2026年一级造价师考试题库300道附参考答案【培优b卷】

2026年一级造价师考试题库300道第一部分单选题(300题)1、根据《政府采购法实施条例》相关规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】：A2、（2014年真题）混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于（）。

A.8%

B.9%

C.10%

D.12%

【答案】：A3、与多模光纤相比，单模光纤的主要传输特点有（）。

A.耦合光能量大

B.光纤与光纤接口易

C.传输频带宽

D.与发光二极管（LED）配合使用

【答案】：C4、下列不属于工程准备期的是（）。

A.对外交通

B.场地平整

C.场内交通

D.施工工厂设施

【答案】：A5、当电气管明配在热水管下方时，相互之间的距离应为（）m。

A.0.2

B.0.5

C.0.8

D.1

【答案】：A6、（）是在施工定额的基础上综合扩大的，但施工定额因本身具有企业定额的特点，所以不是部颁的统一定额。

A.台班定额

B.预算定额

C.概算定额

D.估算指标

【答案】：B7、建筑装饰工程公司取得施工许可证后，由于建设方原因，决定延期8个月再开工，关于施工许可证有效期的说法，正确的是（）。

A.许可证被发证机关收回

B.进行一次核验后，可以持续使用

C.第三个月申请延期3个月，第6个月再申请延期3个月

D.直接废止

【答案】：C8、（2012年真题）关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。

A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑

B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述

C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计量的单位

D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码

【答案】：A9、在大城市的大型交通枢纽地带，进行整体设计，联合开发建设的大中型地下综合体的是（）

A.车站型

B.站前广场型

C.副都心型

D.中心广场型

【答案】：B10、关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。

A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算

B.研究试验费包括新产品试制费

C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费

D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费

【答案】：C11、（2013年真题）关于桥梁墩台施工的说法，正确的是（）。

A.简易活动脚手架适宜于25m以下的砌石墩台施工

B.当墩台高度超过30m时宜采用固定模板施工

C.墩台混凝土适宜采用强度等级较高的普通水泥

D.6m以下的墩台可采用悬吊脚手架施工

【答案】：A12、某分部工程由3个施工过程组成，分为3个施工段进行流水施工，流水节拍分别为3、4、2天，4、3、2天和2、4、3天。则流水施工工期为（）天。

A.14

B.15

C.16

D.17

【答案】：D13、关于评标的说明中正确的是（）。

A.评标委员会由7人以上单数组成

B.对于特殊招标项目，评标委员会专家可以由招标人直接指定

C.评标委员会必须评选出最佳投标人

D.评标委员会可以自行确定中标人

【答案】：B14、有柱的檐廊，其建筑面积计算说法正确的是（）

A.按其结构底板水平投影面积计算1/2面积

B.按其结构底板水平投影面积计算全面积

C.按其柱外围水平面积计算1/2面积

D.按其柱外围水平面积计算全面积

【答案】：C15、某工程划分为3个施工过程、4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5天，累积间歇时间为2天，累计提前插入时间为3天，该工程流水施工工期为（）天。

A.29

B.30

C.34

D.35

【答案】：A16、合同价格的准确数据只有在（）后才能确定。

A.后续工程不再发生工程变更

B.承包人完成缺陷责任期工作

C.工程审计全部完成

D.竣工结算价支付完成

【答案】：B17、（2016年真题）关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。

A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成

B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成

C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成

【答案】：C18、当不可抗力发生之后，应由承包人承担的损失包括（）。

A.承包人的施工机械设备损坏及停工损失

B.承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用

C.工程所需清理、修复费用

D.导致的工期延误

【答案】：A19、下列关于项目清偿能力指标的说法中，正确的是（）。

A.资产负债率越高，表明股东因借入资金获得的收益越大

B.偿债备付率越高，表明可用于还本付息的资金保障程度越低

C.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高

D.资产负债率中的负债，只包括长期负债，因为短期负债不能形成企业资产

【答案】：C20、（2020年真题）与天然大理石板材相比，装饰用天然花岗岩板材的缺点是（）。

A.吸水率高

B.耐酸性差

C.耐久性差

D.耐火性差

【答案】：D21、在公司融资和项目融资中，所占比重最大的债务融资方式时（）。

A.发行股票

B.信贷融资

C.发行债券

D.融资租赁

【答案】：B22、省电、耐振、寿命长、发光强、启动慢、显色性差和功率因数低的电光源应是（）。

A.白炽灯

B.荧光灯

C.外镇流式高压汞灯

D.金属卤化物灯

【答案】：C23、综合单价确定的步骤：①分析每一清单项目的工程内容；②确定计算基础；③计算综合单价；④分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；⑤计算工程内容的工程数量与清单单位的含量。下列工作排序正确的是（）。

