2026年一级造价师考试题库300道附答案（典型题）

2026年一级造价师考试题库300道第一部分单选题(300题)1、修正概算是在（）测算完成的。

A.可行性研究阶段

B.初步设计阶段

C.技术设计阶段

D.合同实施阶段

【答案】：C2、设计概算经批准后需要进行调整，下列说法错误是（）。

A.超出原设计范围的重大设计变更需要调整设计概算

B.超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加需要调整设计概算

C.超出工程造价调整预备费的国家重大政策性调走需要调整设计概算

D.一个工程项目只允许调整两次概算

【答案】：D3、关于垫资的说法，正确的是（）。

A.法律、行政法规明确禁止垫资行为

B.垫资的法律性质是工程欠款

C.当事人约定垫资利息时，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍

D.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息

【答案】：D4、（2019年真题）市政支线共同沟应设置于（）。

A.道路中央下方

B.人行道下方

C.非机车道下方

D.分隔带下方

【答案】：B5、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元。某安装企业一般技工的最低日工资单价不得低于（）元。

A.50

B.65

C.100

D.150

【答案】：C6、定额的费用项目划分为不变费用和可变费用两类。其中，不变费用不包括（??）。

A.折旧费

B.维护费

C.动力燃料费

D.安拆辅助费

【答案】：C7、关于卵石配制的混凝土，下列说法正确的是（）。

A.不透水性较碎石差

B.和易性差

C.孔隙较多

D.与水泥浆的黏结力较碎石差

【答案】：D8、管道补偿器中，填料式补偿器的主要缺点为（）。

A.占地面积较大

B.流体阻力较大

C.补偿能力较小

D.轴向推力大

【答案】：D9、电气配管配线工程中，4根单芯截面6mm2导线穿焊接钢管，管子直径尺寸宜为（）。

A.15mm

B.20mm

C.25mm

D.32mm

【答案】：B10、将房层间楼板直接向外悬挑形成阳台板，该阳台承重支承方式为（）。

A.墙承式

B.挑梁式

C.挑板式

D.板承式

【答案】：C11、下列各项中，不属于资产负债表中资产组成项的是()。

A.货币资金

B.资本金

C.在建工程

D.固定资产净值

【答案】：B12、（2021年真题）下列不属于工程建设其他费的是（）。

A.土地使用及拆迁补偿费

B.工程保险费

C.生产准备费

D.研究试验费

【答案】：A13、根据我国现行规定，应免征土地增值税的是（）的房地产。

A.办公楼增值额未超过扣除项目金额20％

B.普通住宅楼增值额未超过扣除项目金额30％

C.已居住4年后由个人转让

D.1994年１月１日前签订转让合同

【答案】：D14、供水工程永久性水工建筑物级别，应根据设计流量确定，其中承担县市级及以上城市主要供水任务的供水工程永久性水工建筑物级别不宜低于（）

A.1级

B.2级

C.3级

D.4级

【答案】：C15、关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。

A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天

B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定

C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审

D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见

【答案】：C16、水喷雾灭火系统通过改变水的物理状态，利用水雾喷头使水从连续的洒水状态转变成不连续的细小水雾滴喷射出来，达到灭火效果，下列对于水喷雾灭火系统使用特性说法错误的是（）。

A.较高的电绝缘性、良好的灭火性能

B.用于保护火灾危险性大、火灾扑救难度大的专用设备或设施

C.水压较自动喷水系统高，水量较自动喷水系统低

D.灭火机理主要是表面冷却、窒息、乳化和稀释作用

【答案】：C17、用以计算投资各方收益率的投资各方现金流量表，其计算基础是（）。

A.项目资本金

B.投资者经营成本

C.项目投资额

D.投资者出资额

【答案】：D18、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013，有关面积计算规则的说法中，正确的是（）。

A.建筑物内设有局部楼层者，其局部楼层不计算面积

B.在主体结构外的阳台，应按其结构底板水平投影面积计算全面积

C.建筑物间的架空走廊有顶盖和围护结构的，应按其围护结构外围水平面积计算全面积

D.在主体结构内的阳台，应按其结构外围水平面积计算1/2面积

【答案】：C19、能够消除应力、细化组织、改善切削加工性能，且可作为淬火前的预热处理和某些结构件的最终热处理的工艺为()

A.正火处理

B.退火处理

C.回火处理

D.整体热处理

【答案】：A20、招标工程量清单由招标人或招标人委托的代理人编制用于确定（）。

A.招标最高限价

B.投标最低报价

C.项目投资

D.招标控制价

【答案】：D21、组合型漏电保护器的组成部分是漏电开关与（）。

A.接触器

B.低压断路器

C.电压继电器

D.热继电器

【答案】：B22、高边坡、大坝及在大跨度地下隧道抢修加固及支护应采用（）

A.早强药包内锚头锚杆

B.缝管式摩擦锚杆

C.胀壳式锚头预应力锚索

D.普通水泥砂浆锚杆

【答案】：C23、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入()中。

A.分部分项综合单价

B.暂列金额

C.材料暂估价

D.总承包服务费

【答案】：B24、与酸性焊条相比，碱性焊条焊接时所表现出的特点为（）。

A.能够有效地消除焊缝金属中的硫

B.对焊口处的水分、铁锈不敏感

C.焊接时合金元素烧损较多

D.焊接时必须采用直流焊机正极性接法

【答案】：A25、采用微机、PWM控制器等装置，以及速度、电流反馈系统，常用于超高层建筑物内的交流电动机电梯为()。

A.双速电梯

B.三速电梯

C.高速电梯

D.调频调压调速电梯

【答案】：D26、可较好代替天然石材的装饰材料的饰面陶瓷是（）。

A.陶瓷锦砖

B.瓷质砖

C.墙地砖

D.釉面砖

【答案】：B27、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元知200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5%，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。

A.1O

B.12

C.50

D.60

【答案】：A28、基坑土方开挖的明排水法主要适用于（）。

A.细砂土层

B.粉砂土层

C.淤泥土层

D.渗水量小的黏土层

【答案】：D29、某企业发行优先股股票，票面额正常市价计算为500万元，筹资费费率为4%年股息率为10%，企业所得税为25%，则其资金成本率为（）。

A.7.81%

B.10.42%

C.11.50%

D.14.00%

【答案】：B30、力学性能良好，尤其塑性、韧性优良，能适应多种腐蚀环境，多用于食品加工设备、化学品装运容器、电气与电子部件、处理苛性碱设备、耐海水腐蚀设备和换热器，也常用于制作接触浓CaCl2溶液的冷冻机零件，以及发电厂给水加热器管合金为（）。

