工期保障责任保证承诺书(3篇)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE工期保障责任保证承诺书(3篇)工期保障责任保证承诺书第（1）篇承诺方：________________________接收方：________________________1.承诺背景鉴于承诺方与接收方就________________________项目（以下简称“本项目”）达成合作意向，承诺方为保障项目按期完成，现依据相关法律法规及合同约定，就本项目工期保障事宜作出如下承诺。承诺方充分认识到工期延误可能对接收方及项目整体造成的不良影响，特此作出本承诺，以示责任担当。2.承诺内容承诺方郑重承诺，将严格按照项目合同约定的工期要求，完成本项目的全部工作内容，保证项目最终交付时间不晚于合同约定的____________年____________月____________日。承诺方将全面负责项目实施过程中的各项事务，包括但不限于资源调配、进度管理、风险控制等，保证项目顺利推进。若因承诺方原因导致项目工期延误，承诺方愿意承担相应责任并接受接收方的处理决定。3.实施计划为保证项目按期完成，承诺方制定如下实施计划：第一阶段：项目启动阶段完成项目需求分析及方案设计，至____________年____________月____________日。组建项目团队，明确分工，至____________年____________月____________日。第二阶段：项目实施阶段完成项目主要工作内容的开发或施工，至____________年____________月____________日。进行阶段性验收及调整优化，至____________年____________月____________日。第三阶段：项目收尾阶段完成项目最终验收及交付，至____________年____________月____________日。具体实施过程中，承诺方将定期向接收方汇报项目进展，并根据实际情况动态调整计划，保证项目始终处于可控状态。4.保障措施为有效保障项目工期，承诺方将采取以下措施：配备__________名专业人员负责实施，保证团队具备丰富的项目经验及专业能力。设立专项预算，保障项目所需资金及时到位，避免因资金问题影响进度。采用先进的项目管理工具及方法，实时监控项目进度，及时发觉并解决潜在问题。加强与接收方的沟通协调，定期召开项目会议，保证双方信息同步。建立风险预警机制，对可能影响工期的风险因素进行提前识别及应对。5.违约责任若因承诺方原因导致项目工期延误，承诺方愿意承担以下责任：按照合同约定向接收方支付违约金，违约金计算方式为____________。承担因工期延误造成的直接经济损失，包括但不限于接收方额外的成本支出、第三方索赔等。接收方有权要求承诺方采取补救措施，如延长工期、更换团队或调整方案等，承诺方应积极配合。若延误情况严重，接收方有权解除合同，并追究承诺方的相应法律责任。6.附则本承诺书自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。本承诺书一式两份，承诺方与接收方各执一份，效力同等。由__________机构进行年度评估，保证项目按计划推进。本承诺书未尽事宜，双方可另行协商解决。承诺人签名：________________________签订日期：____________年____________月____________日工期保障责任保证承诺书第（2）篇本承诺书依据__________文件制定1.总则1.1目的为明确工期保障责任，保证工程按期完成，维护合同双方的合法权益，依据相关法律法规及合同约定，特制定本承诺书。1.2范围本承诺书适用于所有涉及工期保障责任的工程项目，包括但不限于新建、改建、扩建等。承诺人承诺严格遵守本承诺书内容，保证工程进度符合合同要求。2.核心承诺2.1禁止行为承诺人不得有任何损害工程进度的行为，包括但不限于：（1）故意拖延工程进度，未按合同约定时间完成关键节点工作；（2）擅自变更工程设计方案，未经过合同双方书面同意；（3）未按合同要求配备足够的人力、物力及设备，导致工程延误；（4）因管理不善或失职，造成工程停工、窝工等情况；（5）其他任何可能影响工程按期完成的行为。2.2强制要求承诺人必须履行以下义务，保证工程按期完成：（1）严格按照合同约定的工期节点推进工程，保证每项工作按时完成；（2）建立健全工程进度管理制度，定期向合同双方汇报工程进展情况；（3）配备专业的工程管理团队，负责工程进度的监督与控制；（4）提前识别并解决可能影响工程进度的风险因素，保证工程顺利进行；（5）如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时书面通知合同双方，并协商调整工期。