2026年一级造价师考试题库300道附答案（基础题）

2026年一级造价师考试题库300道第一部分单选题(300题)1、下列不属于容易产生滑坡的土层的是（）。

A.胀缩黏土

B.黄土

C.漂石土

D.黏性的山坡堆积层

【答案】：C2、机械消耗定额的表现形式是()

A.机械数量定额和费用定额

B.机械数量定额和时间定额

C.机械时间定额和产量定额

D.机械产量定额和费用定额

【答案】：C3、（2018年考题）根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起（）日内向行政监督部门投诉。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】：A4、某技术方案总投资220万元，业主资本金投入60万元，计算期为20年，建设期为2年。技术方案投资支出在2008年为130万元（其中资本金投入20万元），2009年为90万元（其中资本金投入40万元），银行贷款在2008年末累计余额为110万元，2009年发生新增银行贷款50万元，以项目业主为考察对象，其2009年的净现金流量是（）。

A.-200万元

B.-40万元

C.120万元

D.140万元

【答案】：B5、关于CM承包模式的说法，正确的是（）。

A.使工程项目实现有条件的“边设计，边施工”

B.要求在工程设计全部结束之后，进行施工招标

C.工程设计与施工由一个总承包单位统筹安排

D.所有分包不用通过招标的方式展开竞争CM（ConstructionManagement）承包模式是指由建设单位委托一家CM单位承担项目管理工作，该CM单位以承包单位的身份进行施工管理。并在一定程度上影响工程设计活动，组织快速路径（Fast-Track）的生产方式，使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”。

【答案】：A6、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，若基准收益率为12%，运营期为18年，残值为零，并已知（P/A，12%，18）=7.249，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。

A.213.80万元和7.33年

B.213.80万元和6.33年

C.109.77万元和7.33年

D.109.77万元和6.33年

【答案】：C7、关于依法必须招标工程中标候选人的公示，下列说法中正确的是（）。

A.评标结果只能在交易场所公示

B.公示对象是全部中标候选人

C.公示对象是所有投标人

D.公示的内容包括各评分要素的得分

【答案】：B8、下列属于物理计量单位的是（）。

A.块

B.个

C.樘

D.米

【答案】：D9、施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是()。

A.已招标价工程量清单中无某项计日工单价时候，应按工程变更有关规定商定计日工单价

B.承包人通知发包人以计日方式实施的零量工作，双方应按计日工方式予以结算

C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整

D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付

【答案】：A10、下列管材中，不能用作输送饮用水的是（）管。

A.P

B.PP-R

C.PVC-C

D.PEX

【答案】：C11、下列关于选择泵船取水位置注意事项的说法错误的是（）。

A.河面较宽，水足够深，水流较平稳

B.与主河道相邻

C.河岸稳定，岸边有合适的坡度

D.洪水期不会漫坡，枯水期不出现浅滩

【答案】：B12、关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是（）。

A.台班折旧费=机械原值×（1-残值率）/耐用总台班

B.耐用总台班=检修间隔台班×（检修次数+1）

C.台班检修费=一次检修费×检修次数/耐用总台班

D.台班维护费=（各级维修一次费用×各级维修次数）/耐用总台班

【答案】：B13、国内常用于外墙外保温层固定的锚固件是（）。

A.尼龙

B.聚丙烯

C.防锈处理后的钢质膨胀螺栓

D.不锈蚀、耐久的不锈钢

【答案】：C14、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单规范》（GB50500—2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月造价信息发布价为2000元/t，2600元/t.则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）。

A.2280，2520

B.2310，2690

C.2310，2480

D.2280，2480

【答案】：C15、符合绿色环保要求，灭火剂是以固态常温常压储存，属于无管网灭火系统，安装相对灵活且造价相对较低的气体灭火系统是（）。

A.二氧化碳灭火系统

B.七氟丙烷灭火系统

C.IG541混合气体灭火系统

D.热气溶胶预制灭火系统

【答案】：D16、建设工程组织流水施工时，用来表述流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是（）。

A.施工段和流水步距

B.流水步距和施工过程

C.施工过程和流水强度

D.流水强度和施工段

【答案】：C17、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（）。

A.合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位也可以指定供应商

B.经建设单位许可，分包单位可将其承包的工程再分包

C.建设单位应当为建筑施工现场中从事危险作业的职工办理意外伤害保险

D.施工现场安全由建筑施工企业负责

【答案】：D18、在价值工程方案创造的常用方法中，花费时间较长，缺乏面对面的交谈与商议的方法是（）。

A.头脑风暴法

B.哥顿法

C.德尔菲法

D.专家检查法

【答案】：C19、某公司为新建项目发行总面额为2000万元的10年期债券，票面利率为12%，发行费用率为6%，公司所得税为25%，则发行债券的成本率为（）。

A.7.83%

B.8.33%

C.9.57%

D.11.10%

【答案】：C20、重要结构零件经调质处理后，不仅能保持较高的强度，而且塑性、韧性更能显著改善，该种热处理工艺是（）。

A.退火处理

B.高温回火

C.淬火处理

D.正火处理

【答案】：B21、在直接承受动力荷载的钢筋混凝土构件中，纵向受力钢筋的连接方式不宜采用（）。

A.钢筋套筒挤压连接

B.钢筋锥螺纹套管连接

C.钢筋直螺纹套管连接

D.闪光对焊连接

【答案】：D22、关于概算指标的组成内容和表现形式，下列表述中正确的是（）。

A.建筑工程的综合指标形式主要有“元／m3”、“元／m2”和“元／m”

B.单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍

C.在安装工程中，工艺管道一般以“m”为计算单位

D.概算指标的内容一般分为总说明和分册说明两部分

【答案】：B23、公路监控系统的功能不包括（）。

A.信息采集功能

B.信息分析处理功能

C.人像识别功能

D.信息提供功能

【答案】：C24、同时为疏浚工程和吹填工程的工程量计算常用方法的是（）。

A.平均水深法

B.平均断面法

C.格网法

D.产量计计算法

【答案】：B25、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013），项目安装高度若超过基本高度时，应在“项目特征”中描述，对于附录J消防工程，其基本安装高度为（）。

A.3.6m

B.5m

C.6m

D.10m

【答案】：B26、桥面铺装中为了使铺装层有足够的强度和良好的整体性，一般宜（）。

A.在桥面铺装层上铺筑20mm的沥青表面磨耗层

B.在混凝土中铺设直径为4～6mm的钢筋网

C.将铺装层加厚

D.将铺装层做成双层式

【答案】：B27、具有明显的断开间隙和简单的灭弧装置，能通断一定的负荷电流和过负荷电流，但不能断开短路电流，该电气设备是（）。

A.高压断路器

B.高压负荷开关

C.高压隔离开关

D.高压熔断器

【答案】：B28、一般砖混结构的电梯井道，其稳固导轨架的方式应采用()