A.钛及钛合金

B.铅及铅合金

C.镁及镁合金

D.镍及镍合金

【答案】：D31、依法必须招标的项目．中标公示应包含的内容是（）。

A.评标委员会全体成员名单

B.所有投标人名单及排名情况

C.投标人的各评分要素的得分情况

D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）

【答案】：D32、进行有效的衡分析是寿命周期成本评价的重要特点，某企业在进行生产设备系统维持费中的各项费用之间的权衡分析时，为了提高费用效率可采取的措施是（）。

A.进行节省劳动力的设计，减少操作人员的费用

B.培训操作人员，减少维修人员的劳务费

C.装入预知维修系统，减少备件购置量

D.进行节能设计，减少运行所需动力费用

【答案】：C33、竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项专出投资支出的项目是（）。

A.产权属于本单位的城市绿化

B.不能形成资产的城市绿化

C.产权属于本单位的专用道路

D.产权不属于本单位的专用道路

【答案】：D34、常以泉水形式出现，主要受大气降水的补给，有明显季节性循环交替的地下裂隙水是（）。

A.风化裂隙水

B.成岩裂隙水

C.层状构造裂隙水

D.脉状构造裂隙水

【答案】：A35、在项目决策阶段，工程造价合理性的前提是()

A.项目决策的内容

B.项目决策的正确性

C.项目决策的深度

D.项目决策的全面性

【答案】：B36、桥梁墩、台结构形式中，一般用于高桥墩和大跨径的桥梁的是（）。

A.独柱式墩、台

B.U形桥台

C.空心墩

D.埋置式桥台

【答案】：C37、下列深基坑支护形式，适于基坑侧壁安全等级一、二、三级的是（）。

A.水泥土挡墙式

B.逆作挡墙式

C.边坡稳定式

D.排桩与桩墙

【答案】：D38、二、（81~100题）工业管道、静置设备和工艺金属结构工程安装

A.维修、检查不方便

B.费用高、经济性很差

C.管道热损失较大

D.占地面积小

【答案】：C39、优质碳素结构钢的塑性和韧性较高，且可以通过加工处理方法得到强化，该方法应为（）。

A.热变形强化

B.冷变形强化

C.热处理强化

D.酸洗与钝化

【答案】：C40、沥青混合料摊铺设备，摊铺宽度小于9m的一般配备（）名作业人员。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：A41、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定．下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。

A.冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用

B.施工排水、降水费有排水和降水两个独立的费用项目组成

C.当单层建筑物檐口高度超过15m时.可计算超高施工增加费

D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用

【答案】：A42、在工程设计合同的履行过程中，关于设计人义务的说法中，不正确的是（）。

A.应保证发包人免于承担因设计人违反法律引起的任何责任

B.设计人应依法纳税，缴纳的税金不包含在合同价格中

C.设计人应完成全部设计工作

D.对设计工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补

【答案】：B43、下列机械中,属于粉碎及筛分机的是（）

A.压缩机

B.提升机

C.球蘑机

D.扒料机

【答案】：C44、（2021年真题）下列橡胶改性沥青中，既具有优良耐高温性又具有优异低温柔性和抗疲劳性的为（）

A.丁基橡胶改性沥青

B.氯丁橡胶改性沥青

C.SBS改性沥青

D.再生橡胶改性沥青

【答案】：C45、根据《营业税改征增值税试点实施办法》以及《营业税改征增值税试点有关事项的规定》，下列选项中，属于小规模纳税人的是()

A.年应征增值税销售额未超过800万元，并且会计核算不健全的增值税纳税人

B.年应征增值税销售额未超过700万元，并且不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人

C.年应税销售额超过600万元，经常发生应税行为的单位

D.年应税销售额超过500万元，但不经常发生应税行为的单位

【答案】：D46、陡峻斜坡的巨大岩块，在重力作用下突然而猛烈地向下倾倒、翻滚、崩落的现象称为()

A.地震

B.泥石流

C.崩塌

D.滑坡

【答案】：C47、忌油管道脱脂后进行脱脂质量检验，当采用间接法进行检验时，用到的是（）。

A.白布

B.白滤纸

C.白靶板

D.纯樟脑

【答案】：D48、焊接电流的大小，对焊接质量及生产率有较大影响。其中最主要的因素是焊条直径和（）。

A.焊条类型

B.接头型式

C.焊接层次

D.焊缝空间位置

【答案】：D49、下列关于工程计价的说法中，正确的是()。

A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节

B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量*相应单价

C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算

D.工程计价中的工程单价仅指综合单价

【答案】：C50、在松散且湿度很大的土中挖6m深的沟槽，支护应优先选用（）。

A.水平挡土板式支撑

B.垂直挡土板式支撑

C.重力式支护结构

D.板式支护结构

【答案】：B51、某施工企业的企业管理费以人工费为计算基础，已知该企业生产工人年平均管理费为1000元，年有效施工天数310天，人工单价150元/天，则该单位的企业管理费费率是（）%。

A.1.83

B.1.85

C.2.15

D.3.71

【答案】：C52、某技术方案的现金流量为常规现金流量，当基准收益率为8％时，净现值为400万元。若基准收益率变为10%，该技术方案的NPV将（）。

A.大于400万元

B.小于400万元

C.等于400万元

D.不确定

【答案】：B53、工程造价指标作为对已完或在建工程进行造价分析的依据，（）不属于分析的内容。

A.总体水平分析

B.构成分析

C.影响因素分析

D.索赔分析

【答案】：D54、两台起重机共同抬吊一个重物，已知重物质量为50t，索吊具质量为2t，不均衡荷载系数为1.1其计算荷载应为（）。

A.55t

B.57.2t

C.60.5t

D.62.92t

【答案】：D55、（2014年考题）建设工程项目投资决策后，控制工程造价的关键在于（）。

A.工程设计

B.工程施工

C.材料设备采购

D.施工招标

【答案】：A56、工业管道、静置设备和工艺金属结构工程安装

A.枝状管网

B.辐射状管网

C.环状管网

D.复线环状管网

【答案】：A57、将钢件加热到热处理工艺所要求的适当温度，保持一定时间后在空气中冷却，得到需要的基体组织结构。其目的是消除应力、细化组织、改善切削加工性能。这种生产周期短、能耗低的热处理工艺为（）。

A.正火工艺

B.完全退火

C.不完全退火

D.去应力退火

【答案】：A58、（2021年真题）高速及一级公路的隧道，长度超（）m，需要设置照明设施。

A.100

B.150

C.200

D.250

【答案】：C59、（）对斜坡土石的作用，是形成滑坡的重要条件。

A.风化

B.水

C.地震

D.冻融

【答案】：B60、在某工程网络计划中，已知工作P的总时差和自由时差分别为5天和2天，工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作P的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天

C.将其紧后工作的最早开始时间推迟2天，并使总工期延长1天

D.将其紧后工作的最早开始时间推迟4天，并使总工期延长2天

【答案】：B61、某有色金属管道的设计压力为0.6MPa，其气压试验压力为（）。

A.0.6MPa

B.0.69MPa

C.0.75MPa

D.0.90MPa

【答案】：B62、（2014年真题）某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法求得该工程的预付款应为（）万元。