A.①④②③⑤

B.②③④①⑤

C.①②③④⑤

D.②①⑤④③

【答案】：D24、下列混凝土外加剂中，主要用于冬季滑模施工混凝土工程的是（）。

A.减水剂

B.早强剂

C.速凝剂

D.引气剂

【答案】：C25、气体灭火系统的灭火剂输送管道多采用（）。

A.无缝钢管

B.焊接钢管

C.铸铁管

D.聚丙烯管

【答案】：A26、决定岩石的块体大小及岩体的结构类型的是（）。

A.断面组数的多少

B.断层组数的多少

C.层面组数的多少

D.节理组数的多少

【答案】：D27、对工程造价起着决定作用的是（）。

A.对特殊不良工程地质问题认识不足

B.施工技术措施

C.勘察资料的准确性

D.选择工程地质条件有利的路线

【答案】：D28、（2017年真题）下列项目融资工作中，属于融资决策分析阶段的是（）。

A.评价项目风险因素

B.进行项目可行性研究

C.分析项目融资结构

D.选择项目融资方式

【答案】：D29、柔性基础的主要优点在于（）。

A.取材方便

B.造价较低

C.挖土深度小

D.施工便捷

【答案】：C30、水泥石灰混合砂浆中适当掺电石膏和粉煤灰是为了（）。

A.提高和易性

B.提高强度

C.减少水泥用量

D.缩短凝结时间

【答案】：A31、选择债务融资结构时，需要考虑债务偿还顺序，正确的债务偿还方式是（）。

A.以债券形式融资的，应在一定年限内尽量提前还款

B.对于固定利率的银行贷款，应尽量提前还款

C.对于有外债的项目，应后偿还硬货币债务

D.在多种债务中，应后偿还利率较低的债务

【答案】：D32、某项借款，年名义利率8%，按季复利计息，则季有效利率为（）。

A.2.41%

B.2.0%

C.2.52%

D.3.23%

【答案】：B33、塔器的直径和高度较小，质量在350t以内时，吊装可采用的起重设备为（）。

A.单抱杆

B.双抱杆

C.轮胎式起重机

D.塔式起重机

【答案】：A34、（2021年真题）由一个弹簧管压力表和一个滑线电阻传送器构成，适用于测量对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力的是（）。

A.液柱式压力计

B.电气式压力计

C.远传压力表

D.电接点压力表

【答案】：C35、下列各项中属于动态投资但不属于静态投资的是()。

A.涨价预备费

B.基本预备费

C.因工程量误差而引起的工程造价增减值

D.工程建设其他费

【答案】：A36、按照索赔目的和要求分类，可以将工程索赔分为（）。

A.承包人与发包人之间的索赔和总承包人与分包人之间的索赔

B.工期索赔和费用索赔

C.工期延误索赔和加速施工索赔

D.工程变更索赔和合同终止索赔

【答案】：B37、洞顶不填土，适用于低路堤或浅沟渠的涵洞称为（）。

A.砖涵石涵

B.石涵

C.暗涵

D.明涵

【答案】：D38、根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095－2015）的规定，清标的时间选择是（）。

A.开标后且评标前

B.与评标同时进行

C.开标前

D.选定中标候选人之后

【答案】：A39、大口径大流量的各种液体流量测量，应使用的流量计为（）。

A.电磁流量计

B.涡轮流量计

C.玻璃管转子流量计

D.均速管流量计

【答案】：D40、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）

A.市场价格+运杂费

B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费

C.市场价格+运杂费+采购保管费

D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

【答案】：D41、砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm，砖的施工损耗率为1.5%，场外运输损耗率为1%。砖的规格为240mm*115mm*53mm，则每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量为()块。