A.埋入式

B.预埋螺栓固定式

C.焊接式

D.对穿螺栓固定式

【答案】：A29、采用氢—氧焰将铅条熔融后贴覆在被衬的物件或设备表面上，形成具有一定厚度的密实的铅层。这种防腐方法为（）。

A.涂铅

B.粘铅

C.衬铅

D.搪铅

【答案】：D30、天棚抹灰工程量应按（）计算；板式楼梯底面抹灰按（）计算；锯齿形楼梯底板按（）计算。

A.实际抹灰面积；水平投影面积；水平投影面积

B.实际抹灰面积；斜面积；展开面积

C.水平投影面积；斜面积；展开面积

D.水平投影面积；斜面积；水平投影面积

【答案】：C31、在岸上拼装的钢桁梁沿着与河岸垂直的临时码头纵向拖拉装上两组浮船，然后浮运架梁属于（）。

A.纵向浮拖架梁

B.横向浮移架梁

C.纵移装船浮运架梁

D.横向浮移架梁

【答案】：C32、（2018年真题）借助于运动的上刀片和固定的下刀片进行切割的机械为（）。

A.剪板机

B.弓锯床

C.螺纹钢筋切断机

D.砂轮切割机

【答案】：A33、锚定板应采用（）施工，先填土，后挖槽就位。

A.先张法

B.后张法

C.正开槽法

D.反开槽法

【答案】：D34、可以方便地转移场地，但对道路、场地要求较高，台班费较高，适用于单件重量大的大、中型设备、构件的吊装设备是（）。

A.塔式起重机

B.桅杆起重机

C.流动式起重机

D.缆索系统吊装

【答案】：C35、石墨具有良好的化学稳定性，甚至在（）中也很稳定。

A.硝酸

B.铬酸

C.熔融的碱

D.发烟硫酸

【答案】：C36、（2019年真题）沥青路面养护措施包括病害处治技术、功能性罩面技术、结构性补强技术和（）。

A.封层技术

B.路面改善技术

C.路面翻修技术

D.沥青混凝土加铺技术

【答案】：A37、下列选项中，不属于按照基础的构造形式分类的是（）。

A.独立基础

B.条形基础

C.箱形基础

D.混凝土基础

【答案】：D38、激光焊是利用聚焦的激光束作为能源轰击焊件所产生的热量进行焊接的方式。其主要特点是（）。

A.在大气中焊接需外加保护才能获得高质量焊缝

B.可焊多种金属材料，不能焊接非金属材料

C.设备投资大、养护成本高

D.不宜焊接厚度小于0.5mm碳钢薄板

【答案】：C39、与喷水室相比，表面式换热器具有（）特点。

A.构造简单，占地少

B.对水的清洁度要求高

C.对空气加湿

D.水侧阻力大

【答案】：A40、民用建筑中，剪力墙结构的优点是（）。

A.侧向刚度大

B.间距大

C.平面布置灵活

D.结构自重小

【答案】：A41、编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入"总价措施项目清单与计价表"的是（）。

A.脚手架

B.混凝土模板及支架

C.施工场地硬化

D.施工排水降水

【答案】：C42、垫片比较窄，受力均匀，密封可靠，垫片很少受介质的冲刷和腐蚀，适用于易燃、易爆、有毒介质及压力较高的重要密封用的法兰密封面型式为（）。

A.突面型

B.凹凸面型

C.榫槽面型

D.环连接面型

【答案】：C43、复合材料树脂基体中，聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等材料属于（）。

A.热固性树脂基体

B.热塑性树脂基体

C.加热硫化型树脂基体

D.预硫化型树脂基体

【答案】：B44、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)及住房和城乡建设部《招标文件示范文本》的相关规定，关于工程预付款的说法中，正确的是()。

A.包工不包料工程预付款比例可适当降低

B.国有资金投资项目应对实体性消耗和非实体性消耗部分分别约定预付款比例

C.工期短的工程预付款比例可适当降低

D.跨年度工程按年度完成工程价值占合同额的比例分年扣回预付款

【答案】：B45、在基槽开挖的过程中局部地段突然出现严重流沙时，处理方式正确的是（）。

A.打板桩

B.爆炸法

C.立即抛入大块石等阻止流沙

D.加重法

【答案】：C46、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（）。

A.计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械

B.计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价

C.计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写

D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算

【答案】：B47、（2012年真题）在建筑面积计算中，有效面积包括（）。

A.使用面积和结构面积

B.居住面积和结构面积

C.使用面积和辅助面积

D.居住面积和辅助面积

【答案】：C48、建立工程造价资料数据库，首要的问题是(）。

A.网络化管理

B.工程分类与编码

C.数据搜集与整理

D.数据分析与录入

【答案】：B49、能够显著提高钢的强度，改善韧性和可焊性，稍微降低塑性的成分是（）。

A.钛

B.氮

C.硫

D.锰

【答案】：A50、（2016年真题）砌石路基的砌石高度最高可达（）。

A.5m

B.10m

C.15m

D.20m

【答案】：C51、关于混凝土搅拌楼，下列说法错误的是（）。

A.混凝土搅拌楼在大、中型水利水电工程中得到广泛使用

B.混凝土搅拌楼自上而下一般分为进料层、储料层、配料层、搅拌层及出料层

C.在同型号的情况下，搅拌楼生产效率比搅拌站生产效率提高1/4

D.双卧轴搅拌机的综合使用性能最好

【答案】：C52、关于资金成本性质的说法，正确的是（）。

A.资金成本是指资金所有者的利息收入

B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用

C.资金成本一般只表现为时间的函数

D.资金成本表现为资金占用和利息额的函数

【答案】：B53、以数据库为基础，可以把业务作成应用软件包，包内的不同应用程序之间可以互相调用或共享数据的办公自动化系统为（）。

A.事务型办公系统

B.信息管理型办公系统

C.决策支持型办公系统

D.系统科学型办公系统

【答案】：A54、（2013年考题）根据《民法典》，债权人领取提存物的权利期限为（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：D55、（2021年真题）投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是（）。

A.忽视监理作用

B.忽视合同条款中工程变更的规定

C.忽视合同条款中工期奖罚

D.忽视技术标准的要点

【答案】：D56、具有操作灵活，使用方便，在一般平整坚实的场地上可以载荷行驶作业的特点，适用于没有道路的工地、野外等场所的机械化吊装设备为（）。

A.塔式起重机

B.履带式起重机

C.轮胎式起重机

D.汽车式起重机

【答案】：B57、隧道的主体建筑物包括（）。

A.洞身和照明、通风

B.洞身和营运管理设施

C.洞口和洞身

D.洞身和防水排水设施

【答案】：C58、（2016年真题）关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（）。

A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润

B.材料的预涨费计入管理费

C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费

D.在组成承包商投标报价时，管理费通常会单独列项

【答案】：C59、（2020年真题）建设工程全面造价管理是（）。

A.质量、安全、成本、风险

B.资源、成本、盈利、风险

C.工期、质量、成本、风险

D.工期成本、质量成本、安全成本、环境成本

【答案】：B60、根据《建筑工程建筑面积规范》（GB/T50353-2013），有顶盖无围护结构的货棚，其建筑面积应（）。

A.按其顶盖水平投影面积的1/2计算

B.按其顶盖水平投影面积计算

C.按柱外围水平面积的1/2计算

D.按柱外围水平面积计算

【答案】：A61、涵洞构造中能够防止洞壁外围产生集中渗流的是（）

A.基础下部

B.沉降缝

C.截水环

D.洞壁上部

【答案】：C62、两台起重机共同抬吊一个重物，已知重物质量为50t，索吊具质量为2t，不均衡荷载系数为1.1.其计算荷载应为()。

A.55t

B.57.2t

C.60.5t

D.62.92t

【答案】：D63、在项目建设的全过程的各个阶段中，都要进行相应的计价，这种（）计价是个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。

