大型机械设备安装合同范本

大型机械设备安装合同范本大型机械设备安装工程因技术复杂度高、安全风险突出，需以权责清晰的合同明确双方义务与保障机制。本合同范本结合行业实践与法律规范，从工程全流程维度规范权利义务，供项目实施方参考使用。一、合同双方主体信息甲方（发包方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________（或邮箱：___________）乙方（承包方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________（或邮箱：___________）资质等级：_____________________（如机电安装工程专业承包____级）二、工程概况1.项目名称：_________（如XX生产线设备安装工程）2.项目地点：_________（详细至厂区/车间地址）3.设备基本情况：设备名称及型号：_________（如数控加工中心XX-XXX型、起重机XX吨等，数量≤3台/套）设备来源：甲方采购/乙方代购（代购需明确品牌、核心参数）4.安装工程范围：包含设备就位、找平找正、连接装配、电气系统敷设调试、辅助设施（如基础螺栓、防护栏）安装、试运行及验收前维护等（可细化约定“不含土建基础施工，仅负责设备本体及配套管线安装”）。三、安装工期1.工期总天数：自____年____月____日（开工日）起至____年____月____日（竣工日）止，共计____日历天（结合设备复杂度，大型机组安装可约定90-180天）。2.工期顺延情形：甲方未按约定提供施工条件（如场地、技术资料），工期相应顺延；不可抗力（如地震、台风等自然灾害）导致停工，双方凭有效证明顺延工期；非乙方原因的设计变更、设备缺陷整改，工期协商后顺延。四、合同价款及支付方式1.合同总价款：人民币_________（大写：_________________），包含安装费、辅材费、调试费、税费、安全措施费等全部费用（分项报价可附《报价清单》作为合同附件）。2.支付方式：预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付总价款的____%（如30%），计人民币_________；进度款：安装工程完成____%（如主体设备就位）后，乙方提交进度报告，经甲方确认后____日内支付总价款的____%（如40%）；竣工结算款：工程验收合格且结算完成后____日内，支付至总价款的____%（如97%）；质保金：总价款的____%（如3%），自验收合格之日起____个月（如12个月）无质量问题后付清。五、双方权利与义务（一）甲方权利义务1.有权监督工程进度、质量，提出合理整改要求；2.应于乙方进场前完成场地平整、通水通电、基础验收（若涉及），并提供设备安装技术资料（如图纸、操作手册）；3.按合同约定支付款项，协调乙方与现场其他施工方的工作衔接；4.若设备为甲方采购，需确保设备按时到货、质量合格，因设备问题导致工期延误的，承担相应责任。（二）乙方权利义务1.有权要求甲方提供必要施工条件和技术支持；2.应按国家及行业规范（如《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB____）组织施工，配备持证技术人员、施工机具，确保施工安全（如办理工伤保险、设置安全警示）；3.对安装过程中的设备、材料妥善保管，因乙方原因导致设备损坏、丢失的，承担赔偿责任；4.工程竣工后，向甲方提交完整技术资料（如安装记录、调试报告、隐蔽工程验收单）；5.未经甲方书面同意，不得将工程转包或违法分包。六、工程质量标准1.安装工程质量符合国家现行相关标准（如GB____《起重设备安装工程施工及验收规范》）、设备厂家技术要求及本合同约定；2.设备安装后性能指标：_________（如“设备空载试运行24小时无故障，负载试运行72小时满足设计产能要求”）；3.隐蔽工程（如基础螺栓预埋、管线敷设）需经甲方验收合格后方可隐蔽，乙方应提前48小时通知甲方。七、工程验收1.阶段验收：关键工序（如设备就位、电气接线）完成后，乙方自检合格后书面通知甲方验收，甲方应在____日内组织验收，验收合格后签署《阶段验收单》；2.最终验收：工程竣工后，乙方完成自检、试运行（试运行方案需经甲方确认），向甲方提交《竣工验收申请》及全套技术资料；甲方应在____日内组织验收，验收合格的，签署《竣工验收报告》，工程正式竣工；3.验收不合格：乙方应在____日内整改完毕，重新申请验收，整改费用由乙方承担；若因甲方原因导致验收延误，工期顺延。八、违约责任1.甲方违约：未按约定支付款项，每逾期一日按未付款的____‰（如0.3‰）向乙方支付违约金；逾期超过____日（如30日），乙方有权暂停施工，工期顺延；未按约定提供施工条件，造成工期延误的，承担乙方窝工损失（窝工费按乙方实际投入的人工、机械费用计算）。2.乙方违约：逾期竣工的，每逾期一日按总价款的____‰（如0.5‰）向甲方支付违约金；逾期超过____日（如15日），甲方有权解除合同，乙方退还已收款并赔偿损失；工程质量不符合约定的，乙方无偿返修至合格，造成工期延误的，承担逾期责任；因质量问题导致甲方损失的（如生产停滞、设备损坏），乙方全额赔偿。九、争议解决方式本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼（或约定“提交_________仲裁委员会仲裁”）。十、其他条款1.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，未尽事宜可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；2.合同份数：本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等效力；3.保密条款：双方对合同内容、技术资料、商业信息负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露；4.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任，但应及时通知对方并提供证明，协商后续处理方案。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________法定代表人/授权代表：___