A.515.56

B.520.64

C.537.04

D.542.33

【答案】：C42、设计跨度为120m的展览馆，应优先采用（）。

A.桁架结构

B.筒体结构

C.网架结构

D.悬索结构

【答案】：D43、下列关于混凝土工程量计算规定的说法不正确的是（）。

A.设计工程量中应计入混凝土的拌制、运输、凿毛、干缩等损耗及允许的施工超填量

B.项目建议书阶段宜按工程各建筑物分项、分强度、分级配计算

C.钢筋混凝土的钢筋在不同设计阶段按含钢率或含钢量计算

D.碾压混凝土宜提出工法，沥青混凝土宜提出开级配或密级配

【答案】：A44、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。

A.建设工程已实际交付的，为交付之日

B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日

D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日

【答案】：A45、下列关于土石坝土料说法错误的有（）。

A.心墙用土料具有防渗性能，渗透系数k不大于10-4cm/s

B.防渗土料适宜选用塑性指数为17～20的黏土

C.黏粒含量大于40%的黏土易于干裂且难压实，最好不用

D.坝壳材料对杂质含量要求低于防渗体

【答案】：A46、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）。

A.在通用条款中规定了调价公式

B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程

C.调价公式中所列各项费用要求的权重已经约定,合同实施过程中不得调整

D.调价公式中的固定系数,在合同实施过程中可视情况调整

【答案】：B47、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。

A.4250

B.4430

C.4550

D.5050

【答案】：C48、铸铁可以按照石墨的形状特征分类，石墨呈片状的铸铁是（）。

A.普通灰铸铁

B.蠕墨铸铁

C.可锻铸铁

D.球墨铸铁

【答案】：A49、隔热效果最好的砌块是（）。

A.粉煤灰砌块

B.中型空心砌块

C.混凝土小型空心砌块

D.蒸压加气混凝土砌块

【答案】：D50、保冷结构由内到外分别为（）。

A.防腐层、防潮层、保冷层、保护层

B.防腐层、保冷层、防潮层、保护层

C.防潮层、防腐层、保冷层、保护层

D.保冷层、防腐层、防潮层、保护层

【答案】：B51、据FIDIC《施工合同条件》（1999版），关于合同价款调整的规定，下列做法正确的是（）。

A.工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的1％时才予调整

B.实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10％时，可调整相应单价

C.工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款

D.承包人配合工程检验所发生的了剥露和覆盖，不应调整合同价款

【答案】：B52、由于碾压混凝土用水量低，较大的骨料粒径会引起混凝土离析并影响混凝土外观，最大粒径以（）mm为宜。

A.15

B.20

C.25

D.40

【答案】：B53、（2017年考题）工程网络计划资源优化的目的是通过改变（），使资源按照时间的分布符会优化目标。

A.工作间逻辑关系

B.工作的持续时间

C.工作的开始时间和完成时间

D.工作的资源强度

【答案】：C54、利用加速和聚集的电子束轰击置于真空或非真空中的焊件所产生的热能进行焊接的方法是（）。

A.电弧焊

B.等离子弧焊

C.激光焊

D.电子束焊

【答案】：D55、根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB-T50353-2013）规定，形成建筑空间，结构净高2.18m部位的坡屋顶，其建筑面积（）。

A.不予计算

B.按1/2面积计算

C.按全面积计算

D.视使用性质确定

【答案】：C56、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)及住房和城乡建设部《招标文件示范文本》的相关规定，关于工程预付款的说法中，正确的是()。

A.包工不包料工程预付款比例可适当降低

B.国有资金投资项目应对实体性消耗和非实体性消耗部分分别约定预付款比例

C.工期短的工程预付款比例可适当降低

D.跨年度工程按年度完成工程价值占合同额的比例分年扣回预付款

【答案】：B57、可用铝管输送的介质有（）。

A.浓硝酸

B.盐水

C.碱

D.盐酸

【答案】：A58、高压管子探伤的焊口符合要求的是（）。

A.用x射线透视，固定焊抽查20%

B.转动平焊100%x射线透视

C.超声波探伤，100%检查

D.探伤不合格的焊缝不允许返修

【答案】：C59、下列现浇混凝土梁桥上部构造的结构形式中，适用于墩台高度在10m以下的是()

A.满堂式木支架

B.桁构式木支架

C.钢木混合支架

D.满堂式轻型钢支架

【答案】：D60、关于工程竣工结算说法正确的是（）。

A.承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，向承包人进行最终工程价款的结算

B.工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总结算

C.进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求

D.工程竣工结算由承包人编制，发包人审查

【答案】：C61、（2015年真题）可不设置翼墙的桥台是（）。

A.U形桥台

B.耳墙式桥台

C.八字式桥台

D.埋罝式桥台

【答案】：D62、工程中某阀门的公称压力10MPa，该阀门为（）。

A.低压阀门

B.中压阀门

C.高压阀门

D.超高压阀门

【答案】：B63、在下列投资方案评价指标中，反映借款偿债能力的指标是（）

A.偿债备付率和投资收益率

B.利息备付率和偿债备付率

C.利息备付率和投资收益率

D.内部收益率和借款偿还期

【答案】：B64、钢材的硬度是指表面层局部体积抵抗较硬物体压入产生塑性变形的能力，表征值常用（）表示。

A.莫氏硬度

B.布氏硬度HB

C.维氏硬度HV

D.洛氏硬度HR

【答案】：B65、某地拟建一幢建筑面积为2500㎡办公楼。已知建筑面积为2700㎡的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.3、1.15，综合费率为4%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（）万元。

A.245.44

B.252.2

C.287.4

D.302.8

【答案】：A66、下列关于现金流量的说法中，正确的是（）。

A.收益获得的时间越晚、数额越大，其现值越大

B.收益获得的时间越早、数额越大，其现值越小

C.投资支出的时间越早、数额越小，其现值越大

D.投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小

【答案】：D67、根据项目融资程序，评价项目风险因素应在（）阶段进行。

A.投资决策分析

B.融资谈判

C.融资决策分析

D.融资结构设计

【答案】：D68、根据《建筑工程安全保护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号），下列措施项目中，应列入安全措施项目的是()。

