电子软件开发协议

电子软件开发协议甲方（委托方）：[委托方公司全称]法定地址：[委托方公司注册地址]联系人：[委托方联系人姓名]联系电话：[委托方联系人电话]电子邮箱：[委托方联系人邮箱]乙方（开发商）：[开发商公司全称]法定地址：[开发商公司注册地址]联系人：[开发商联系人姓名]联系电话：[开发商联系人电话]电子邮箱：[开发商联系人邮箱]鉴于甲方希望委托乙方开发一套电子软件系统（以下简称“本项目”），乙方同意接受甲方的委托，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成以下协议，以资共同遵守。第一条项目名称与概述1.1本项目名称为：[项目具体名称]。1.2本项目概述：[简要描述项目目标和主要功能，例如：开发一套用于企业管理的信息系统，实现员工信息管理、部门管理、考勤管理等功能]。第二条项目范围与需求2.1详细需求：甲方委托乙方根据本协议附件一《需求规格说明书》（以下简称“需求文档”）中详细描述的功能、性能、界面及其他要求，完成本项目的软件开发工作。需求文档作为本协议不可分割的一部分。2.2需求确认：乙方应在收到甲方提供的需求文档后[具体天数]日内，与甲方进行沟通确认，并向甲方提交书面确认函。2.3变更管理：2.3.1任何一方如需变更需求，应向对方提交书面变更请求。2.3.2乙方应评估变更请求对项目成本、进度及资源的影响，并在[具体天数]日内将评估报告及建议提交给甲方。2.3.3甲方应在收到评估报告后[具体天数]日内，就变更请求作出书面批准或提出修改意见。2.3.4变更请求获得批准后，双方应签署书面的变更协议，并作为本协议的补充部分。未经对方书面同意的变更无效。2.3.5若变更请求未获批准，或双方就变更内容无法达成一致，乙方有权拒绝执行变更，甲方亦不得以此为由要求解除本协议或主张违约。第三条开发计划与进度3.1开发方法：本项目采用[敏捷开发/瀑布模型]方法进行。3.2项目周期：本项目的预计开发周期为自本协议生效之日起[具体天数]日，即[起始日期]至[结束日期]。3.3里程碑：3.3.1需求分析完成：[日期]。3.3.2系统设计定稿：[日期]。3.3.3核心功能模块开发完成：[日期]。3.3.4系统测试通过：[日期]。3.3.5项目最终交付：[日期]。3.4时间表：详细的项目时间表见本协议附件二。第四条双方权利与义务4.1甲方权利与义务：4.1.1按时向乙方提供项目开发所需的相关资料、业务知识培训及必要的协助。4.1.2按照本协议第五条的约定，按时足额支付项目开发费用。4.1.3指派[姓名]作为甲方项目主要联系人，负责与乙方的沟通、确认及验收工作。4.1.4保证其提供的需求不侵犯任何第三方的合法权益。4.1.5按照本协议约定的流程和标准对乙方的阶段性成果进行确认或验收。4.1.6提供项目开发所需的[具体说明，如服务器、数据库、网络环境等]。4.2乙方权利与义务：4.2.1指派[姓名]作为乙方项目主要负责人，负责项目的整体开发、管理及与甲方的沟通。4.2.2按照本协议第二条约定的需求以及本协议附件二约定的时间表，负责本项目的软件开发工作，确保软件开发符合国家相关标准和行业规范。4.2.3按时向甲方提交本协议附件三《开发计划中约定的各阶段交付成果》。4.2.4配合甲方进行软件的测试工作。4.2.5保证开发的软件不存在侵犯任何第三方知识产权的情况。4.2.6在项目完成后，根据甲方需求提供[具体说明，如用户手册、操作培训等]。第五条费用与支付5.1项目总费用：本项目总开发费用为人民币[金额]元（大写：[大写金额]整）。5.2收费模式：采用[固定总价/按阶段支付]模式。5.3支付计划：5.3.1预付款：本协议生效后[具体天数]日内，甲方支付总费用的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]整）。5.3.2进度款：乙方完成[具体里程碑，如需求分析/系统设计]并通过甲方确认后[具体天数]日内，甲方支付总费用的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]整）。5.3.3验收款：软件通过甲方最终验收后[具体天数]日内，甲方支付总费用的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]整）。5.3.4尾款：项目最终交付完成后，乙方提交所有最终交付物及发票，经甲方确认无误后[具体天数]日内，甲方支付剩余的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]整）。