羊棚建设协议书

羊棚建设协议书甲方（建设方）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（承建方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方计划建设羊棚，乙方具备羊棚建设的专业能力和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方羊棚建设事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.羊棚建设地点：位于[详细地址]。2.羊棚规模及结构羊棚占地面积为[X]平方米，长[X]米，宽[X]米。羊棚采用[具体结构类型，如轻钢龙骨结构、砖木结构等]，屋顶为[材质，如彩钢板、石棉瓦等]，墙体为[材质，如砖墙、彩钢板墙等]。羊棚内部设置[详细分区，如羊圈、饲料储存区、通道等]，羊圈地面采用[地面处理方式，如混凝土硬化、铺设垫料等]，以满足羊只的生活和养殖需求。3.配套设施安装通风系统，确保羊棚内空气流通，通风设备采用[具体型号及数量]。配备照明系统，采用节能灯具，保证羊棚内光线充足，照明灯具数量为[X]个。建设排水系统，确保雨水和污水能够及时排出羊棚，排水管道材质为[材质，如PVC管等]，管径为[具体尺寸]。安装保暖设施，在冬季能够有效保持羊棚内温度，保暖设施包括[具体设备，如暖气设备、保温材料等]。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对羊棚建设的质量、进度等进行监督检查，提出合理的意见和建议。在乙方未按照本协议约定履行义务时，有权要求乙方采取补救措施或承担违约责任。2.义务按照本协议约定向乙方支付建设费用。向乙方提供羊棚建设所需的场地，并确保场地具备施工条件，包括但不限于场地平整、通水通电等。协助乙方办理羊棚建设过程中所需的相关手续，如规划许可证、施工许可证等，提供必要的文件和资料。负责协调与周边相邻关系，避免因相邻纠纷影响羊棚建设。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付建设费用。在甲方未按照约定履行义务影响建设工作时，有权要求甲方承担相应责任并顺延工期。2.义务按照国家相关标准、规范以及本协议约定的规格、质量要求进行羊棚建设，确保工程质量符合验收标准。制定详细的施工计划，合理安排施工进度，确保羊棚建设在约定的工期内完成。施工计划应提交甲方备案，如有调整需提前通知甲方。负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中不发生安全事故。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。施工过程中，妥善保管施工现场的材料、设备等，如有丢失或损坏，由乙方负责赔偿。工程竣工后，按照国家相关规定和本协议约定提供竣工验收报告，并协助甲方办理验收手续。在质保期内，对羊棚建设质量问题负责免费维修或更换。质保期自工程竣工验收合格之日起计算，质保期为[X]年。三、建设费用及支付方式1.建设费用本羊棚建设工程总费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。此费用为固定总价，包含羊棚建设所需的全部材料、人工、设备、运输、税费等一切费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外，不因任何原因调整。2.支付方式合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付建设费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。羊棚建设工程进度达到[具体进度节点，如基础完工、主体结构完工等]后，甲方向乙方支付建设费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。羊棚建设工程竣工并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付剩余建设费用，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期1.本羊棚建设工程工期自合同签订之日起开始计算，总工期为[X]天。2.乙方应严格按照施工计划组织施工，因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照建设费用的[X]%向甲方支付违约金。如因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。五、质量标准及验收1.质量标准羊棚建设应符合国家现行的建筑工程施工质量验收规范及相关标准的要求，同时满足本协议约定的规格、质量要求。2.验收工程竣工后，乙方应提前[X]日向甲方提交竣工验收申请报告，并提交完整的竣工资料。甲方应在收到乙方竣工验收申请报告后[X]日内组织相关人员进行验收。如验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格，由此导致的费用增加和工期延误由乙方承担。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定按时支付建设费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的费用及违约金，同时工期相应顺延。若因甲方原因导致乙方无法正常施工或延误工期，甲方应承担乙方因此遭受的损失，并按照本协议约定的工期延误条款向乙方支付违约金。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的质量标准进行羊棚建设，乙方应负责无偿返工直至符合质量要求，由此导致的费用增加和工期延误由乙方承担。如因乙方原因造成工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照本协议约定的工期完成羊棚建设，每延误一天，应按照建设费用的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照建设费用的[X]%向甲方支付违约金。若乙方擅自将本协议项下的羊棚建设工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照建设费用的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本