A.现场防火

B.垂直方向交叉作业保护

C.安全警示标志

D.现场围挡

【答案】：B69、下列关于收费系统的说法不正确的是（）。

A.车牌自动识别装置可以防止车辆换卡

B.计重收费系统在出入口均设置轴重检测系统

C.电源系统由供电系统和应急供电系统组成

D.收费视频监视系统采用二级监视方式

【答案】：B70、根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（）日内到建设工程所在地人民政府建设主管部门备案。

A.15

B.20

C.30

D.60

【答案】：C71、结构简单，显色性好，功率因数高，但发光效率低，平均寿命仅为1000h左右的电光源为（）。

A.荧光灯

B.白炽灯

C.低压钠灯

D.金属卤化物灯

【答案】：B72、以下对于项目可行性研究阶段投资估算的作用，表述正确的是（）。

A.是项目主管部门审批项目建议书的依据

B.是项目投资决策的重要依据

C.是编制项目规划的参考依据

D.是确定建设规模的参考依据

【答案】：B73、下列施工成本考核指标中，属于施工企业对项目成本考核的是（）。

A.项目施工成本降低率

B.目标总成本降低率

C.施工责任目标成本实际降低率

D.施工计划成本实际降低率

【答案】：A74、债权人领取提存物的权利期限为（）年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。

A.1

B.3

C.5

D.6

【答案】：C75、编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（）。

A.总包人对专业工程的投标费

B.承包人自行采购工程设备的保管费

C.总包人施工现场的管理费

D.竣工决算文件编制费

【答案】：C76、某项目施工过程中发生工程变更，引起分部分项工程项目发生变化，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，调整该变更项目的单价应考虑报价浮动率。已知该工程的中标价为5030万元，招标控制价为5100万元，则承包人报价浮动率L为（）。

A.1.37％

B.1.39％

C.1.37

D.1.39

【答案】：A77、基坑验槽时，当贯入30cm锤击数大于100击或贯入15cm锤击数超过（）击，可停止试验。

A.25

B.50

C.75

D.100

【答案】：B78、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级造价企业中专职从事工程造价专业工作人员应不少于（）人。

A.12

B.10

C.8

D.6

【答案】：D79、影响岩石边坡稳定的主要因素不包括（）。

A.地质构造

B.地下水

C.岩石的成因

D.岩体结构

【答案】：C80、（2015年真题）打桩机正确的打桩顺序为（）。

A.先外后内

B.先大后小

C.先短后长

D.先浅后深

【答案】：B81、（2021年真题）高温车间主体结构的混凝土配制优先选用的水泥品牌为（）

A.粉煤灰普通硅酸盐水泥

B.普通硅酸盐水泥

C.硅酸盐水泥

D.矿渣硅酸盐水泥

【答案】：D82、某项目采购一台国产非标准设备，生产该台设备所用材料费为25万元，辅助材料费为1万元，加工费为5万元，已知专用工具费率为5％，废品损失费率为2％，外购配套件费为6万元，包装费率为1％，利润率为6％，增值税率为13％。则该台设备原价中的利润额为()万元。