A.417

B.500

C.694

D.833

【答案】：A63、措施项目清单专业措施项目中，吊装加固包括（）。

A.加固设施拆除、清理

B.整体吊装永久加固件

C.桥式起重机加固及负荷试验

D.行车梁加固

【答案】：A64、某管道与泵相连接，该管道的绝热结构应选用（）。

A.预制瓦块绝热层

B.预制管壳绝热层

C.毡衬、绳状材料绝热层

D.表面涂抹绝热胶泥

【答案】：C65、一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为（）

A.29.69

B.31.25

C.39.58

D.41.67

【答案】：A66、在水工隧洞的衬砌结构形式中，适用于高水头圆形隧洞的衬砌是（）。

A.抹平衬砌

B.单层衬砌

C.预应力衬砌

D.组合式衬砌

【答案】：C67、铝酸盐水泥表述正确的是（）。

A.属于快硬水泥

B.属于气硬性胶凝材料

C.代号P·SAC

D.根据Al2O3含量分为三类

【答案】：A68、在用公式计算法计算工程预付款数额时，年度施工天数通常按（）计算。

A.年法定工作日

B.年制度工作日

C.365天日历天

D.年有效施工天数

【答案】：C69、通过水的高速运动，导致气体体积扩大，产生负压。主要用于抽吸空气或水以达到液固分离，也可用作压缩机的泵是（）。

A.喷射泵

B.电磁泵

C.水环泵

D.水锤泵

【答案】：C70、根据建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》规定，在承包人完成金额累计达到合,同总价的一定比例后，发包人开始扣回工程预付款，这个比例是（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】：A71、可以对三相笼型异步电动机作不频繁自耦减压起动，以减少电动机起动电流对输电网络的影响，并可加速电动机转速至额定转速和人为停止电动机运转，并对电动机具有过载、断相、短路等保护的电动机的起动方法是（）。

A.星—三角起动法

B.自耦减压起动控制柜（箱）减压起动

C.绕线转子异步电动机起动方法

D.软启动器

【答案】：B72、适用于铝、镁、钛合金结构件表面及近表面缺陷的探伤方法为（）。

A.涡流探伤

B.磁粉探伤

C.渗透探伤

D.着色探伤

【答案】：A73、（2020年真题）某工程中标合同金额为6500万元，根据《招标投标法》及其实施条例，中标人提交履约保证金不能超过（）万元。

A.130

B.650

C.975

D.1300

【答案】：B74、褶皱构造是（）。

A.岩层受垂直力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造

B.岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲且未丧失连续性的构造

C.岩层受水平挤压力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造

D.岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造

【答案】：B75、具有较高的强度、硬度和耐磨性。通常用于弱腐蚀性介质环境中，但焊接性能不好，一般不用作焊接件的不锈钢为（）。

A.铁素体不锈钢

B.马氏体不锈钢

C.奥氏体不锈钢

D.铁素体一奥氏体型不锈钢

【答案】：B76、对城镇燃气管道等进行严（气）密性试验，试验介质为空气。当管道设计压力为4kPa时，其试验压力应取（）。

A.6kPa

B.8kPa

C.16kPa

D.20kPa

【答案】：D77、结构比闸阀简单，制造、维修方便，也可以调节流量，应用广泛。流动阻力大，为防止堵塞和磨损，不适用于带颗粒和黏性较大的介质，该阀门为（）。

A.蝶阀

B.截止阀

C.闸阀

D.旋塞阀

【答案】：B78、测量范围极大，适用于炼钢炉、炼焦炉等高温地区，也可测量液态氢、液态氮等低温物体。该温度检测仪表是（）。

A.双金属温度计

B.热电阻温度计

C.热电偶温度计

D.辐射式温度计

【答案】：C79、.已知某建筑工程施工合同总额为10000万元，工程预付款按合同金额的10%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（）万元。

A.1000

B.5000

C.8000

D.6400

【答案】：C80、根据《标准施工招标文件》，下列事件中承包人可索赔工期、费用和利润的是（）。

A.施工中发现文物

B.发包人原因造成承包人人员工伤事故

C.施工中遇到不利物质条件

D.发包人在工程竣工前提前占用工程

【答案】：D81、（2019年真题）地方政府每一年度全部PPP项目预算支出占一般公共预算支出比例应当不超过（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】：B82、2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为7.31亿元。其中:矿山工程造价为7800万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为1.20，则该矿山工程的造价指数是（）。

A.1.30

B.0.77

C.0.92

D.1.56

【答案】：A83、项目成本管理规划中，确定成本目标时，下列内容中不应考虑的是()。

A.招标文件规定的承包人责任

B.承包人的工程实施方案

C.工程的现场条件

D.承包人的经营战略

【答案】：D84、真正制约地下工程建设的因素是（）。

A.城市人口

B.城市交通流量

C.经济问题

D.技术问题

【答案】：C85、CO2气体保护焊具有的特点是（）。

A.焊接生产效率高

B.焊接质量低

C.焊缝表面成形较好

D.适合焊易氧化的有色金属

【答案】：A86、结构简单，开启方便，旋转90°就可全开或全关的是（）。

A.止回阀

B.蝶阀

C.平行式阀门

D.泄水阀

【答案】：B87、根据《建筑法》，建设单位在领取施工许可证之日起（）个月内开工。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

【答案】：D88、关于优先股的说法，正确的是（）。

A.优先股有还本期限

B.优先股股息不固定

C.优先股股东没有公司的控制权

D.优先股股利税前扣除

【答案】：C89、（2018年真题）以下属于静态投资的是（）。

A.涨价预备费

B.基本预备费

C.建设期贷款利息

D.资金的时间价值

【答案】：B90、（2017年真题）建筑主体结构采用泵送方式输送混凝土，其技术要求应满足（）。

A.粗骨料粒径大于25mm时，出料口高度不宜超过60m

B.粗骨料最大粒径在40mm以内时可采用内径150mm的泵管

C.大体积混凝土浇筑入模温度不宜大于50℃

D.粉煤灰掺量可控制在25%～30%

【答案】：B91、在设备管道安装施工中，需进行脱脂处理时，常用的脱脂剂除四氯化碳、精馏酒精外，还可以采用（）。

A.香蕉水

B.煤油

C.二氯乙烷

D.二氯乙烯

【答案】：C92、钢材的强屈比愈大，则（）。

A.结构的安全性愈高，钢材的有效利用率愈低

B.结构的安全性愈高，钢材的有效利用率愈高

C.结构的安全性愈低，钢材的有效利用率愈低

D.结构的安全性愈低，钢材的有效利用率愈高

【答案】：A93、如果要求专业分包进行管理和协调，并同时要求提供配合服务，招标工程量清单中总承包服务费按照专业工程估算造价计算比例是（）。

A.1.0%～2.0%

B.2.0%～3.0%

C.3.0%～4.0%

D.3.0%～5.0%

【答案】：D94、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算建筑安装工程费。其正确的工作步骤是（）。

A.③④②①

B.④③②①

C.③④①②

D.④③①②

【答案】：B95、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟建类似项目的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。