A.多次性

B.组合性

C.复杂性

D.方法的多样性

【答案】：A64、框架结构体系的优点有（）。

A.平面布置灵活

B.侧向刚度较大

C.不适用于大空间建筑

D.抵抗水平荷载能力强

【答案】：A65、漏电保护开关也就是（）。

A.低压断路器

B.漏电保护器

C.接触器

D.刀开关

【答案】：B66、为了适应工程项目大型化，项目为了适应工程项目大型化、项目大规模融资及分散项目风险等需求，工程项目管理呈现的发展趋势是（）。

A.集成化、网络化、动态化

B.集成化、网络化、信息化

C.集成化、国际化、动态化

D.集成化、国际化、信息化

【答案】：D67、灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定比例混合而成的气体，无毒、无色、无味、无腐蚀性且不导电。主要适用于经常有人工作场所的电气、液体或可溶化固体的火灾扑救。此气体灭火系统是（）。

A.IG541混合气体灭火系统

B.热气溶胶预制灭火系统

C.二氧化碳灭火系统

D.七氟丙烷灭火系统

【答案】：A68、关于两阶段招标的说法，错误的是（）。

A.招标人要求投标人提交投标保证金，应当在第二阶段提出

B.投标报价应在第一阶段提出

C.编制招标文件应在第一阶段进行

D.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标

【答案】：B69、关于工程造价指数，下列说法正确的是（）。

A.按编制方法的不同，可分为数量指标指数、质量指标指数

B.产品成本指数、价格指数、平均工资水平指数均属于质量指标指数

C.按所反映现象的性质不同，分为综合指数和平均数指数

D.设备、工器具价格指数通常用平均数指数的形式来表示

【答案】：B70、下列关于压力钢管的说法不正确的是（）。

A.露天式压力钢管受气温变化影响小

B.地下式压力钢管安装困难

C.坝内式压力钢管配合大坝混凝土升高进行安装

D.根据钢管供水方式不同可分为单独和联合供水

【答案】：A71、对管道进行吹扫与清洗时，当遇到()的液体与气体管道，宜采用人工清洗。()

A.DN≥300mm

B.DN≥400mm

C.DN≥500mm

D.DN≥600mm

【答案】：D72、对屈服现象不明显的钢，规定以（）残余变形时的应力作为屈服强度。

A.0.15%

B.0.2%

C.0.25%

D.0.3%

【答案】：B73、（2016年真题）关于单斗挖掘机作业特点，说法正确的是（）。

A.正铲挖掘机：前进向下，自重切土

B.反铲挖掘机：后退向上，强制切土

C.拉铲挖掘机：后退向下，自重切土

D.抓铲挖掘机：前进向上，强制切土

【答案】：C74、根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是()。

A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用

B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用

C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费

D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用

【答案】：C75、对于灾后恢复工程项目，应选择的合同类型是（）。

A.单价合同

B.成本加酬金合同

C.固定总价合同

D.单价总价混合合同

【答案】：B76、下列关于利息和利率的说法中，不正确的有（）。

A.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低

B.有效利率是指资金在计息中所发生的名义利率

C.利息和利率是用来衡量资金时间价值的重要尺度

D.利息是占用资金所的代价或者是放弃使用资金所得的补偿

【答案】：B77、由于受工程地质的影响，建筑物由框架结构变为筒体结构，这属于工程地质（）。

A.对建筑结构选型的影响

B.对建筑材料选择的影响

C.对基础选型的影响

D.对结构尺寸及配筋的影响

【答案】：A78、能够切割不锈钢、铝、铜、铸铁、陶瓷和水泥等材料的切割方法为（）。

A.氧熔剂切割

B.碳弧气割

C.等离子弧切割

D.火焰切割

【答案】：C79、（2015年考题）关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。

A.仲裁是诉讼的前置程序

B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力

C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请

D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定

【答案】：C80、（2013年真题）提高深层淤泥质土的承载力可采取（）。

A.固结灌浆

B.喷混凝土护面

C.打土钉

D.振冲置换

【答案】：D81、对DN≥600mm的液体或气体管道进行清洗时应采用（）。

A.人工清理

B.用水冲洗

C.压缩空气吹扫

D.蒸汽吹扫

【答案】：A82、半机械化吊装方法中，一种吊装方法是将直立的桅杆与放在地面上的设备连接起来，然后桅杆旋转90°，由垂直位置变为水平位置，而设备则由水平位置变成垂直位置，此种吊装方法为（）。

A.直立单桅杆滑移吊装法

B.斜立单桅杆提吊法

C.单桅杆扳倒法

D.单桅杆旋转法

【答案】：C83、结构简单，外形尺寸小，启闭迅速，操作方便，流体阻力小，便于制造三通或四通阀门，可作分配换向用的阀门为（）。

A.蝶阀

B.旋塞阀

C.球阀

D.节流阀

【答案】：B84、建设项目的竣工决算包括建设项目()的全部实际费用。

A.从筹集开始到项目竣工投产全过程

B.从设计开始到项目竣工投产全过程

C.从施工开始到项目竣工投产全过程

D.从筹集开始到项目竣工验收全过程

【答案】：A85、早强水泥砂浆锚杆施工中，注浆作业开始或中途停止超过（）min时，应测坍落度，当其值小于（）时不得注入罐内使用。

A.15min，10mm

B.30min，10mm

C.45min，20mm

D.60min，20mm

【答案】：B86、（2018年真题）对中、高频均有吸声效果，且安拆便捷，兼具装饰效果的吸声结构应为（）。

A.帘幕吸声结构

B.柔性吸声结构

C.薄板振动吸声结构

D.悬挂空间吸声结构

【答案】：A87、（2018年真题）反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需消耗的人工、材料和施工机具台班数量的定额是（）。

A.概算指标

B.概算定额

C.预算定额

D.施工定额

【答案】：B88、为了使重要的金属构件获得高强度、较高弹性极限和较高韧性，应采用的热处理工艺为（）。

A.正火

B.高温回火

C.去应力退火

D.完全退火

【答案】：B89、某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；（3）场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（）元。

A.1080

B.1380

C.1500

D.1650

【答案】：B90、防止管道介质中的杂质进入传动设备或精密部位，使生产发生故障或影响产品的质量的附件是（）。

A.补偿器

B.视镜

C.阻火器

D.除污器

【答案】：D91、（2021年真题）根据《价格法》，当重要商品和服务价格显著上涨时，国务院和省、自治区、直辖市人民政府可采取的干预措施是（）。

A.限定利润率、实行提价申报制度和调价备案制度

B.限定购销差价、批零差价、地区差价和季节差价

C.限定利润率、规定限价、实行价格公示制度

D.成本价公示、规定限价

【答案】：A92、（2019年真题）某建筑物砂土场地,设计开挖面积为20m×7m,自然地面标高为-0.2m,设计室外地坪标高为-0.3m,设计开挖底面标高为-1.2m。根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）,土方工程清单工程量计算应（）。

