平整场地协议书

平整场地协议书甲方（委托方）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（受托方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有场地平整需求，乙方具备相应的场地平整服务能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》相关规定，就甲方委托乙方进行场地平整事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.场地位置：[详细地址]2.场地现状：场地内存在高低不平的地势，有部分建筑垃圾及杂物堆积。3.平整要求：将场地平整至设计标高，误差控制在[具体误差范围]以内。清除场地内所有建筑垃圾及杂物，并运至指定的垃圾处理场。对场地进行压实处理，压实系数达到[具体压实系数要求]。4.平整范围：[详细说明场地平整的具体范围，可附图示意]二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权监督乙方的场地平整工作，提出合理的意见和建议。有权对乙方完成的场地平整工作进行验收，如不符合要求，有权要求乙方返工。2.义务：向乙方提供场地平整所需的相关资料，包括场地设计图纸、地下管线分布等。协助乙方办理场地平整过程中可能涉及的相关手续，如施工许可证等（如需要）。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付场地平整费用。在乙方进行场地平整工作期间，为乙方提供必要的工作条件，如临时水电接入点等（如需要）。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照本协议约定支付场地平整费用。在场地平整过程中，如遇到不可抗力或甲方原因导致工作无法正常进行，有权要求甲方给予合理的工期顺延或补偿。2.义务：按照本协议约定的平整要求和范围，组织专业的施工队伍进行场地平整工作，确保工程质量达到国家相关标准和本协议约定的要求。制定详细的场地平整施工方案，并提交给甲方审核。施工方案应包括施工进度计划、质量保证措施、安全保障措施等。在施工过程中，遵守国家法律法规和施工现场的各项规章制度，采取有效的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。负责施工现场的环境保护工作，采取有效措施减少施工过程中产生的扬尘、噪声等污染，符合环保要求。定期向甲方汇报场地平整工作进展情况，接受甲方的监督和检查。在场地平整工作完成后，清理施工现场，做到工完场清。按照国家相关规定和本协议约定，为施工人员购买足额的保险，如因施工人员的伤亡或财产损失引发的纠纷或赔偿责任，由乙方承担。三、费用及支付方式1.场地平整费用：经双方协商，本次场地平整费用总计为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此费用为固定总价，不因任何因素调整（除本协议约定的调整情况外）。2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方预付款人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元），作为乙方启动场地平整工作的前期费用。场地平整工作完成[具体进度节点]后，经甲方验收合格，甲方支付乙方进度款人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。场地平整工作全部完成，经甲方最终验收合格后，甲方支付乙方剩余款项人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期1.开工日期：本协议签订且甲方预付款到账后[具体开工日期]开始施工。2.竣工日期：自开工之日起[总工期天数]天内完成场地平整工作并通过甲方验收。3.如因甲方原因导致乙方无法按时开工或施工过程中出现停工、窝工等情况，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照场地平整费用的[具体比例]向甲方支付违约金。逾期超过[约定的最大延误天数]天的，甲方有权解除本协议，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照场地平整费用的[具体比例]向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。五、质量标准及验收1.质量标准：场地平整工作应符合国家现行的《建筑地基基础工程施工质量验收标准》等相关标准及本协议约定的平整要求。2.验收程序：乙方在场地平整工作完成后，应提前[通知验收的提前天数]天向甲方提交验收申请报告，并提交相关的施工资料，包括施工记录、质量检验报告等。甲方收到乙方的验收申请报告后，应在[验收期限天数]天内组织相关人员进行验收。如验收合格，双方应签署验收合格文件；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行返工，直至验收合格为止，由此产生的费用由乙方自行承担，且工期不顺延，并按照本协议约定承担违约责任。3.隐蔽工程验收：在场地平整过程中，对于涉及到的隐蔽工程，乙方应在隐蔽前[通知隐蔽验收的提前天数]天通知甲方进行验收。经甲方验收合格后方可进行下一道工序。如甲方未能按时进行验收，乙方可自行隐蔽，但应做好记录。甲方有权在事后要求对隐蔽工程进行检查，如检查不合格，乙方应负责返工处理，由此产生的费用由乙方承担。六、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付场地平整费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。逾期超过[约定的最大逾期天数]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工作量对应的费用及违约金，同时工期相应顺延。若甲方未按照本协议约定向乙方提供相关资料或协助办理相关手续，导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，并相应顺延工期。2.乙方违约责任：若乙方未按照本协议约定的平整要求、范围或质量标准进行场地平整工作，乙方应负责无偿返工直至达到要求，由此导致的工期延误及费用增加由乙方自行承担。如给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照本协议约定的工期完成场地平整工作，每延误一天，应按照场地平整费用的[具体比例]向甲方支付违约金。逾期超过[约定的最大延误天数]天的，甲方有权解除本协议，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照场地平整费用的[具体比例]向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。若乙方在施工过程中违反国家法律法规或施工现场的规章制度，导致发生安全事故或受到相关部门的处罚，乙方应承担全部责任及由此产生的一切费用。如给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方擅自将本协议项下的场地平整工作转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照场地平整费用的[具体比例]向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.