A.4349

B.4554

C.5002

D.5752

【答案】：D96、（2015年考题）通过应用价值工程优化设计，使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸，增加使用面积，降低单方造价的效果。该提高价值的途径是（）。

A.功能不变的情况下降低成本

B.成本略有提高的同时大幅提高功能

C.成本不变的条件下提高功能

D.提高功能的同时降低成本

【答案】：D97、（2017年真题）某DN100的输送常温液体的管道，在安装完毕后应做的后续辅助工作为（）。

A.气压试验，蒸汽吹扫

B.气压试验，压缩空气吹扫

C.水压试验，水清洗

D.水压试验，压缩空气吹扫

【答案】：C98、关于平屋顶防水细部构造，说法不正确的有（）。

A.卷材防水屋面檐口1000mm范围内的应满粘

B.天沟的防水层下附加层伸入屋面的宽度不应小于250mm

C.女儿墙压顶向内排水坡度不应小于5%

D.女儿墙泛水处的防水层下附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm

【答案】：A99、关于评标的说明中正确的是（）。

A.评标委员会由7人以上单数组成

B.对于特殊招标项目，评标委员会专家可以由招标人直接指定

C.评标委员会必须评选出最佳投标人

D.评标委员会可以自行确定中标人

【答案】：B100、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。

A.到岸价=离岸价+运输保险费

B.到岸价=离岸价+进口从属费

C.到岸价=运费在内价+运输保险费

D.到岸价=运输在内费+进口从属费

【答案】：C101、一般来说，适宜形成承压水的地质构造有（）

A.向斜构造盆地

B.背斜构造盆地

C.单斜构造自流盆地

D.层状构造

【答案】：A102、以下关于项目融资特点的描述中，正确的是（）。

A.项目资者承担项目风险

B.项目融资成本较高

C.用于支持贷款的信用结构固定

D.贷款人可以索赔项目以外的任何资产

【答案】：B103、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是()。

A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价

B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价

C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费

D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写

【答案】：B104、下列关于概算定额的说法，正确的是（）。

A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成

B.概算定额用于设计概算的编制

C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则

D.文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明

【答案】：B105、关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。

A.按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付

B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付

C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付

D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付

【答案】：C106、对管道进行吹扫与清洗时，当遇到()的液体与气体管道，宜采用人工清洗。()

A.DN≥300mm

B.DN≥400mm

C.DN≥500mm

D.DN≥600mm

【答案】：D107、（2019年真题）下列项目融资方式中，需要利用信用增级手段使项目资产获得预期信用等级，进而在资本市场上发行债券募集资金的是（）方式。

A.BOT

B.PPP

C.ABS

D.TOT

【答案】：C108、如果由于承包人原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，下列有关价款调整的说法正确的是（）。

A.造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整

B.造成合同价款增加的，合同价款予以调整；造成合同价款减少的，合同价款不予调整

C.造成合同价款增加或减少的，合同价款均不予调整

D.造成合同价款增加或减少的，合同价款均予以调整

【答案】：A109、“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。

A.标准化

B.有效性

C.定量化

D.高效处理

【答案】：B110、某酸性耐火材料制品，它的软化温度很高，接近其耐火度，重复煅烧后体积不收缩，甚至略有膨胀，但是抗热震性差，主要用于焦炉、玻璃熔窑、酸性炼钢炉等热工设备。此类耐火制品为（）。

A.硅砖制品

B.碳质制品

C.黏土砖制品

D.镁质制品

【答案】：A111、在地质条件较好的地下厂房中，顶拱开挖采用（）的方法。

A.两侧扩挖先行掘进，中导洞跟进

B.边导洞分块开挖

C.中导洞先行掘进，两侧扩挖跟进

D.边导洞超前开挖

【答案】：C112、（2019年真题）建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】：B113、下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）。

A.该项费用属于设备费

B.该项费用属于工程建设其他费用

C.该项费用是为了保证项百生产运营期的需要而支付的相关购置费用

D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基數乘以一定费率计算

【答案】：D114、公路工程造价文件按不同的需要分为甲、乙两组，其中甲组文件是（）。

A.各项费用计算表

B.建筑安装工程费各项基础数据计算表

C.建设工程其他费各项基础数据计算表

D.投资现金流量表

【答案】：A115、能有效阻挡太阳光中和室内物体辐射的热射线，使夏季凉爽冬季保温的玻璃是（）。

A.Low-E玻璃

B.阳光控制镀膜玻璃

C.着色玻璃

D.釉面玻璃

【答案】：A116、（2021年真题）关于流动资金估算，下列说法正确的是（）。

A.流动资金的估算与产品存货无关

B.扩大指标估算法仅用于可行性研究阶段的流动资金估算

C.达产前应按不同生产负荷下的需要分别估算所需流动资金

D.投产前筹措的流动资金贷款利息可计入建设总投资

【答案】：C117、（2018年考题）根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业资质有效期为（）年。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B118、BV的绝缘导线是（）。

A.铜芯聚氯乙烯绝缘导线

B.铜芯聚氯乙烯加护套线

C.铜芯聚氯乙烯绝缘软线

D.铜芯丁腈聚氯乙烯复合物绝缘软线

【答案】：A119、塔器的直径和高度较大，质量在350—700t之间时，吊装可采用的起重设备为（）。

A.单抱杆

B.双抱杆

C.轮胎式起重机

D.塔式起重机

【答案】：B120、（2018年考题）企业从银行借入资金500万元，年利率6%期限1年，按季复利计息，到期还本付息，该项借款的年有效利率是（）。

A.6.00%

B.6.09%

C.6.121%

D.6.136%

【答案】：D121、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。

A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人的各项费用

B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成

C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费

D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费

【答案】：B122、焊接接头的基本类型可归纳为五种，不属于此基本类型的接头是()。

A.T形接头

B.角接接头

C.端接接头

D.套管接头

【答案】：D123、根据《水利水电工程设计工程量计算规定XS3282005),施工导流工程与永久建筑物相结合部分（）

A.计入永久水工建筑物中,设计工程量阶段系数按永久工程

B.计入永久水工建筑物中,设计工程量阶段系数按施工临时工程

C.计入施工导游工程中,设计工程量阶段系数按永久工程计取

D.计入施工导游工程中,设计工程量阶段系数按施工临时工程

【答案】：B124、焊接速度高，当焊接厚度为8～10mm的钢板时，焊接速度可达50～80cm/min的焊接方法是（）。

A.CO2气体保护焊

B.埋弧焊

C.熔化极氩弧焊

D.等离子弧焊

【答案】：B125、适用于管道需要频繁拆卸以供清洗和检查的地方，比较适合于输送腐蚀性介质的管道法兰是（）。

A.平焊法兰

B.对焊法兰

C.整体法兰

D.松套法兰

【答案】：D126、此泵相当于将几个单级蜗壳式泵装在一根轴上串联工作，主要用于流量较大、扬程较高的城市给水、矿山排水和输油管线，排出压力高达18MPa。该离心泵是（）。