A.执行挖一般土方项目,工程量为140m3

B.执行挖一般土方项目,工程量为126m3

C.执行挖基坑土方项目,工程量为140m3

D.执行挖基坑土方项目,工程量为126m3

【答案】：C93、利用工程设施使水流按需要方向激起人工环流，控制一定范围内泥沙的运动方向，常用于引水口的引水和防沙整治的河道建筑物是（）。

A.淹没建筑物

B.透水建筑物

C.实体建筑物

D.环流建筑物

【答案】：D94、我国在高等级公路水泥混凝土路面施工中广泛采用的工程质量最高、施工速度最快、装备最现代化的技术是（）。

A.小型机具铺筑

B.滑模摊铺机铺筑

C.三辊轴机组铺筑

D.碾压混凝土铺筑

【答案】：B95、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷（）。

A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷的，发包人应负责

B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭掼坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止

C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费验费用

D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利润

【答案】：B96、某土方施工机械一次循环的正常时间为2.5min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械正常利用系数为0.90。则该土方施工机械的产量定额为（）m3/台班。

A.14.40

B.130.56

C.138.24

D.345.60

【答案】：C97、黄土颗粒组成以（）颗粒（粒径为0.075～0.005mm）为主，占60%～70%。

A.黏粒

B.粉土

C.晶体

D.胶体

【答案】：B98、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（）万元。

A.400.0

B.580.0

C.609.5

D.780.0

【答案】：C99、可用于一些薄壁、形状复杂的物件除锈方法是（）。

A.喷射除锈

B.抛射除锈

C.火焰除锈

D.化学除锈

【答案】：D100、（2017年真题）某输送燃气管道，其塑性好，切断、钻孔方便，抗腐蚀性好，使用寿命长，但其重量大、金属消耗多，易断裂，接口形式常采用柔性接口和法兰接口，此管材为（）。

A.球墨铸铁管

B.耐蚀铸铁管

C.耐磨铸铁管

D.双面螺旋缝焊钢管

【答案】：A101、激发滑坡的重要因素是（）。

A.岩性

B.水

C.构造

D.地震

【答案】：D102、在编制规费、税金项目清单时，出现计价规范中未列的项目，应（）。

A.根据需要自行列项

B.根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项

C.上报省级政府或省级有关权力部门审批后列项

D.不列项

【答案】：B103、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。

A.107.68

B.110.24

C.112.80

D.52.80

【答案】：A104、（2020年真题）某依法必须招标的项目，招标人拟定于2020年11月1日开始发售招标文件，根据《招标投标法》，要求投标人提交投标文件的截止时间最早可设定在2020年（）

A.11月11日

B.11月16日

C.11月21日

D.12月1日

【答案】：C105、地下防水混凝土工程施工时，应满足的要求是（）。

A.环境应保持潮湿

B.混凝土浇筑时的自落高度应控制在1.5m以内

C.自然养护时间应不少于7d

D.施工缝应留在底板表面以下的墙体上

【答案】：B106、此管多用于输送耐腐蚀介质管道，输送的介质温度应在200℃以下，当温度高于160℃时不宜在压力下使用。具有重量轻、不生锈、不耐碱等特点。该管为（）。

A.铅及铅合金管

B.铝及铝合金管

C.镍及镍合金管

D.钛及钛合金管

【答案】：B107、某建筑采用现浇整体楼梯，楼房共4层自然层，楼梯间净长（不包含楼层平台）6m，净宽4m，楼梯井宽550mm，长3m，则该现浇楼梯的混凝土工程量为（）m2。

A.67.05

B.24.00

C.67.95

D.31.50

【答案】：A108、生产能力大，操作弹性大，塔板效率高，气体压降及液面落差较小，塔造价较低，是国内许多工厂进行蒸馏操作时最乐于采用的一种塔型。该塔是（）。

A.泡罩塔

B.筛板塔

C.浮阀塔

D.浮动喷射塔

【答案】：C109、关于土桩和灰土桩的说法，正确的有（）。

A.用于处理地下水位以下，深度5～15m的湿陷性黄土

B.土桩主要用于提高人工填土地基的承载力

C.灰土桩主要用于消除湿陷性黄土地基的湿陷性

D.不宜用于含水量超过25%的人工填土地基

【答案】：D110、关于卵石配制的混凝土，下列说法正确的是（）。

A.不透水性较碎石差

B.和易性差

C.孔隙较多

D.与水泥浆的黏结力较碎石差

【答案】：D111、（2020年真题）用来阐明各单位工程的建设规模、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建设总规模及本年计划完成情况的是（）。

A.年度计划项目表

B.年度竣工投产交付使用计划表

C.年度建设资金平衡表

D.年度设备平衡表投资

【答案】：B112、（）用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。

A.基本建设项目竣工财务决算表

B.基本建设项目概况表

C.基本建设项目交付使用资产明细表

D.基本建设项目交付使用资产总表

【答案】：A113、下列不属于地下连续墙施工的优点的是（）。

A.施工全盘机械化，速度快.精度高，并且振动小.噪声低，适用于城市密集建筑群及夜间施工

B.采用钢筋混凝土或素混凝土，强度可靠，承压力大

C.对开挖的地层适应性强

D.开挖基坑需放坡，土方量大

【答案】：D114、招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是（）。

A.3％～5％

B.5％～10％

C.10％～15％

D.15％～20％

【答案】：C115、（2014年真题）北方寒冷地区采用轻型井点降水时，井点管与集水总管连接应用（）。

A.PVC—U管

B.PVC—C管

C.PP—R管

D.橡胶软管

【答案】：D116、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元。某安装企业一般技工的最低日工资单价不得低于（）元。

A.50

B.65

C.100

D.150

【答案】：C117、材料损耗量是指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等，下列等式错误的是（）。