A.2.78

B.2.38

C.2.36

D.2.02

【答案】：D83、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）。

A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%

B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费

C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝

D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%

【答案】：B84、下列因素中，不属于影响沥青混凝士强度的主要因素是（）。

A.温度

B.沥青的稳定性

C.沥青用量和矿料比

D.沥青材料本身黏结力

【答案】：B85、特殊重要的工业、能源、国防、科技和教育等方面新建项目的工程选址要高度重视地区的（）。

A.地层岩性

B.地质构造

C.地震烈度

D.岩层倾角

【答案】：C86、下列工程经济效果评价指标中，属于盈利能力分析动态指标的是（）。

A.财务净现值

B.投资收益率

C.借款偿还期

D.流动比率

【答案】：A87、在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包括()。

A.按照建筑面积以“m2”计算

B.按照垂直投影面积以“m2”计算

C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算

D.按照垂直运输距离以“m”计算

【答案】：A88、铲运机是利用装在前后轮之间的铲斗，独立完成铲土、运土、卸土、铺土综合作业，其中履带式铲运机的经济运距在（）以内。

A.200m

B.500m

C.800m

D.1000m

【答案】：B89、它与基础浇灌在一起，底部做成开叉形，环形，钩形等形状，以防止地脚螺栓旋转和拔出，这种地脚螺栓为（）。

A.固定地脚螺栓

B.活动地脚螺栓

C.胀锚地脚螺栓

D.粘接地脚螺栓

【答案】：A90、（2019年真题）既有法人可用于项目资金的外部资金（）。

A.企业在银行的存款

B.企业产权转让

C.企业生产经营收入

D.国家预算内投资

【答案】：D91、根据《工业金属管道工程施工规范》(GB50235--2010)的规定，管道安装完毕、热处理和无损检测合格后，应对管道系统进行（）。

A.维修

B.密封试验

C.检验

D.压力试验

【答案】：D92、基于互联网工程项目信息平台具有基本功能和拓展功能两大类，以下属于拓展功能的有（）。

A.视频会议

B.工作流管理

C.网站管理与报告

D.日历和任务管理

【答案】：A93、广泛应用于大型电站、大型隧道、矿井的通风、引风的应是（）。

A.离心式通风机

B.轴流式通风机

C.混流式通风机

D.罗茨式通风机

【答案】：B94、综合布线系统中，由楼层配线间至信息插座的电缆或光缆和工作区用的信息插座等组成，该系统为（）。

A.工作区子系统

B.水平布线子系统

C.垂直干线子系统

D.建筑群干线子系统

【答案】：B95、（2018年真题）计算企业应纳税所得额时，可以作为免税收入从企业收入总额中扣除的是（）。

A.特许权使用费收入

B.国债利息收入

C.财政拨款

D.接受捐赠收入

【答案】：B96、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。

A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持

B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担

C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用

D.安装后发现甲供设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用

【答案】：B97、电梯按驱动电动机类型分类时，目前使用较广的是()。

A.单速、双速及三速电梯

B.调压调速电梯

C.调频调压调速电梯

D.直流电动机电梯

【答案】：C98、单层建筑物檐口高度超过（）m，可按超高部分的建筑面积计算超高施工增加。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】：C99、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。

A.总价措施项目由投标人自主报价

B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报

C.暂估价依据询价情况填报

D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中

【答案】：D100、根据FIDIC合同，承包商向工程师提交竣工决算报告的时间是在承包商收到工程接收证书后()天内。

A.28

B.42

C.56

D.84

【答案】：D101、在单层工业厂房吊装工程施工，当安装4～10层结构时，应选择的起重机为（）。

A.履带式起重机

B.自升式塔式起重机

C.塔式起重机

D.汽车式起重机

【答案】：C102、在岩石的三项强度中，下列说法正确的是（）。

A.岩石的抗压强度最高，抗剪强度居中，抗拉强度最小

B.岩石的抗剪强度最高，抗压强度居中，抗拉强度最小

C.岩石的抗拉强度最高，抗剪强度居中，抗压强度最小

D.岩石的抗压强度最高，抗拉强度中，抗剪强度居最小

【答案】：A103、法兰密封面形式为O形圈面型，其使用特点为（）。

A.O形密封圈是非挤压型密封

B.O形圈截面尺寸较小，消耗材料少

C.结构简单，不需要相配合的凸面和槽面的密封面

D.密封性能良好，但压力使用范围较窄

【答案】：B104、关于临时工程的说法，错误的是（）。

A.是相对于主体工程而言的

B.公路建成后，必须拆除并恢复原状

C.是为了保证永久性工程建没而修建的

D.临时工程一般不单作为专一的服务对象

【答案】：A105、某室内给水系统，分区设置水箱，水泵统一加压，系统运行时上区供下区用水，适用于电力供应充足、电价较低的高层建筑。但下区供水受上区限制，能源消耗较大，屋顶水箱容积大，增加建筑荷载。该系统的给水方式为（）。

A.高位水箱并联供水

B.高位水箱串联供水

C.减压水箱供水

D.减压阀供水

【答案】：C106、下列埋置式桥台形式中，适用于10m以上高度的实体重力式桥台是（）。

A.肋形埋置式桥台

B.框架式埋置式桥台

C.后倾式埋置式桥台

D.双柱式埋置式桥台

【答案】：C107、下列关于基准收益率的说明，正确的是（）。

A.基准收益率是单位资金成本和单位投资机会成本之和

B.基准收益率是投资者以动态的观点所确定的，可接受的投资方案平均水平的收益水平

C.风险越大，要求的基准收益率应越高

D.基准收益率由国家有关部门统一测定

【答案】：C108、下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）。

A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用

B.应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费

C.应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项

D.应由勘察设计费或工程费用中开支的项目

【答案】：A109、属于不宜计量的措施项目的是（）。

A.脚手架费

B.垂直运输费

C.冬雨季施工增加费

D.施工排水、降水费

【答案】：C110、关于工程变更的说法，正确的是()。

A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更

B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施

C.监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更

D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担

【答案】：D111、岩性一般较单一，常被选为理想的建筑基础的是（）。

A.沉积岩

B.浅成岩

C.变质岩

D.深成岩

【答案】：D112、根据民法典合同编，关于要约和承诺的说法，正确的是（）

A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人

B.承诺的内容应当与要约的内容一致

C.要约邀请是合同成立的必经过程

D.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限內到达要约人

【答案】：B113、（2021年真题）某拟建工程概算编制中，已知类似工程土建工程造价指标为1600元/m2，其中人材机费分别占土建工程造价的15%、60%、10%，拟建工程与类似工程由于时间地点差异产生的人材机费差异系数分别为1.1、1.25、0.95。假定以人材机费用之和为基数取费的综合取费率25%，则该拟建工程的造价指标为（）元/m2。