A.分段式多级离心泵

B.中开式多级离心泵

C.自吸离心泵

D.离心式冷凝水泵

【答案】：B127、（2015年真题）按空气处理设备的设置情况分类，属于半集中式空调系统的是（）。

A.整体式空调机组

B.分体式空调机组

C.风机盘管系统

D.双风管系统

【答案】：C128、工程因故停工的，需书面通知建筑意外伤害保险的保险人并办理保险期间顺延手续，但保险期间自（）起最长不超过（）年。

A.复工之日；3

B.停工之日；5

C.开工之日；3

D.开工之日；5

【答案】：D129、（2020年真题）根据《公路工程建设项目概算预算编制办法》，定额建筑安装工程费包括（）的40%。

A.措施费

B.专项费用

C.定额直接费

D.定额设备购置费

【答案】：D130、（2016年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是（）。

A.计算机机房工程

B.轻钢结构工程

C.土方开挖工程

D.外墙防水工程

【答案】：C131、能够耐强酸、强碱及强氧化剂腐蚀，具有杰岀的防污和耐候性。特别适用于对耐候性要求很高的桥梁或化工厂设施的是（）。

A.聚氨酯漆

B.环氧煤沥青

C.三聚乙烯防腐涂料

D.氟-46涂料

【答案】：D132、某3跨工业厂房安装预制钢筋混凝土屋架，分吊装就位、矫直、焊接加固3个工艺流水作业，各工艺作业时间分别为10d、4d、6d,其中矫直后需稳定观察3d才可焊接加固，则按异节奏组织流水施工的工期应为（）。

A.20d

B.27d

C.30d

D.44d

【答案】：B133、PPP合同体系中，最核心的法律文件是指（）。

A.项目合同

B.股东合同

C.融资合同

D.工程承包合同

【答案】：A134、含有建筑垃圾、工业废料、生活垃圾等杂物的填土称为杂填土，一般填土性质逐渐趋于稳定时其填龄达（）。

A.1年以上

B.3年以上

C.5年以上

D.7年以上

【答案】：C135、关于规费的计算，下列说法正确的是()。

A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用

B.规费由社会保险费和工程排污费组成

C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成

D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成

【答案】：C136、为了减少项目投资风险，在工程建设方面可要求工程承包公司提供（）的合同

A.固定价格、可调工期

B.固定价格、固定工期

C.可调价格、固定工期

D.可调价格、可调工期

【答案】：B137、塑料的主要组成材料是（）。

A.玻璃纤维

B.乙二胺

C.DBP和DOP

D.合成树脂

【答案】：D138、（2017年真题）关于建设项目最终结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。

A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔

B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔

C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止

D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止

【答案】：D139、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，工程欠款利息支付时，利息的起算日应首先选择（）。

A.建设工程交付之日

B.应付工程价款之日

C.提交竣工结算文件之日

D.当事人起诉之日

【答案】：B140、焊接接头的基本类型可归纳为5种，不属于此基本类型的接头是（）。

A.T形接头

B.角接接头

C.端接接头

D.套管接头

【答案】：D141、根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB-T50353-2013）规定，形成建筑空间，结构净高2.18m部位的坡屋顶，其建筑面积（）。

A.不予计算

B.按1/2面积计算

C.按全面积计算

D.视使用性质确定

【答案】：C142、下列关于隧洞说法错误的是（）。

A.按过水时洞身流态区别，水工隧洞分为有压和无压隧洞

B.为保证隧洞既定流态稳定运行，无压隧洞设计时应做到使各运行工况沿线洞顶有一定的压力余幅

C.水工隧洞主要建筑物包括进口段、洞身段、出口段

D.内水压力较大的有压隧洞一般都用圆形断面

【答案】：B143、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆长期工作温度不超过（）℃。

A.60

B.90

C.70

D.80

【答案】：C144、一般工程竣工后，承包人保留工程款的（）作为保修费用。

A.3％

B.5％

C.7％

D.10％

【答案】：A145、公路线形是指（）的空间几何形状和尺寸。

A.公路路基

B.公路纵面

C.公路平面

D.公路中线

【答案】：D146、（2021年真题）施工承包单位采用目标利润法编制施工成本计划时，项目实施中所能支出的最大限额为合同标价扣除（）后的余额。

A.预期利润、税金

B.税金、应上缴的管理费

C.预期利润、税金、全部管理费

D.预期利润、税金、应上缴的管理费

【答案】：D147、（2016年真题）在自动控制系统中，控制输入信号与主反馈信号之差，称为（）。

A.反馈信号

B.偏差信号

C.误差信号

D.扰动信号

【答案】：B148、从生产到使用过程中无毒，无公害，无污染，无腐蚀，无残留，无需布置管道的灭火系统是（）。

A.七氟丙烷灭火气体

B.IG541混合气体

C.S型气溶胶

D.K型气溶胶

【答案】：C149、静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（）。

A.指标估算法

B.生产能力指数法

C.系数估算法

D.比例估算法

【答案】：B150、当进行国际工程投标报价时，施工机械台班单价的计算通常不需计算（）。

A.基本折旧费

B.大修理费

C.运杂费

D.装拆费

【答案】：B151、以下不属于国际工程投标报价中其他费用的是（）

A.保函手续费

B.上级单位管理费

C.风险费用

D.分包费

【答案】：A152、保证不间断地供应燃气，平衡、调度燃气供气量的燃气系统设备是（）。

A.燃气管道系统

B.压送设备

C.贮存装置

D.燃气调压站

【答案】：C153、往复泵与离心泵相比，缺点是（）。

A.扬程低

B.没有自吸能力

C.流量与排出压力无关

D.流量不均匀

【答案】：D154、通信线路与铁道及有轨电车道的交越角不宜小于（）。

A.30°

B.45°

C.60°

D.90°

【答案】：C155、对于粒状结晶、孔隙均匀的岩石，岩石饱和系数小于（）是抗冻的。

A.0.3

B.0.5

C.0.7

D.0.8

【答案】：D156、某企业第一至五年每年初等额投资，年收益率为10%，按复利计息，该企业若想在第5年末一次性回收投资本息1000万元，应在每年初投资（）万元。

A.124.18

B.148.91

C.163.80

D.181.82

【答案】：B157、（2018年真题）工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是（）。

A.分部分项工程的清单数量

B.安全文明施工费的清单总额

C.已标价工程量清单综合单价

D.总承包服务费清单总额

【答案】：C158、项目建议书阶段投资估算额度的偏差率一般控制在（）以内。

A.±5%

B.±10%

C.±20%

D.±30%

【答案】：D159、某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，****欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日

【答案】：A160、某合金元素力学性能良好，尤其塑性、韧性优良，能适应多种腐蚀环境，多用于制造化工容器、电气与电子部件、苛性碱处理设备、耐海水腐蚀设备和换热器等。此种合金元素为()。