A.材料损耗率=损耗量/材料消耗量

B.材料损耗量=材料净用量×损耗率

C.材料消耗量=材料净用量+损耗量

D.材料消耗量=材料净用量×（1+损耗率）

【答案】：A118、（2020年真题）关于公路工程投标报价的说法，正确的是（）。

A.对物价和工资上涨的影响分析属于投标报价的盈亏分析

B.目前公路工程投标主要采用项目成本分析法计算直接费

C.投标报价分析的目的是探讨标价的经济合理性，从而做出最终报价决策

D.投标人复核招标工程量清单发现工程量有误时，可以自行更改清单工程量

【答案】：C119、关于建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是（）。

A.专业工作队数等于施工过程数

B.流水步距等于流水节拍

C.施工段之间可能存在空闲时间

D.同一施工过程各个施工段的流水节拍相等

【答案】：D120、下列沉积岩中，属于化学岩及生物化学岩类的是（）。

A.砾岩

B.页岩

C.石灰岩

D.粉砂岩

【答案】：C121、下列关于基准收益率的说明，正确的是（）。

A.基准收益率是单位资金成本和单位投资机会成本之和

B.基准收益率是投资者以动态的观点所确定的，可接受的投资方案平均水平的收益水平

C.风险越大，要求的基准收益率应越高

D.基准收益率由国家有关部门统一测定

【答案】：C122、下列税种中，属于行为税的是()。

A.个人所得税

B.契税

C.土地增值税

D.印花税

【答案】：D123、某桥梁其跨径总长为1200m，则该桥梁属于（）。

A.特大桥

B.大桥

C.中桥

D.小桥

【答案】：A124、（2019年真题）强夯置换法处理深度不宜大于（）。

A.5m

B.6m

C.7m

D.8m

【答案】：C125、通风机按（）分容积式和透平式。

A.汽缸排列方式

B.汽缸活塞作用方式

C.作用原理

D.排气量

【答案】：C126、除尘效率高、耐温性能好、压力损失低；但一次投资高，钢材消耗多、要求较高的制造安装精度的除尘设备是（）。

A.惯性除尘器

B.旋风除尘器

C.湿式除尘器

D.静电除尘器

【答案】：D127、建筑安装工程概算指标所反映消耗量指标和造价指标的对象通常是（)。

A.分项工程

B.结构构件

C.扩大结构构件

D.整个建筑物或构筑物

【答案】：D128、在编制工艺钢结构预制安装时，措施项目清单可列项的是（）。

A.防冻防雨措施

B.焊缝真空检验

C.焊接保护措施

D.平台铺设、拆除

【答案】：D129、建设工程预算编制中的总预算由（）组成。

A.综合预算和工程建设其他费、预备费

B.预备费、建设期利息及铺底流动资金

C.综合预算和工程建设其他费、铺底流动资金

D.综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金

【答案】：D130、钢中碳的含量超过1.00%时，钢材的（）。

A.塑性开始变大

B.强度开始下降

C.强度开始上升

D.硬度开始变小

【答案】：B131、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程施工合同纠纷应由（）的人民法院管辖。

A.施工行为地

B.被告住所地

C.原告所在地

D.合同签字地

【答案】：A132、一管道外径为510mm，胶片尺寸为80mm×300mm，已知管道焊接后有二道环形焊口，焊缝X射线探伤后胶片用量为（）。

A.6张

B.12张

C.13张

D.14张

【答案】：D133、大面积抹灰前应设置标筋，抹灰应分层进行，每遍厚度宜为（）mm。

A.3～4

B.3～5

C.5～7

D.7～9

【答案】：C134、（2019年考题）控制建设工程造价最有效的手段是（）。

A.设计与施工结合

B.技术与经济结合

C.策划与实施结合

D.定性与定量结合

【答案】：B135、对于混凝土实心板，混凝土粗骨料的最大粒径不能超过板厚的（）。

A.1/2

B.1/3

C.1/4

D.1/5

【答案】：B136、审查建设工程设计概算的编制范围时，应审查的内容是（）。

A.各项费用是否符合现行市场价格

B.是否存在擅自提高费用标准的情况

C.是否符合国家对于环境治理的要求

D.是否存在多列成遗漏的取费项目

【答案】：C137、（2012年真题）下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是（）。

A.未及时供料引起的机械停工时间

B.由于气候条件引起的机械停工时间

C.装料不足时的机械运转时间

D.因机械保养而中断使用的时间

【答案】：D138、承包人可以进行材料费索赔的事项不包括（）

A.发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨

B.承包商管理不善造成材料损坏失效产生的损失

C.发包人原因导致工程延期期间的超期储存费用

D.索赔事件的发生造成材料实际用量超过计划用量而增加的材料费

【答案】：B139、采用下列方式筹集的资金中，不列入企业资本结构管理范围的是()。

A.政府投资

B.发行股票

C.发行长期债券

D.银行短期借款

【答案】：D140、下列关于混凝土立模面积工程量计算的说法错误的是（）。

A.定额中已考虑模板露明系数，计算工程量时不再考虑

B.支撑模板的立柱、围令、桁（排）架及铁件等已含在定额中，不再计算

C.各式隧洞衬砌模板及涵洞模板的堵头和键槽模板已按一定比例摊入概算定额中，不再单独计算立模面积

D.对于悬空建筑物的模板，定额计算包括承重梁以下的支撑结构

【答案】：D141、在工程代建制模式中，工程代建单位不参与工程项目的策划决策和经营管理，不对投资收益负责。一般需要提交工程概算投资（）左右的履约保函。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】：B142、（2017年真题）价值工程活动中，方案评价阶段的工作顺序是（）

A.综合评价一经济评价和社会评价一技术评价

B.综合评价一技术评价和经济评价一社会评价

C.技术评价一经济评价和社会评价一综合评价

D.经济评价一技术评价和社会评价一综合评价

【答案】：C143、按厂房层数划分不包括（）。

A.单层厂房

B.多层厂房

C.低层厂房

D.混合层数厂房

【答案】：C144、（2020年真题）对建筑地基中深埋的水平状泥化夹层通常（）。

A.不必处理

B.采用抗滑桩处理

C.采用锚杆处理

D.采用预应力锚索处理

【答案】：A145、混凝土配合比是指混凝土组成材料相互间的配合比例，下列关于混凝土配合比设计的基本要求说法不正确的是（）。

A.满足经济性要求

B.满足混凝土施工的和易性要求

C.满足结构物设计的强度等级要求

D.不需满足强度要求

【答案】：D146、钢中的碳含量在1%以内时，碳含量增高对钢材的影响表述正确的是（）。

A.强度增大

B.塑性增大

C.延伸率和冲击韧性增大

D.易于加工

【答案】：A147、（2015年真题）计划工期与计算工期相等的双代号网络计划中，某工作的开始节点和完成节点均为关键节点时，说明该工作（）

A.一定是关键工作

B.总时差为零

C.总是差等于自由时差

D.自由时差为零

【答案】：C148、下列不属于新增固定资产价值的内容的是（）。

A.工程中的标准的设备

B.已投入生产或交付使用的安装工程造价

C.已投入生产或交付使用的建筑工程造价

D.增加固定资产价值的其他费用

【答案】：A149、（2019年真题）按工程进度编制施工阶段资金使用计划，首先要进行的工作是（）。

A.计算单位时间的资金支出目标

B.编制工程施工进度计划

C.编制资金使用时间进度计划的S曲线

D.计算规定时间内的累计资金支出额

【答案】：B150、在围岩中，（）可以承受上覆岩体的自重以及侧向地应力的附加荷载。

A.松动圈

B.承载圈

C.压缩圈

D.振动圈

【答案】：B151、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。

A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价

B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价

C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费

D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写

【答案】：B152、安全预评价实行的价格为()

A.市场调节价

B.合同约定价

C.工程变更价

D.工程量清单价

【答案】：A153、焊条药皮含有较多铁合金作为脱氧剂和合金剂，焊接时大理石分解产生的二氧化碳气体作为保护气体，该焊条的使用特点有（）。

A.对铁锈、水分不敏感

B.焊缝中出现的氢气孔较少

C.焊缝金属力学性能较高

D.有利于保障焊工的身体健康

【答案】：C154、在潜水分布区，水库与邻谷间河间地块的潜水地下水位、水库正常高水位和邻谷水位三者之间的关系，是判断水库是否渗漏的重要条件，下列说法错误的是（）。

