资分列为静态投资和动态投资

【答案】：C241、在控制工程项目目标的措施中，审核工程概预算，编制资金使用计划属于（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.合同措施

D.经济措施

【答案】：D242、下列工程项目中，可以不进行经济费用效益分析的是（）。

A.具有垄断特征的项目

B.资源开发项目

C.受行政干预的项目

D.涉及国家经济安全的项目

【答案】：C243、下列工程中，属于概算指标编制对象的是（）。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.整个建筑物

【答案】：C244、液体渗透检验的速度快，操作比较简便，大量的零件可以同时进行批量检验，因此大批量的零件可实现（）%的检验。

A.90

B.95

C.99

D.100

【答案】：D245、关于吊扇、壁扇的安装，符合要求的是（）。

A.吊扇挂钩直径不应小于吊扇挂销的直径

B.吊扇组装可以根据现场情况改变扇叶的角度

C.无专人管理场所的换气扇不设置定时开关

D.壁扇底座不可采用膨胀螺栓固定

【答案】：A246、国际贸易的双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点。该种交易价格被称为（）。

A.离岸价

B.运费在内价

C.到岸价

D.抵岸价

【答案】：A247、一般的压缩空气站中，最广泛采用的空气压缩机有（）。

A.活塞式空气压缩机

B.轴流式空气压缩机

C.回转式空气压缩机

D.往复式空气压缩机

【答案】：A248、对于有抗磨要求的混凝土，采用高强度等级硅