A.锰

B.铬

C.镍

D.钒

【答案】：C161、排水管至上游坝面的距离不小于（）。

A.2m

B.3m

C.5m

D.6m

【答案】：A162、（2014年真题）根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。

A.临时公共设施及场地的维持费

B.建筑保险和债券费

C.开工试车费

D.土地征购费

【答案】：C163、某铸件存在缺陷，需进行清除修复，该缺陷的清除方法宜采用（）。

A.气割

B.氢氧焰切割

C.高压水射流切割

D.碳弧气割

【答案】：D164、土的物理力学性质指标中，通过试验测定指标换算获得的是（）。

A.土的天然密度

B.含水率

C.土的容重

D.干密度

【答案】：D165、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。

A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制

B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用

C.应由招标工程量清单编制单位负责编制

D.应使用国家或省级颁发的计价定额与计价方法

【答案】：D166、优质碳素结构钢是含碳小于()的碳素钢。

A.0.2％

B.0.5％

C.0.8％

D.1.2％

【答案】：C167、根据混凝土结构工程施工及验收规范，直径为d的钢筋做受力筋，两端设有弯钩，每钩增加长为3.5d，其弯起角度应是（）度。

A.45

B.90

C.135

D.180

【答案】：B168、下列关于其他项目清单的说法，错误的是（）。

A.专业工程暂估价是综合暂估价，但不包含管理费和利润

B.暂列金额可能发生，也可能不发生

C.计日工是为了解决现场发生的合同工程以外的零星工作或项目的计价而设立的

D.招标人应当按照投标人的投标报价支付总承包服务费

【答案】：A169、高倍数泡沫灭火系统不能扑救的火灾场所有（）。

A.固体物资仓库

B.有贵重仪器设备和物品的建筑

C.地下建筑工程

D.未封闭的带电设备

【答案】：D170、（2015年真题）具有良好的机械强度、抗紫外线、抗老化和抗阳极剥离等性能，广泛用于天然气和石油输配管线、市政管网、油罐、桥梁等防腐工程的涂料为（）。

A.三聚乙烯涂料

B.环氧煤沥青涂料

C.聚氨酯涂料

D.漆酚树脂涂料

【答案】：A171、在下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的是（）。

A.增量投资回收期法

B.增量投资内部收益率法

C.综合总费用法

D.年折算费用法

【答案】：B172、（2017年真题）传输信号质量高、容量大、抗干扰性强、安全性好，且可进行远距离传输。此信号传输介质应选用（）。

A.射频线

B.双绞线

C.同轴电缆

D.光纤

【答案】：D173、自动关闭或打开减荷阀，控制系统的供气量是（）。

A.负荷调节管路

B.放散管

C.进水管

D.油水吹除管路

【答案】：A174、下列关于混凝土立模面积工程量计算的说法错误的是（）。

A.定额中已考虑模板露明系数，计算工程量时不再考虑

B.支撑模板的立柱、围令、桁（排）架及铁件等已含在定额中，不再计算

C.各式隧洞衬砌模板及涵洞模板的堵头和键槽模板已按一定比例摊入概算定额中，不再单独计算立模面积

D.对于悬空建筑物的模板，定额计算包括承重梁以下的支撑结构

【答案】：D175、一般全木屋架适用跨度不超过（）m。

A.10

B.15

C.18

D.20

【答案】：B176、某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天，材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为()万元。

A.417

B.500

C.697

D.833

【答案】：A177、下列工程项目目标控制的措施中,属于技术措施的是（）。

A.充实控制机构,加强相互沟通

B.对设计变更方案进行技术经济分析

C.通过科学试验确定新材料的适用性

D.确定对目标控制有利的承发包模式

【答案】：C178、某种钢材含碳量小于0.8%，其所含的硫、磷及非金属夹杂物较少，塑性和韧性较高，广泛应用于机械制造。当含碳量较高时,具有较高的强度和硬度，主要制造弹簧和耐磨零件。此种钢材为（）。

A.普通碳素结构钢

B.优质碳素结构钢

C.普通低合金钢

D.优质低合金钢

【答案】：B179、本身具有使用价值，且其价值在于它的使用能产生超额获利能力，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用按当期费用处理，按此确定价值的资产是（）。

A.专利权

B.专有技术

C.商标权

D.存货

【答案】：B180、下列计量单位中，既适合工程量清单项目又适合消耗量定额项目的是（）。

A.100m

B.基本物理计量单位

C.100m3

D.自然计量单位

【答案】：D181、下列对煮炉的过程，表述错误的是（）。

A.煮炉时间通常为48～72小时

B.煮炉的最后48小时宜使蒸汽压力保持在额定工作压力的75％

C.将煮炉用药品先调成20％浓度的水溶液，搅拌均匀

D.加药时，不得使药液进入过热器内

【答案】：B182、应用ABC分析法选择价格工程对象是，划分A类、B类、C类零部件的依据是（）

A.零部件数量及成本占产品零部件总数及总成本的比重

B.零部件价值及成本占产品价值及总成本的比重

C.零部件的功能重要性及成本占产品总成本的比重

D.零部件的材质及成本占产品总成本的比重

【答案】：A183、我国的工程造价管理体系中，（）是市场经济体制下，准确反映工程价格的重要支撑，也是政府进行公共服务的重要内容。

A.法律法规

B.工程造价管理的标准

C.工程计价定额

D.工程计价信息

【答案】：D184、用于高层建筑室外进入室内给水的总管或室内总干管的管材，实际工程中常代替钢制造某些重要零件，如曲轴、连杆和凸轮轴等，该铸铁类型为（）。

A.蠕墨铸铁

B.耐磨铸铁

C.可锻铸铁

D.球墨铸铁

【答案】：D185、碳基复合材料按基体类型属于（）。

A.有机材料基复合材料

B.高分子基复合材料

C.木质基复合材料

D.无机非金属材料基复合材料

【答案】：D186、早强水泥砂浆锚杆施工中，注浆作业开始或中途停止超过（）min时，应测坍落度，当其值小于（）时不得注入罐内使用。

A.15min，10mm

B.30min，10mm

C.45min，20mm

D.60min，20mm

【答案】：B187、常用于寒冷地区和结构变形较为频繁部位，且适宜热熔法施工的聚合物改性沥青防水卷材是（）

A.SBS改性沥青防水卷材

B.APP改性沥青防水卷材

C.沥青复合胎柔性防水卷材

D.聚氯乙稀防水卷材

【答案】：A188、（2019年真题）关于合同款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。

A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的

B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的

C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的

D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

【答案】：A189、下列不属于隧洞类型按承担任务划分的是（）。

A.泄水隧洞

B.输水隧洞

C.有压隧洞

D.放空隧洞

【答案】：C190、根据《标准施工招标文件》，施工合同文件包括下列内容：①已标价工程量清单；②技术标准和要求；③中标通知书，仅就上述三项内容而言，合同文件的优先解释顺序是（）。