3.实施机制3.1监督主体__________部门负责日常监督检查。监督主体有权对工程进度进行实地考察，核实工程情况，并要求承诺人提供相关证明材料。3.2检查频次监督主体应根据工程实际情况，定期或不定期开展监督检查。检查频次由监督主体根据工程进度及合同约定确定，但不得低于每月一次。4.法律责任4.1违约情形承诺人违反本承诺书约定，出现以下情形之一的，视为违约：（1）未按合同约定时间完成关键节点工作，导致工期延误；（2）擅自变更工程设计方案，未经过合同双方书面同意；（3）因管理不善或失职，造成工程停工、窝工等情况；（4）其他违反本承诺书约定的行为。4.2处罚标准违约将处以__________元至__________元罚款。罚款金额根据违约情节严重程度确定，具体标准（1）轻微违约，处以__________元至__________元罚款；（2）一般违约，处以__________元至__________元罚款；（3）严重违约，处以__________元至__________元罚款。罚款金额由监督主体根据实际情况确定，并从承诺人工程款中直接扣除。5.附则本承诺书一式两份，承诺人及监督主体各执一份，自签订之日起生效。本承诺书内容与合同约定具有同等法律效力，承诺人必须严格遵守。如对本承诺书内容有任何争议，双方应协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院提起诉讼。承诺人签名：____________________签订日期：____________________工期保障责任保证承诺书第（3）篇根据__________协议合同要求1.基本约定与适用范围本承诺书由（以下简称“承诺方”）作出，承诺方系合法存续的法人或非法人组织，具备履行本承诺书项下责任的相应资质和能力。本承诺书依据__________协议合同（以下简称“主合同”）相关约定制定，旨在明确承诺方就__________项目（以下简称“项目”）工期保障事项的责任范围及履行方式。承诺方确认，本承诺书是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力，承诺方将严格依照本承诺书及主合同约定履行义务。2.权利义务与责任划分2.1承诺方承诺，将按照主合同约定的工期节点及__________项目计划（以下简称“项目计划”）完成相关工程或工作的交付。若因承诺方原因导致项目实际工期超出主合同约定的__________日期（以下简称“约定工期”），承诺方应承担相应的工期延误责任。2.2承诺方承诺，已充分评估项目实施过程中可能存在的风险因素，包括但不限于__________指本承诺书涉及的特定技术标准、资源供应、外部环境变化等，并已制定相应的风险应对措施。若因承诺方未履行前述评估或应对义务，导致工期延误，承诺方应承担违约责任。2.3承诺方承诺，在项目实施过程中，将配备足够的人力、物力及技术支持，保证项目按计划推进。若因承诺方未按主合同约定配备资源，导致工期延误，承诺方应赔偿由此给__________指项目业主方（以下简称“业主方”）造成的直接经济损失。3.违约责任与救济措施3.1若承诺方未能在约定工期前完成项目交付，每逾期一日，承诺方应按主合同约定的__________违约金计算标准（以下简称“违约金标准”）向业主方支付违约金。逾期天数超过__________日（以下简称“最长逾期天数”）的，业主方有权解除主合同，并要求承诺方赔偿由此造成的全部损失。3.2承诺方承诺，若因工期延误导致业主方产生额外的履约成本，包括但不限于__________指第三方服务费用、赶工措施费用等，承诺方应在收到业主方合理索赔后__________日内（以下简称“索赔处理期限”）予以承担。4.争议解决与补充条款4.1就本承诺书及主合同项下的权利义务发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，应按照主合同约定的争议解决方式处理，包括但不限于向__________指约定的仲裁机构（以下简称“仲裁机构”）申请仲裁或向__________指约定的管辖法院（以下简称“管辖法院”）提起诉讼。4.2本承诺书未尽事宜，应依照主合同约定执行。若主合同条款与本承诺书存在不一致的，以主合同为准。4.3承诺方承诺，本承诺书自签署之日起生效，直至主合同项下工期保障责任履行完毕或双方权利义务终止时止。4.4承诺方确认，已仔细阅读并完全理解本承诺书全