A.水库蓄水前，河间地块的地下水分水岭高于水库正常高水位，蓄水后，会产生库水向邻谷的渗漏

B.水库蓄水前，河间地块存在地下水分水岭，河间地块高程远远低于水库正常高水位，蓄水后，产生库水向邻谷的渗漏

C.水库蓄水前，河间地块无地下水分水岭，水库河段河水向邻谷渗漏，蓄水后，库水大量流失

D.建库前邻谷地下水流向库区河谷，河间地区无地下水分水岭，但邻谷水位低于水库正常蓄水位，则建库后水库可向邻谷渗漏

【答案】：A155、（2015年真题）地下水补给区与分布区不一致的是（）。

A.基岩上部裂隙中的潜水

B.单斜岩溶化岩层中的承压水

C.黏土裂隙中季节性存在的无压水

D.裸露岩溶化岩层中的无压水

【答案】：B156、根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师应在其执业活动中形成的工程造价成果文件上（）。

A.加盖人名单和执业印章

B.签字并加盖单位公章

C.加盖执业印章和单位公章

D.签字并加盖执业印章

【答案】：D157、（2015年真题）边坡易直接发生崩塌的岩层是（）。

A.泥灰岩

B.凝灰岩

C.泥岩

D.页岩

【答案】：B158、根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），建筑物的室内楼梯建筑面积计算，说法不正确的是（）。

A.没有形成井道的室内楼梯也应该计算建筑面积

B.室内楼梯间并入建筑物的自然层计算建筑面积

C.建筑物的楼梯间层数按建筑物的自然层数计算

D.当室内公共楼梯间两侧自然层数不同时以楼层少的层数计算

【答案】：D159、工程寿命周期成本分析中，为了权衡设置费与维修费之间关系采用（）。

A.进行充分研发，降低制造费用

B.购置备用构件，提高可修复性

C.提高材料周转速度，降低生产成本

D.聘请操作人员，减少维修费用

【答案】：B160、岩石的工程地质性质主要有三个方面，即物理性质、（）和力学性质。

A.抗拉强度

B.吸水性

C.弹性模量

D.水理性质

【答案】：D161、关于墩台基础，下列说法正确的是（）。

A.当地基浅层地质较差，持力土层埋藏较深时可采用管柱基础

B.当地基浅层地质较差，持力土层埋藏较深时可采用桩基础

C.当桥址处的地质水文条件十分复杂时，应采用沉井基础

D.当采用桩基础受水文地质条件限制时，采用管柱基础较为经济

【答案】：B162、ETC车道系统中，固定安装方式的路侧设备支持户外安装，宜采用顶挂安装方式，且吊装在车道正中，挂装高度不低于（）m。

A.4.0

B.4.5

C.5.0

D.5.5

【答案】：D163、（2014年真题）在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自身价值的本质的是（）。

A.项目特征

B.项目编码

C.项目名称

D.项目计量单位

【答案】：A164、为使上下沥青层或沥青结构层与构造物完全黏结成一个整体，浇洒的沥青薄层称为（）。

A.透层

B.黏层

C.封层

D.结合层

【答案】：B165、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。

A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金只能预留在发包方

B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管

C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实

【答案】：B166、由发包人组织，会同监理人、设计单位、承包人、使用单位参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验收是指()。

A.分段验收

B.中间验收

C.交工验收

D.竣工验收

【答案】：C167、关于缺陷责任期内的工程维修及费用承担，下列说法中正确的是(）。

A.不可抗力造成的缺陷，发包人负责维修，从质量保证金中扣除费用

B.承包人造成的缺陷，承包人负责维修并承担费用后，可免除对工程的—般损失赔偿责任

C.发承包双方对缺陷责任有争议的，按质量监督机构的鉴定结论，由责任方承担维修费，另一方承担鉴定费

D.承包人造成工程无法使用而需要再次检验、修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期

【答案】：D168、在河流的中下游、平原区河流或处于老年期的河流，主要以（）为主。

A.机械侵蚀

B.溯源侵蚀

C.下蚀作用

D.侧蚀作用

【答案】：D169、政府采购工程依法不进行招标的，应当采用（）方式采购。

A.询价

B.单一来源采购

C.邀请招标

D.议标

【答案】：B170、河道堤防堤顶防浪墙可采用浆砌石、混凝土等结构形式，防浪墙净高不宜超过（）

A.1.5m

B.1.2m

C.1.0m

D.0.8m

【答案】：B171、标线施工时，喷涂施工应在白天进行，雨天、强风天、温度低于（）℃时应暂时停止施工。

A.-5℃

B.0℃

C.5℃

D.10℃

【答案】：D172、在工程设计合同的履行过程中，关于设计人义务的说法中，不正确的是（）。

A.应保证发包人免于承担因设计人违反法律引起的任何责任

B.设计人应依法纳税，缴纳的税金不包含在合同价格中

C.设计人应完成全部设计工作

D.对设计工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补

【答案】：B173、关于建筑物缝面止水材料，下列说法不正确的是（）。

A.增强建筑物面板牢固度和不渗水性

B.大坝、水闸、各种引水交叉建筑物、水工隧洞等，均设置伸缩缝、沉陷缝

C.建筑物封缝止水材料要求透水、透气、耐久性好

D.通常采用砂浆、沥青、橡皮、环氧树脂玻璃布以及沥青油毛毡、沥青等止水材料

【答案】：C174、（2017年真题）它是网终节点上话务承载装置、交换级、控制和信令设备以及其他功能单元的集合体，该网络设备为（）。

A.网卡

B.集线器

C.交换机

D.路由器

【答案】：C175、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）。

A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成

B.它是固定资产投资中的消极部分

C.在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

D.在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高

【答案】：C176、关于优先股的说法，正确的是（）。

A.优先股股利税前扣除

B.优先股股息固定

C.优先股股东有公司的控制权

D.优先股有还本期限

【答案】：B177、一般敷设在较小型电动机的接线盒与钢管口的连接处，用来保护电缆或导线不受机械损伤的导管为（）

A.电线管

B.硬质聚氯乙烯管

C.金属软管

D.可挠金属套管

【答案】：C178、轮廓标是以指示道路线形轮廓为主要目标的一种视线诱导设施。下列关于轮廓标说法不正确的是（）。

A.附着于构筑物上的轮廓标由反射器、支架和连接件组成

B.柱式轮廓标柱身部分为白色

C.柱式轮廓标白色标记的中间镶嵌反光材料反射器

D.埋置于土中的轮廓标由三角形柱体、反射器和混凝土基础等组成

【答案】：C179、根据《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501)，模板工程中的普通模板不包括（）