A.①→②→③

B.③→①→②

C.②→①→③

D.③→②→①

【答案】：D191、国外工程设计阶段的投资估算精度要求的误差控制在（）以内。

A.±5％

B.±10％

C.±15％

D.±20％

【答案】：A192、（2019年真题）它属于锅炉汽-水系统的一部分，经软化,除氧等处理的水由给水泵加压送入该设备,水在该设备中获得升温后进入锅炉的锅内,该设备为（）。

A.蒸汽过热器

B.省煤器

C.空气预热器

D.水预热器

【答案】：B193、（2017年真题）根据《合同法》，关于要约和承诺的说法，正确的是（）。

A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人

B.承诺的内容应当与要约的内容一致

C.要约邀请是合同成立的必经过程

D.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限内到达要约人

【答案】：B194、下列关于门座式起重机特点的说法中，不正确的是（）。

A.装拆转移较为方便，兼具浇筑混凝土与安装设备的双重功能

B.采用高压电源供电

C.工作幅度和起重力矩一般比建筑塔机小得多

D.因施工工程量大，因而转移不及建筑塔机频繁

【答案】：C195、低合金高强度结构钢除具有较高的机械强度外，其特性中还有()。

A.具有较好塑性、韧性和可焊性

B.淬火性能优于合金结构钢

C.不适用于冷压力加工

D.不适用于热压力加工

【答案】：A196、根据工人工作时间分类，下列属于必需消耗的时间是（）。

A.工人下班前工具整理所耗的时间

B.墙体砌筑工人等待砂浆所耗的时间

C.因短暂停电而导致配合机械工作的工人停工所耗的时间

D.重砌质量不合格墙体所耗的时间

【答案】：A197、由于风险较集中，试车期安装工程一切险的保险费大约占整个工期的保险费的（）。

A.1/5

B.1/3

C.1/2

D.2/3

【答案】：B198、不属于建设单位管理费的是（）。[2019年回忆版]

A.工资性津贴

B.差旅交通费

C.建设项目信息化费

D.零星固定资产购置费

【答案】：C199、抛石挤淤施工时，在抛石高出水面后，应采用（）。

A.轻型机械碾压

B.重型机械碾压

C.反滤层压实

D.冲击夯实

【答案】：B200、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。

A.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

B.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持

C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持

D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持

【答案】：A201、焊接效率较高，焊接区在高温停留时间较长，焊后一般要进行热处理，适用于重型机械制造业，可进行大面积堆焊和补焊的焊接是（）。

A.气体保护焊

B.等离子弧焊

C.电渣焊

D.埋弧焊

【答案】：C202、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（）。

A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担

B.10%以内的材料、工程设备价格风险由承包人承担

C.10%以内的施工机具使用费风险由承包人承担

D.5%以内的人工费风险由承包人承担

【答案】：C203、隧道内的纵坡一般（）。

A.大于3%

B.大于0.3%

C.小于0.3%

D.小于3%

【答案】：B204、门在建筑中的作用主要是（）。

A.采光

B.通风

C.保温、隔声

D.交通联系

【答案】：D205、将水流挑离堤岸，以防止水流、波浪或潮汐对堤岸的冲刷，多用于游荡性河流的护岸是（）。

A.平顺护岸

B.坝式护岸

C.坡式护岸

D.墙式护岸

【答案】：B206、适用于某一范围内数量多，而每一单件重量较小，作业周期长的起重机是（）。

A.桅杆起重机

B.塔式起重机

C.轮胎起重机

D.履带起重机

【答案】：B207、下列物理性质指标，哪一项对无黏性土有意义？（）

A.Ip

B.IL

C.Dr

D.γmax

【答案】：C208、电气与仪表设备安装

A.A

B.B

C.C

D.N

【答案】：D209、阻火器多安装在易燃易爆气体的设备及管道的（）。

A.进气管上

B.排空管上

C.补偿管上

D.循环进气管上

【答案】：B210、关于资金成本性质的说法，正确的是（）。

A.资金成本是指资金所有者的利息收入

B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用

C.资金成本一般只表现为时间的函数

D.资金成本表现为资金占用和利息

【答案】：B211、（2021年真题）某建设单位与供应商签订350万元的采购合同，供应商延迟35天交货，建设单位延迟支付合同价款185天，根据《标准材料采购招标合同》通用合同条款，建设单位应向供应商实际支付违约金的总额是（）。

A.25.20万元

B.35万元

C.42万元

D.51.8万元

【答案】：A212、在分部分项工程量清单的项目设置中，除明确说明项目的名称外，还应阐释清单项目的（）。

A.计量单位

B.清单编码

C.工程数量

D.项目特征

【答案】：D213、（2017年考题）对于效益基本相同、但效益难以用货币直接计量的互斥投资方案,在进行比选时常用（）替代净现值。

A.增量投资

B.费用现值

C.年折算费用

D.净现值率

【答案】：B214、对于中压碳素钢管、中低压不锈耐酸钢管和低合金钢管以及各种高压钢管，坡口的加工方法是()

A.手提砂轮磨坡口

B.车床加工坡口

C.手工锉坡口

D.氧乙炔切割坡口

【答案】：B215、河道堤防堤顶防浪墙可采用浆砌石、混凝土等结构形式，防浪墙净高不宜超过（）

A.1.5m

B.1.2m

C.1.0m

D.0.8m

【答案】：B216、为避免落入阳台的雨水泛入室内，阳台地面应低于室内地面（）。

A.10～30mm

B.20～40mm

C.30～50mm

D.40～60mm

【答案】：C217、某固体输送设备，初始价格较高，维护费用较低。可以输送具有磨琢性、化学腐蚀性或有毒的散状或含泥固体物料，甚至输送高温物料。可以在防尘、有气密要求或在有压力情况下输送物料，但不能输送黏性强的物料、易破损的物料、含气的物料。该设备是（）。