5.4付款方式：甲方通过银行转账方式支付费用。乙方收款账户信息如下：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方公司全称]账号：[银行账号]5.5发票：乙方应在收到每期付款后[具体天数]日内，向甲方开具等额、合法的增值税[普通/专用]发票。5.6税费：本协议项下的所有费用均[包含/不包含]税费，如包含，税率为[税率]%。第六条知识产权6.1软件著作权：本项目开发完成的软件著作权及相关知识产权（包括但不限于源代码、目标代码、设计文档等）归甲方所有。6.2过程知识产权：在履行本协议过程中，乙方利用其现有技术、知识、经验开发的，未包含在本项目最终交付成果中的其他知识产权，仍归乙方所有。乙方保证其在本项目中使用的任何第三方技术或知识产权已获得合法授权，并承担由此产生的一切法律责任和费用。6.3使用权：甲方获得本项目最终交付软件的使用权，包括在[具体范围]内安装、使用、复制、修改（如有约定）本项目软件的权利。6.4源代码交付：项目最终验收合格后[具体天数]日内，乙方应向甲方交付完整的、可运行的源代码[份数]份。6.5第三方知识产权：乙方保证其开发的软件不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于专利权、商标权、著作权、商业秘密等。如因乙方原因导致甲方遭受第三方索赔或诉讼，乙方应负责解决，并承担由此产生的一切费用和损失，甲方应予以配合。第七条验收标准与程序7.1验收标准：本项目软件的验收标准以本协议第二条约定的需求文档、双方确认的变更记录以及附件四《测试计划》中约定的测试用例为准。软件需达到功能完整、性能稳定、界面友好、无明显Bug的标准。7.2测试责任：乙方负责进行单元测试、集成测试和系统测试，并提交测试报告。甲方负责进行最终的用户验收测试。7.3验收流程：7.3.1乙方完成开发后，提交软件及所有相关文档供甲方进行测试。7.3.2甲方应在收到乙方提交的软件及相关文档后[具体天数]日内，组织人员进行测试和验收。7.3.3甲方应在测试结束后[具体天数]日内，就软件是否合格向乙方出具书面验收报告。7.3.4若软件验收合格，甲方签署验收报告，本协议项下的开发义务履行完毕。7.3.5若软件验收不合格，甲方应书面列明不合格项及原因。乙方应在收到验收报告后[具体天数]日内，对不合格项进行修复，并重新提交甲方测试。修复后软件仍不合格，双方应协商解决，必要时可重新评估项目需求和成本。双方对修复次数或方式有约定的，从其约定。第八条软件交付与交付物8.1交付内容：最终交付的软件及交付物包括但不限于：8.1.1可执行软件安装包[数量]套。8.1.2源代码[数量]份。8.1.3用户手册、操作指南、维护手册等技术文档。8.1.4系统测试报告。8.1.5软件著作权登记证书（如需）。8.2交付方式：乙方通过[现场交付/快递邮寄/网络下载]方式交付。8.3交付时间：软件最终验收合格后[具体天数]日内。第九条维护与支持9.1维护期限：自软件最终交付之日起[具体月数，如12]个月为免费维护期。9.2维护范围：免费维护期内，乙方负责修复软件中出现的、非因甲方原因或用户使用不当导致的严重Bug，并根据甲方要求提供必要的技术支持（如远程协助、电话支持等）。9.3维护费用：超出免费维护期或超出免费维护范围的服务，将按双方另行协商的价格提供有偿服务。具体服务内容和收费标准可由双方另行签订维护合同确定。9.4支持响应时间：在免费维护期内，乙方应在收到甲方报告的技术问题后[具体小时数]小时内响应，并在[具体工作日数]个工作日内提供解决方案或解决方案的初步方案。第十条保密条款10.1保密信息：本协议所称保密信息是指一方（“披露方”）向另一方（“接收方”）披露的，未公开的，与本项目或披露方业务相关的任何技术信息、商业信息、财务信息、客户信息、源代码、设计文档等，无论其形式如何（书面、口头、电子等）。10.2保密义务：双方及其接触本协议内容与项目相关的员工、代理人或顾问（统称“接触人员”）均应对本协议项下的保密信息承担保密义务，不得以任何方式泄露、使用或允许他人使用该等保密信息，除非：10.2.1该信息已公开披露。10.2.2接收方已从无保密义务的第三方合法获得该信息。10.2.3接收方为履行本协议之目的而需要披露该信息，且已事先获得披露方的书面同意。10.2.4接收方根据法律法规或有权司法或行政机关的要求必须披露该信息，且已事先通知披露方。