A.1856

B.1972

C.2020

D.2320

【答案】：C114、在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的是（）。

A.临时公共设施的维持费

B.开工试车费

C.施工管理现场人员的薪金

D.生产前的勘测费用

【答案】：A115、（2016年真题）热力管道的安装，水平管道变径时应采用偏心异径管链接。当输送介质为蒸汽时，其安装要求为（）。

A.管顶取平

B.管底取平

C.管左侧取齐

D.管右侧取齐

【答案】：B116、下列关于高效减水剂的说法，不正确的是（）。

A.具有较高的减水率，较低的引气量

B.是我国使用最广、使用量最大的外加剂

C.缓凝型高效减水剂宜用于日最低气温5℃以上施工的混凝土

D.标准型高效减水剂不得用于蒸养混凝土

【答案】：D117、关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。

A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑

B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和

C.按贷款在年中发放和支用考虑

D.按建设期内支付贷款利息考虑

【答案】：A118、高密度聚乙烯（HDPE）又称为低压聚乙烯，它的性能有（）。

A.耐磨性良好

B.尺寸稳定性不好

C.耐老化性能好

D.表面硬度低

【答案】：A119、索塔是墩塔相连的固结形式时，其高度和工程量应从其（）算起。

A.桥面顶面

B.基础顶面

C.桥面底面

D.基础底面

【答案】：B120、岩石最基本最常用的力学指标中，（）是岩石在单向压力作用下抵抗压碎破坏的能力。

A.抗压强度

B.抗拉强度

C.抗剪强度

D.抗弯强度

【答案】：A121、（2015年真题）根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。

A.未明确项目准备金

B.基本预备费

C.不可预见准备金

D.建设成本上升费用

【答案】：C122、关于静态投资和动态投资的说明，下列说法中正确的是（）。

A.静态投资包括动态投资，动态投资是静态投资的计算基础

B.静态投资包括建设期贷款利息、涨价预备费

C.静态投资包括建安工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费和预备费

D.静态投资包括因工程量误差而引起的造价的增减

【答案】：D123、在进行变电所工程设计时，为避免电能损失增大，应采取的措施为（）。

A.控制室靠近高压配电室

B.控制室靠近变压器室

C.低压配电室靠近变压器室

D.高压配电室靠近低压配电室

【答案】：C124、地下市政管线沿道路布置时，以下管线由路边向路中排列合理的是（）。

A.污水管、热力管网、电缆

B.热力管网、污水管、电缆

C.电缆、热力管网、污水管

D.污水管、电缆、热力管网

【答案】：C125、两台相同的起重机在相同的臂长和工作幅度下共同抬吊一个重物，已知该单台起重机此时的起吊重量为40t，索吊具质量为2t，不均衡荷载系数为1.1，该重物的重量最大应为（）。

A.46.2t

B.50.82t

C.53.24t

D.64.12t

【答案】：D126、（2021年真题）广泛应用于低浓度有害气体的净化，特别有机溶剂蒸汽的净化，净化效率能达到100%的是（）。

A.吸收法

B.吸附法

C.冷凝法

D.洗涤法

【答案】：B127、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元。

A.1820

B.2470

C.2820

D.3470

【答案】：B128、适用于工业领域中的石化、交通、电力部门和高层建筑内的柴油机发电机房、燃油锅炉房等处的灭火系统为()

A.自动喷水湿式灭火系统

B.重复启闭预作用灭火系统

C.水幕系统

D.水喷雾灭火系统

【答案】：D129、（2013年真题）适用深埋于岩体的长隧洞施工的方法是（）。

A.顶管法

B.TMB法

C.盾构法

D.明挖法

【答案】：B130、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。

A.工程所需清理、修复费用

B.运至施工场地待安装设备的损失

C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失

D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用

【答案】：C131、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）

A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用

B.规费包括社会保险费和住房公积金

C.投标人投标报价时填写的规费可高于规定的标准

D.社会保险费的计算基础为“定额人工费+定额施工机具使用费”