A.振动输送机

B.链式输送机

C.带式输送机

D.选项暂缺

【答案】：A218、建设工程流水施工中，某专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。

A.流水步距

B.流水节拍

C.流水强度

D.流水节奏

【答案】：B219、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（）。

A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整

B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额

C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算

D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款

【答案】：D220、刷油、防腐、绝热工程的基本安装高度为（）。

A.10m

B.6m

C.3.6m

D.5m

【答案】：B221、关于桥墩构造的说法，不正确的是（）。

A.大跨径的实体桥墩，墩帽厚度一般不小于0.4m

B.钢筋混凝土空心桥墩，墩身壁厚不小于300mm

C.薄壁空心桥墩应按构造要求配筋

D.柔性墩中墩上应设置活动支座

【答案】：C222、漏电保护开关也就是（）。

A.低压断路器

B.漏电保护器

C.接触器

D.刀开关

【答案】：B223、在稳定性差的破碎岩层挖一条长度为500m、直径6.00m的隧道，在不允许钻爆法施工的情况下。应优先考虑采用（）。

A.全断面掘进机开挖

B.独臂钻开挖

C.天井钻开挖

D.带盾构的掘进机开挖

【答案】：D224、用于测量低压，负压的压力表，被广泛用于实验室压力测量或现场锅炉烟、风通道各段压力及通风空调系统各段压力的测量，该压力检测仪表为（）。

A.液柱式压力计

B.活塞式压力计

C.弹性式压力计

D.电气式压力计

【答案】：A225、（2021年真题）利用气体或液体通过颗粒状固体层而使固体颗粒处于悬浮运动状态，并进行气固相反应过程或液固相反应过程的反应器是（）。

A.流化床反应器

B.暂缺

C.暂缺

D.暂缺

【答案】：A226、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。

A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问

B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源

C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间

D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间

【答案】：B227、（2021年真题）以下关于门的工程量计算正确的是（）。

A.金属门门锁应单独列项计算

B.木质门门锁含在综合单价中

C.防护铁丝门，刷防护涂料含在综合单价中

D.木质门按框外围面积计算

【答案】：C228、世界银行贷款项目招标中，招标文件需要得到世界银行的()才能公开发售。

A.通知后

B.批准后

C.授权后

D.“无意见”表示后

【答案】：D229、某技术方案建设投资为1300万元，该技术方案经营期为18年，经营期每年总成本费用为300万元，折旧费和摊销费占总成本费用的20%，若直接将总成本费用列入技术方案投资现金流量表的现金流出，则会多计现金流出量合计（）。

A.300万元

B.600万元

C.1080万元

D.1300万元

【答案】：C230、（2016年考题）根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，供热与供冷系统的最低保修期限是（）个采暖期、供冷期。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B231、对中小型形状复杂的装配件表面油脂进行清洗，宜采用（）。

A.溶剂油擦洗和涮洗

B.清洗液浸泡或浸、涮结合清洗

C.航空洗涤汽油擦洗和涮洗

D.乙醇和金属清洗剂擦洗和涮洗

【答案】：B232、（2018年真题）安装工程项目编码第二级为06的工程为（）。

A.静置设备安装

B.电气设备安装

C.自动化控制仪表

D.工业管道

【答案】：C233、在FIDIC合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括（）。

A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”

B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%

C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%

D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%

【答案】：A234、（2018年考题）关于利率及其影响因素的说法，正确的是（）。

A.借出资本承担的风险越大利率就越高

B.社会借贷资本供过于求时，利率就上升

C.社会平均利润率是利率的最低界限

D.借出资本的借款期限越长，利率就越低

【答案】：A235、下列关于地下水的动水压力问题的说法错误的是（）

A.在粉沙层中，当动水压力大于土粒的浮容量时，易产生机械潜蚀现象

B.可采用堵截地表水或设置反滤层等措施，处置潜蚀问题

C.机械潜蚀和化学潜蚀两种作用，往往会同时进行，常发生在我国的黄土层及岩溶地区

D.处置流沙问题，可采用降低地下水位、打板桩、化学加固法等。

【答案】：A236、所测对象是非金属（或金属）、液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等,应选用的接近开关是（）。

A.涡流式

B.电容式

C.霍尔

D.光电

【答案】：B237、在决策阶段影响工程造价的主要因素中，决定项目建设规模的环境因素包括（）。

A.燃料动力供应

B.原材料供应

C.资金供应

D.劳动力供应

【答案】：A238、在大跨径连续桥梁施工中，施工简单且不影响通航或桥下运输的方法是（）。

A.支架现浇法

B.转体施工法

C.预制安装法

D.顶推施工法

【答案】：B239、某工艺管道系统，其管线长、管径大、系统容积也大，且工艺限定禁水。此管道的吹扫、清洗方法应选用（）。

A.无油压缩空气吹扫

B.空气爆破法吹扫

C.高压氮气吹扫

D.先蒸汽吹净后再进行油清洗

【答案】：B240、（2018年真题）用于石油、化工、食品等生产过程中测量貝有腐蚀性、高黏度、易结晶、含有固体状颗粒、温度较高的液体介质的压力时，应选用的压力检测仪表为（）。

A.隔膜式压力表

B.电接点压力表

C.远传压力表

D.活塞式压力表

【答案】：A241、供配电、照明设施是使整个公路管理系统正常运行的配套设施，下列关于照明设备的基本要求说法正确的是（）。

A.良好的视觉诱导性

B.与道路景观不协调

C.亮度均匀，路面出现光斑

D.人行道的亮度水平适宜

【答案】：A242、关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。

A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责

B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责

C.投标人对已标价工程星清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责

D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责

【答案】：A243、为了迅速排出桥面雨水，桥面铺装要根据不同铺装类型沿横桥向设置（）的双向横坡。

A.1.5%～2%

B.1.5%～3%

C.2%～3%

D.1%～3%

【答案】：B244、按照有关工程计量的规定，以下各项中属于计量依据的是（）。

A.质量合格证书

B.工程量清单计价规范

C.国家法律、法规

D.国家、行业或地方定额

【答案】：A245、混凝土面板堆石坝填筑施工时，按“先粗后细”法填筑的顺序为（）

A.上游区填筑顺序为垫层区→过渡层区→堆石区

B.上游区填筑顺序为垫层区→堆石区→过渡层区

C.上游区填筑顺序为堆石区→过渡层区→垫层区

D.上游区填筑顺序为堆石区→垫层区→过渡层区

【答案】：C246、（2009年真题）高速公路的路面面层，宜选用（）。

A.沥青混凝土混合料

B.沥青碎石混合料

C.乳化沥青碎石混合料

D.沥青表面处治

【答案】：A247、可以用于各级公路的沥青面层类型为（）。

A.沥青贯入式路面

B.沥青路面的联结层

C.热拌沥青混凝土

D.冷拌沥青混合料

【答案】：C248、根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2017)，工程施工总工期不包括（）

A.工程筹建期

B.工程准备期

C.主体工程施工期

D.工程完建期

【答案】：A249、关于设计概算的说法,正确的是（）

A.设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，具备价格属性

B.三级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目

C.概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制

D.概算应考虑贷款的时间价值对投资的影响

【答案】：D250、预膜作为金属制件的防护层，其防护功能主要是依靠（）金属本身的化学活性来提高它在环境介质中的热稳定性。

A.提高

B.降低

C.控制

D.利用

【答案】：B251、根据《标准施工合同文件》，发包人经过验收后同意接收工程的，应（）内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

A.在监理人收到竣工验收申请报告后的56天

B.在监理人收到竣工验收申请报告后的28天

C.监理人提请发包人进行工程验收后的28天

D.监理人提请发包人进行工程验收后的56天

【答案】：A252、进行工程项目财务分析时，营业收入应包括（）。

A.提供服务获得的收入

B.与收益相关的政府补助

C.与资产相关的政府补助

D.可得到的增值税返还

【答案】：A253、混凝土集中搅拌时配料数量允许偏差，允许偏差为±2%的是（）。

A.水泥

B.掺合料

C.集料

D.外加剂

【答案】：C254、（2015年考题）关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。

A.仲裁是诉讼的前置程序

B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力

C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请

D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定

【答案】