A.曲面模板

B.异型模板

C.装饰模板

D.预制混凝土模板

【答案】：C180、关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是（）

A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%

B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以內

C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以內

D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以內

【答案】：C181、壁厚大于3mm的不锈钢管焊接，应采用（）。

A.手工电弧焊

B.氩电联焊

C.全钨极氩弧焊

D.氩弧焊

【答案】：B182、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。

A.概算定额法

B.概算指标法

C.预算单价法

D.综合吨位指标法

【答案】：B183、在对索赔进行计算的过程中，对可索赔的费用中的管理费，又可分为（）。

A.材料管理费和人工管理费

B.设计管理费和施工管理费

C.现场管理费和企业管理费

D.设备管理费和技术管理费

【答案】：C184、按泡沫发泡倍数分类，发泡倍数为50的泡沫灭火系统是（）。

A.高倍数泡沫灭火系统

B.中倍数泡沫灭火系统

C.低倍数泡沫灭火系统

D.中高倍泡沫灭火系统

【答案】：B185、水闸组成部分中，（）是消除过闸水流动能的主要设施，并具有防冲等作用。

A.铺盖

B.消力池

C.底板

D.海漫

【答案】：B186、投资项目的资本结构是否合理，可通过分析（）来衡量。

A.负债融资成本

B.权益资金成本

C.每股收益变化

D.权益融资比例

【答案】：C187、（2018年真题）钢中含碳量较低时，对钢材性能影响为（）。

A.塑性小，质地较软

B.延伸性好，冲击韧性高

C.不易冷加工，切削与焊接

D.超过1%时，强度开始上升

【答案】：B188、（2017年真题）普通碳素结构钢中，牌号为Q235的钢，其性能和使用特点为（）。

A.强度不高，塑性、韧性、加工性能较好，主要用于制作薄板和盘条

B.强度适中，塑性、韧性、可焊性良好，大量用于制作钢筋、型钢和钢板

C.强度和硬度较高，耐磨性较好，但塑性、韧性和可焊性较差，主要用于制作轴类、耐磨零件及垫板

D.综合力学性能良好，具有较好的耐低温冲击韧性和焊接性能，主要用于制造承载较大的零件

【答案】：B189、在土方工程施工中，铲运机采用环形路线的作业条件是（）。

A.施工地带较短，地形起伏较大

B.施工地带较长，地形起伏较大

C.施工地带较长，地形起伏不大

D.施工地带较短，地形起伏不大

【答案】：D190、（2020年真题）砌石路基线遇到基础地质条件明显变化时应（）。

A.设置挡土墙

B.将地基做成阶梯

C.设置伸缩缝

D.设置沉降缝

【答案】：D191、（2021年真题）建筑物内普通市话电缆芯线接续应采用（）

A.扭绞

B.扣式接线子

C.RJ-45快接式

D.卡接式

【答案】：B192、合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利自提存之日起一定年限内如不行使，该权利将被消灭，这个有效时限是（）年。债权人领取提存物的权利被消灭后，提存物扣除提取费用后的所有权归（）。

A.2、国家

B.2、慈善机构

C.5、国家

D.5、债权人

【答案】：C193、工程索赔中最关键和最主要的依据是（）。

A.工程施工合同

B.国家法律、法规

C.工程建设强制性标准

D.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证

【答案】：A194、项目敏感性分析方法的主要局限是（）。

A.计算过程比盈亏平衡分析复杂

B.不能说明不确定因素发生变动的可能性大小

C.需要主观确定不确定性因素变动的概率

D.不能找出不确定因素变动的临界点

【答案】：B195、隧道内供电一般采用（）。

A.四相四线

B.四相三线

C.三相四线

D.三相三线

【答案】：C196、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）。

A.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额

B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额

C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法

D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”

【答案】：C197、预计某年度应收账款1800万元，应付账款1300万元，预收账款700万元，预付账款500万元，存货1000万元，现金400万元。则该年度流动资金估算额为（）万元。

A.700

B.1100

C.1700

D.2100

【答案】：C198、下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。

A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款

B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用

C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款

D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理

【答案】：C199、下列关于预应力连续梁说法不正确的是（）

A.常用的施工方法有顶推法、悬臂法等

B.可以做成等跨和不等跨、等高和不等高的结构形式

C.预应力连续梁跨越能力小

D.一般采用C40或C50预应力混凝土

【答案】：C200、当构造应力分布不均匀时，岩体中张开性裂隙分布不连续不沟通，则这种裂隙常赋存（）。

A.成岩裂隙水

B.风化裂隙水

C.脉状构造裂隙水

D.层状构造裂隙水

【答案】：C201、切割厚度不大的金属的时候速度快，尤其在切割普通碳素钢薄板时，速度可达氧切割法5～6倍的切割方法为（）。

A.氧熔剂切割

B.等离子弧切割

C.碳弧气割

D.激光切割

【答案】：B202、电力电缆安装前要进行检查，对1kV以下的电缆进线检查的内容是（）。

A.直流耐压试验

B.交流耐压试验

C.用500V摇表测绝缘

D.用1000V摇表测绝缘

【答案】：C203、以下关于楼梯的说法不正确的是（）。

A.悬挑式楼梯只设平台板，净空大

B.梁式楼梯当梯段跨度较大时，梯段板厚度增加，不经济

C.当荷载或梯段跨度较大时，采用梁式楼梯比较经济

D.板式楼梯的梯段底面平整，外形简洁，便于支模施工

【答案】：B204、（2015年真题）采用沉井法施工，当沉井中心线与设计中心线不重合时，通常采用以下方法纠偏（）。

A.通过起重机械吊挂调试

B.在沉井内注水调试

C.通过中心线两侧挖土调整

D.在沉井外侧卸土调整

【答案】：C205、变配电所工程中，电容器室的主要作用是（）。

A.接受电力

B.分配电力

C.存储电能

D.提高功率因数

【答案】：D206、（2014年真题）地下连续墙混凝土浇灌应满足以下要求（）。

A.水泥用量不宜小于400kg/m3

B.导管内径约为粗骨料粒径的3倍

C.混凝土水灰比不应小于0.6

D.混凝土强度等级不高于C20

【答案】：A207、它结构简单、体积小、重量轻，可以在15%～100%的范围内对制冷量进行无级调节，在低负荷时的能效比较高，运行比较平稳，易损件少，单级压缩比大，管理方便，该冷水机组为（）。

A.活塞式冷水机组

B.离心式冷水机组

C.螺杆式冷水机组

D.射流式冷水机组

【答案】：C208、双代号时标网络计划中，波形线表示工作的（）。

A.总时差

B.自由时差

C.持续时差

D.工作时间

【答案】：B209、通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量，适时满足室内冷、热负荷要求的直接蒸发式制冷系统，这种空调系统是（）。

A.整体式空调机组

B.分体式空调机组

C.变制冷剂流量（VRV）空调系统

D.热泵式空调机组

【答案】：C210、在工程项目实施过程中，通过实际进度与计划进度的比较，当发现有进度偏差时，需要分析该偏差对后续活动及工期的影响，进度偏差分析不包括（）。

A.分析出现进度偏差的活动是否为关键活动

B.分析进度偏差是否超过总时差

C.分析进度偏差是否超过自由时差

D.分析出现进度偏差的活动是否会影响工期

【答案】：D211、公路交通安全设施中，防眩设施的高度一般为（）。

A.1.2m

B.1.5m

C.1.6m

D.2.1m

【答案】：C212、关于工程量清单计价适应范围，下列说法正确的是（）。

A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价

B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清单计价

C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价

D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定

【答案】：D213、某企业在年初向银行借贷一笔资金，月利率为1%，则在6月底偿还时，按单利和复利计算的利息应分别是本金的（）。

A.5%和5.10%

B.6%和5.10%

C.5%和6.15%

D.6%和6.15%

【答案】：D214、进料粒径为100～30mm，出料粒径为3～25mm的破碎机属于（）。

A.粗碎机

B.中碎机

C.细碎机

D.磨碎机

【答案】：C215、用阻燃性沥青玛蹄脂贴玻璃布做防潮隔汽层时，绝热层外涂抹的沥青玛蹄脂厚度应为（）。

A.1～2mm

B.2～3mm

C.3～4mm

D.4mm以上

【答案】：B216、硅芯管管道敷设光缆的方法为（）。

A.机械牵引法

B.人工牵引法

C.气吹法

D.水浮法

【答案】：C217、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷责任的表述正确的是（）。

A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷，发包人应负责修复

B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭损坏的，承包人应负责修复

C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费用，发包人承担查验费用

D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利润

【答案】：B218、高温车间防潮卷材宜选用（）。

A.氯化聚乙烯-橡胶防水卷材

B.沥青复合胎柔性防水卷材

C.三元乙丙橡胶防水卷材

D.APP改性沥青防水卷材

【答案】：D219、室外给排水管道与市政工程的界定是（）。

A.水表井

B.污水井

C.碰头井

D.计量表

【答案】：C220、根据岩石的结构特征，属于由胶结物联结的岩石的有是（）。

A.花岗岩

B.大理岩

C.碎屑岩

D.玄武岩

【答案】：C221、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目最高投标限价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以最高投标限价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。