10.3保密期限：本协议终止后[具体年数，如2]年内，双方及接触人员仍应遵守本条保密义务。10.4违反保密义务：任何一方违反本条保密义务，应向对方支付人民币[金额]元（大写：[大写金额]整）的违约金，若该违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应赔偿守约方因此遭受的全部实际损失。第十一条违约责任11.1若甲方未能按时支付项目开发费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的[百分比，如万分之五]向乙方支付违约金，逾期超过[具体天数]日，乙方有权暂停项目开发或解除本协议，并要求甲方支付已完成工作的相应费用及违约金。11.2若乙方未能按本协议约定的时间表交付阶段性成果，每逾期一日，应按该期应付款项的[百分比，如万分之五]向甲方支付违约金，逾期超过[具体天数]日，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已支付的部分或全部款项，并支付违约金。11.3若乙方交付的软件存在严重质量问题，经测试或验收发现不符合本协议约定的验收标准，乙方应在甲方提出要求后[具体天数]日内进行修复或更换，若乙方拒绝修复或更换，或修复后仍不符合标准，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已支付的全部款项，并赔偿甲方因此遭受的损失。11.4若因乙方原因导致软件侵犯第三方知识产权，乙方应承担全部法律责任和费用，包括但不限于赔偿、诉讼等，并应向甲方支付人民币[金额]元（大写：[大写金额]整）的违约金。11.5本协议约定的各项违约金总额不超过项目总费用的[百分比，如20]%。具体违约金比例和限额由双方协商确定。第十二条不可抗力12.1定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为、法律变更等。12.2通知：任何一方遭遇不可抗力事件时，应立即通知对方，并在[具体天数]日内提供不可抗力事件的证明文件。12.3影响：因不可抗力导致本协议无法履行或延迟履行，遭遇不可抗力的一方不承担违约责任。12.4合同解除：若不可抗力影响持续超过[具体天数]日，双方可协商解除本协议。解除协议后，双方应相互返还已接受的财产，并按实际履行部分的比例结算费用。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[选择一项：甲方所在地/乙方所在地/合同履行地]有管辖权的人民法院提起诉讼。（或选择仲裁：协商不成的，任何一方均有权将争议提交[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。）第十四条协议的生效、变更与终止14.1生效：本协议自双方授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。14.2变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意，并签署书面的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。14.3终止：除本协议另有约定外，发生以下情况之一，本协议可终止：14.3.1双方协商一致终止。14.3.2本协议约定的终止条件出现。14.3.3一方严重违约，守约方根据本协议约定解除本协议。14.4终止后果：本协议终止后，双方应：14.4.1停止履行本协议尚未履行的义务。14.4.2返还从对方处获得的财产。14.4.3对已履行的部分，根据实际情况结算费用。14.4.4保密条款、知识产权条款、法律适用与争议解决条款等仍然有效。第十五条其他条款15.1通知：与本协议有关的任何通知或通讯，均应采用书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至本协议首页载明的地址或邮箱。以专人递送方式发送的，送达日视为送达日；以挂号信方式发送的，寄出后[具体天数]日视为送达日；以传真或电子邮件方式发送的，发送成功日视为送达日。15.2完整协议：本协议及其附件构成双方就本项目合作达成的完整协议，取代双方此前就此项目达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。15.3独立缔约方