工期索赔合同范本

工期索赔合同范本甲方（索赔方）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（被索赔方）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方与乙方之间存在[具体工程项目名称]合同关系，在项目实施过程中，由于[具体原因]导致工程工期延误，给甲方造成了相应损失。现甲、乙双方经友好协商，就工期索赔事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工程项目名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及范围：[详细描述工程包含的各项具体工作内容，如建筑工程中的基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等；安装工程中的电气安装、给排水安装、消防安装等][明确工程范围的边界，例如包括哪些区域的施工，是否涵盖附属设施等]4.合同工期：计划开工日期：[具体日期]计划竣工日期：[具体日期]总工期天数：[X]天二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权要求乙方就工期延误造成的损失进行赔偿。有权对乙方提出的工期索赔相关资料进行审查核实。2.义务：按照合同约定向乙方提供与工期索赔相关的资料和信息，协助乙方进行索赔工作。在乙方提出工期索赔后，应在合理期限内给予回应，并配合乙方进行协商解决。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方提供与工期延误相关的证明材料和信息。在合理范围内，有权对甲方提出的索赔要求进行抗辩和解释。2.义务：及时向甲方提交工期索赔报告，详细说明工期延误的原因、影响及索赔金额计算依据等。配合甲方对工期索赔事项进行调查核实，提供相关证据和资料。根据协商或裁决结果，承担相应的工期延误赔偿责任。三、工期延误原因及责任认定1.工期延误原因：不可抗力因素：[详细说明不可抗力事件的具体情况，如自然灾害的类型、发生时间、对工程造成的影响程度等]甲方原因：[列举甲方导致工期延误的具体行为，如未按时提供施工场地、设计变更频繁、未及时支付工程款等，并分别说明每种行为对工期的具体影响]乙方原因：[列举乙方导致工期延误的具体行为，如施工组织不力、人员设备不足、施工质量问题导致返工等，并分别说明每种行为对工期的具体影响]第三方原因：[详细说明第三方导致工期延误的情况，如供应商供货延迟、相邻施工单位作业干扰等，并说明第三方与乙方的关系以及对工期的具体影响]2.责任认定原则：根据《民法典》第[相关法条]条规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。因甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应责任，乙方有权要求甲方赔偿因此造成的损失。因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担全部责任，甲方有权扣除相应的工程款或要求乙方承担赔偿责任。因第三方原因导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并采取合理措施减少损失。如乙方已尽合理注意义务仍无法避免工期延误的，乙方不承担主要责任，但应协助甲方与第三方协商解决赔偿事宜。四、工期索赔金额计算及支付方式1.工期索赔金额计算：直接损失：[详细列出因工期延误导致的甲方直接经济损失，如人工窝工费用、机械设备闲置费用、材料超期存储费用等，并分别说明计算依据和金额]人工窝工费用：根据延误期间实际窝工人数、窝工天数以及每人每天的窝工费用标准计算，共计[X]元。机械设备闲置费用：按照延误期间闲置机械设备的型号、数量、租赁单价或折旧费用计算，总计[X]元。材料超期存储费用：依据延误期间超期存储的材料种类、数量、存储费用标准计算，为[X]元。间接损失：[说明因工期延误给甲方造成的间接经济损失，如预期利润损失、因工期延误导致的违约金支付等，并分别说明计算依据和金额]预期利润损失：根据合同预期利润、延误天数以及利润损失比例计算，约为[X]元。因工期延误导致的违约金支付：由于工期延误，甲方需向第三方支付违约金[X]元。索赔金额总计：直接损失与间接损失之和，即[X]元。2.支付方式：乙方应在本合同签订后的[X]个工作日内，向甲方支付工期索赔金额的[X]%作为预付款，即[X]元。剩余款项在双方对工期索赔事项最终确认后的[X]个工作日内，由乙方一次性支付给甲方。五、违约条款1.甲方违约：若甲方未按照本合同约定向乙方提供相关资料或信息，导致乙方无法正常进行工期索赔工作的，甲方应承担乙方因此遭受的损失。若甲方在乙方提出工期索赔后，未在合理期限内给予回应或拒绝支付索赔款项的，每逾期一日，应按照索赔金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日仍未支付的，乙方有权采取法律手段追讨索赔款项，并要求甲方承担因此给乙方造成的全部损失。2.乙方违约：若乙方未按照本合同约定及时向甲方提交工期索赔报告或提供虚假资料的，甲方有权拒绝乙方的索赔要求，并要求乙方承担甲方因此遭受的损失。若乙方未按照本合同约定支付工期索赔款项的，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日仍未支付的，甲方有权从应付乙方的工程款中扣除相应款项，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。六、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲、乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起