【答案】：B132、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。

A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示

B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述

C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成

D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值

【答案】：C133、“有时由于成本分配不合理，造成成本比重不大但用户认为重要的功能被漏选或排序推后”，这是对象选择方法中的（）。

A.强制确定法

B.百分比分析法

C.ABC分析法

D.因素分析法

【答案】：C134、根据民法典合同编，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（）

A.只能选择适用违约金条款

B.只能选择适用定金条款

C.同时适用违约金和定金条款

D.可以选择适用违约金或者定金条款

【答案】：D135、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。

A.担保人

B.调解人

C.仲裁机构

D.人民法院

【答案】：D136、工作的FFi-j应为（）。

A.O

B.1

C.2

D.3

【答案】：D137、下列流水施工参数中，均属于时间参数的是（）。

A.流水节拍和流水步距

B.流水步距和流水强度

C.流水强度和流水段

D.流水段和流水节拍

【答案】：A138、适用于除掉旧的防腐层（漆膜）或带有油浸过的金属表面工程，不适用于薄壁的金属设备、管道，也不能使用在退火钢和可淬硬钢除锈的除锈方法为（）。

A.喷射除锈

B.抛射除锈

C.化学除锈

D.火焰除锈

【答案】：D139、关于混凝土用石子的说法不正确的有（）。

A.用碎石拌制混凝土水泥用量较多

B.用卵石拌制混凝土需用水泥浆量少

C.连续级配比间断级配水泥用量少

D.间断级配较适用于机械振捣流动性低的干硬性拌合物

【答案】：C140、根据《电力工程电缆设计标准》GB50217—2018，对耐火电缆特性的描述，正确的是（）。

A.具有火灾时低烟、低毒和低腐蚀性酸气释放的特性

B.与普通电缆相比，电缆外径增加3mm左右，重量增大4%～8%

C.具有很强的防水性能

D.在火灾发生时能维持一段时间的正常供电

【答案】：D141、已知甲、乙、丙工作紧后工作为丁，丁的紧前工作为甲、乙、丙工作，甲、乙、丙、丁四项工作的持续时间分别为５天、７天、６天、９天。甲、乙、丙工作最早开始时间分别为１２天、１１天、１３天。丁工作最迟完成时间为３０天，则甲工作的自由时差应为（）天。

A.0

B.1

C.2

D.3

【答案】：C142、某酸性耐火材料，抗酸性炉渣侵蚀能力强，易受碱性炉渣侵蚀，主要用于焦炉，玻璃熔窑、酸性炼钢炉等热工设备，该耐火材料为（）。

A.硅砖

B.铬砖

C.镁砖

D.碳砖

【答案】：A143、关于泄水隧洞的消能设施，下列说法错误的是（）。

A.只适于有压洞

B.当有压泄水洞洞径不大时，可以考虑在出口装设射流阀门

C.平台扩散水跃消能常用于有压或无压泄水隧洞

D.为减小进入尾水渠的单宽流量，有时可将消力池及其下游段也继续取扩散式

【答案】：A144、关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是（）。

A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制

B.工程建设其他费用概算按国家或地区或部委所规定的项目和标准确定，并按统一格式编制

C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量

D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后

【答案】：B145、某公司2015年3月份新增一项固定资产，4月份安装调试完成，5月份投入使用，11月份停止使用。该项固定资产应从当年（）月份停止计提折旧。

A.5

B.6

C.11

D.12

【答案】：D146、具有抗腐蚀性能好，可伸缩，可冷弯，内壁光滑并耐较高温度，适用于输送热水，但紫外线照射会导致老化，易受有机溶剂侵蚀，此塑料管为（）。

A.聚乙烯管

B.聚丙烯管

C.聚丁烯管

D.工程塑料管

【答案】：C147、路面的日常养护中，对路面坑槽、沉陷、松散和拥包等病害要确保（）内完成修复。

A.12h

B.24h

C.36h

D.48h

【答案】：B148、在泵站的主要建筑物中，衔接水源地与泵房的是（）。

A.进水建筑物

B.出水建筑物

C.压力水箱

D.出水池

【答案】：A149、下列施工成本管理方法中，能预测在建工程尚需成本数额，为后续工程施工成本和进度控制指明方向的方法是（）。

A.工期—成本同步分析法

B.价值工程法

C.挣值分析法

D.因素分析法

【答案】：C150、关于招标工程量清单缺项漏项，下列说法错误的是（）。

A.作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失

B.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责

C.施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照市场价格，调整合同价款

D.由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款

【答案】：C151、投资项目的内部收益率是项目对（）的最大承担能力。

A.贷款利率

B.资本金净利润率

C.利息备付率

D.偿债备付率

【答案】：A152、属于非标准起重机，其结构简单，起重量大，对场地要求不高，使用成本低，但效率不高的起重机类型为（）。

A.流动式

B.塔式

C.桅杆式

D.缆索式

【答案】：C153、关于隧道内装饰材料选用要求的说法，错误的是（）。

A.美化降噪

B.无毒、耐火

C.易于保养清洗

D.吸水率高、反光率高

【答案】：D154、（2010年真题）要求合格的硅酸盐水泥终凝时间不迟于6.5h，是为了（）。

A.满足早期强度要求

B.保证体积安定性

C.确保养护时间

D.保证水化反应充分

【答案】：A155、固定管板换热器的优点有（）。

A.传热面积可适当调整

B.适用于高温高压场合

C.壳程易检修和清洗

D.结构简单、造价低廉

【答案】：D156、轻型桥台中，墩柱顶部的水平力作用会导致墩柱（）。

A.不规则裂缝

B.环向裂缝

C.横向裂缝

D.纵向裂缝

【答案】：B157、在地质条件较好的地下厂房中，顶拱开挖采用中导洞先行掘进，两侧扩挖跟进的方法，一般中导洞超前（）。

A.10~15m

B.15~20m

C.20~30m

D.30~45m

【答案】：B158、灌浆材料的作用不包括（）。

A.提高建筑物的抗渗性

B.提高建筑物的强度

C.提高建筑物的抗冻性

D.提高建筑物的耐久性

【答案】：C159、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于砌墙工程量计算，说法正确的是（）。