A.137.70

B.155.25

C.186.30

D.207.00

【答案】：A222、把金属制件在酸液中进行浸蚀加工，以除掉金属表面的氧化物及油垢等，这种除锈方法是（）。

A.物理除锈

B.高压水流除锈

C.化学除锈

D.机械除锈

【答案】：C223、（2015年真题）传热面积大、传热效率好，且结构简单，操作弹性较大，在高温、高压的大型装置上使用的换热器是（）。

A.套管式换热器

B.蛇管式换热器

C.板片式换热器

D.列管式换热器

【答案】：D224、反滤层的作用是滤土排水，防止土工建筑物在渗流逸出处遭受管涌、流土等渗流变形的破坏以及不同土层界面处的接触冲刷，下列属于Ⅰ型反滤的是（）。

A.地基渗流逸出处的反滤层

B.心墙反滤层

C.竖式排水反滤层

D.斜墙后的反滤层

【答案】：D225、熔化焊焊接时，不适于焊接1mm以下薄钢板的焊接方法是（）。

A.等离子弧焊

B.激光焊

C.钨极惰性气体保护焊

D.埋弧焊

【答案】：D226、在热力管道安装中，水平安装的方形补偿器应与管道（）。

A.保持距离

B.相连接

C.保持同一坡度

D.保持同一高度

【答案】：C227、某施工企业参加一市政道路工程投标，该企业的投标报价为6000万元，则其应交的投标保证金为()万元。

A.30

B.60

C.80

D.120

【答案】：C228、关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（）。

A.社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响

B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本

C.社会成本主要发生在工程项目运营期

D.社会成本只在项目财务评价中考虑

【答案】：B229、某固定资产原价50000元，预计净残值500元，使用年限5年，采用双倍余额递减法计算折旧时，第三年折旧额为（）元。

A.7128

B.7200

C.9900

D.10000

【答案】：B230、圆锥破碎机的最大给料粒度一般为给料口的（）倍。

A.0365

B.0.75

C.0.85

D.0.95

【答案】：C231、有一490mm×490mm、高3.6m的独立砖柱，镶贴人造石板材（厚25mm）。结合层为1：3水泥砂浆，厚15mm，则镶贴块料工程量为（）㎡。

A.7.05

B.7.99

C.8.21

D.7.63

【答案】：C232、塑性指数Ip为8的土，应定名为（）。

A.砂土

B.粉土

C.粉质黏土

D.黏土

【答案】：B233、下列建筑设计单位的做法，正确的是（）。

A.拒绝建设单位提出的违反相关规定降低工程质量的要求

B.按照建设单位要求在设计文件中指定设备供应商

C.不予理睬发现的施工单位擅自修改工程设计进行施工的行为

D.在设计文件中对选用的建筑材料和设备只注明了规格，未注明技术性能

【答案】：A234、限额设计的实施是建设工程造价目标的（）过程。

A.目标制定和目标分解

B.动态反馈和管理过程

C.目标推进和成果评价

D.静态反馈和管理过程

【答案】：B235、常用的（），又称元明粉，是一种白色粉状物，易溶于水，掺入混凝土后能与水泥水化生成的氢氧化钙作用，加快水泥硬化。

A.氯化钙早强剂

B.硫酸钠早强剂

C.氯化钠早强剂

D.三乙醇胺早强剂

【答案】：B236、与我国建筑安装工程费用相比，国外建筑安装工程费用的管理费用特有的是（）。

A.检验试验费

B.办公费

C.差旅交通费

D.业务经费

【答案】：D237、某建筑首层建筑面积500㎡，场地较为平整，其自然地面标高为+61.5m，设计室外地面标高为+61.15m，则其场地土方清单列项和工程量分别是（）。

A.按平整场地列项：500m2

B.按一般土方列项：500m2

C.按平整场地列项：175m3

D.按一般土方列项：175m3

【答案】：D238、两台起重机共同抬吊一个重物，已知重物质量为50t，索吊具质量为2t，不均衡荷载系数为1.1，其中计算荷载应为（）。

A.55t

B.57.2t

C.60.5t

D.62.9t

【答案】：D239、隧道的横断面中，三、四级公路的建筑限界高度为（）m。

A.4.5

B.5.0

C.12

D.11

【答案】：A240、信息标准化是建立全国建设工程造价信息系统的基础性工作，其具体建设工作内容不包括()。

A.工程项目分类标准代码

B.信息采集及传输标准格式

C.建设工程人、材、机的分类及标准代码

D.信息共享的管理机制和模式

【答案】：D241、关于工程项目管理组织机构特点的说法，正确的是（）

A.矩阵制组织中，项目成员受双重领导

B.职能制组织中指令唯一且职责清晰

C.直线制组织中可实现专业化管理

D.强矩阵制组织中，项目成员仅对职能经理负责

【答案】：A242、某工程施工工期为280天，现场搭建可周转使用的临时办公用房200m2，造价为180元/m2。该临时设施可周转使用5年，年利用率90%。在一次性拆除费用为1000元的情况下，该临时办公用房应计的周转使用临建费为（）元。

A.5109.04

B.5970.96

C.6307.46

D.7136.99

【答案】：D243、根据《通用安装工程工程量计算规范》，电力电缆敷设驰度、波形弯度、交叉应附加长度为（）。

A.高+宽

B.全长的3.9%

C.全长的2.5%

D.两端各加2m

【答案】：C244、砖砌轻型炉墙，每天温升不超过（）。

A.80℃

B.50℃

C.20℃

D.10℃

【答案】：A245、属于融资决策分析阶段和融资结构设计阶段的工作是（）。

A.项目可行性研究和选择项目的融资方式

B.任命项目融资顾问和评价项目的融资结构及资金结构

C.选择银行、发出项目融资建议书和评价项目风险因素

D.初步确定项目投资结构和修正项目融资结构

【答案】：B246、下列关于井点降水的说法，正确的是（）。

A.单级轻型井点可降低水位20m

B.当降水深度超过8m时，宜采用多级轻型井点

C.深井井点最多能降低水位40m

D.在土的渗透系数大、地下水量大的土层中，宜采用管井井点

【答案】：D247、轴流泵的比转数在（）r/min以上，属高比转数低扬程水泵。