A.扣除凹进墙内的管槽，暖气槽所占体积

B.扣除伸入墙内的梁头、板头所占体积

C.扣除凸出墙面砖垛体积

D.扣除檩头、垫木所占体积

【答案】：A160、对于水头变幅较大(Hmax／Hmin>1．8)的70m水头段的大型水电厂，水轮机型式选择时主要考虑水轮机运行的水力稳定性要求，优先推荐选用（）

A.贯流灯泡式水轮机

B.贯流轴伸式水轮机

C.轴流定桨式水轮机

D.轴流转桨式水轮机

【答案】：D161、下列费用中，不属于国际工程的间接费用的是()

A.投标期间开支的费用

B.上级单位管理费

C.保险费

D.临时设施费

【答案】：B162、用1∶1水泥砂浆贴150mm×150mm×5mm瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，假设瓷砖损耗率为1.5%，砂浆损耗率为1%，则100m2瓷砖墙面中瓷砖和砂浆的消耗量（灰缝宽为2mm）分别为（）。

A.4444块、1.00m3

B.4394块、1.02m3

C.4386块、1.05m3

D.4387块、2.00m3

【答案】：B163、1砖厚砖墙中，若材料为标准砖（240mm×115mm×53mm），灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则砂浆消耗量为（）m3。

A.0.062

B.0.081

C.0.205

D.0.228

【答案】：D164、在国外对投资估算的阶段划分中，项目投资机会研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在（）以内。

A.±30%

B.±20%

C.±10%

D.±5%

【答案】：A165、（2013年考题）美国建筑师学会（AIA）标准合同体系中，A系列合同文件是关于（）之间的合同文件。

A.发包人与建筑师

B.建筑师与专业顾问公司

C.发包人与承包人

D.建筑师与承包人

【答案】：C166、工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不允许调整的是（）。

A.分部分项工程的清单数量

B.安全文明施工费的清单总额

C.已标价工程量清单综合单价

D.总承包服务费清单总额

【答案】：C167、有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，应当回避的是指（）。

A.招标单位的主要负责人

B.招标代理机构相关业务的代表

C.与招标单位有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的

D.项目主管部门或者行政监督部门的人员

【答案】：D168、当评价计算期不同的互斥方案的经济效果时，可采用的动态评价方法是（）

A.年折算费用法和增量内部收益率法

B.综合总费用法和无限计算期法

C.研究期法和最小公倍数法

D.增量投资收益率法和年费用法

【答案】：C169、工程量对承包方的作用不包括（）。

A.在工程实施时是编制工程形象进度统计报表的重要依据

B.在投标报价时是确定项目的综合单价和投标策略的重要依据

C.进行投资控制的重要依据

D.在工程竣工时是向工程建设发包方结算工程价款的重要依据

【答案】：C170、对于技术复杂、基础资料缺乏或不足的建设项目，必要时可采用（）设计。

A.一阶段

B.两阶段

C.三阶段

D.四阶段

【答案】：C171、为获得较高的力学性能（高强度、弹性极限和较高的韧性），对于重要钢结构零件经热处理后其强度较高，且塑性、韧性更显著超过正火处理。此种热处理工艺为（）。

A.低温回火

B.中温回火

C.高温回火

D.完全退火

【答案】：C172、某项目中建筑安装工程费用为1500万元，设备和工器具购置费为400万元，工程建设其他费用为150万元，基本预备费120万元，涨价预备费60万元，建设期贷款利息60万元，则静态投资为（）万元。

A.2050

B.2170

C.2230

D.2290

【答案】：B173、电弧焊焊接时，选用交流电源的优势有（）。

A.电弧稳定，飞溅小

B.焊接质量好

C.设备简单、维修方便

D.可用于厚板大刚度结构

【答案】：C174、（2011年真题）某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。

A.工器具及生产家具购置费

B.办公和生活用品购置费

C.研究试验费

D.基本预备费

【答案】：A175、有落地式、悬挂式、手车式三种形式，在35kV配电系统及以下电压等级中处于主导地位的高压断路器为（）。

A.高压少油断路器

B.六氟化硫（SF6）断路器

C.高压真空断路器

D.混合灭弧式断路器

【答案】：C176、它是最轻的热塑性塑料管材，具有较高的强度、较好的耐热性，且无毒、耐化学腐蚀，但低温易脆化，每段长度有限，且不能弯曲施工，目前广泛用于冷热水供应系统中。此种管材为（）。

A.聚乙烯管

B.超高分子量聚乙烯管

C.无规共聚聚丙烯管

D.工程塑料管

【答案】：C177、涂料组成成分中，次要成膜物质的作用是（）。

A.降低黏度便于施工

B.溶解成膜物质，影响成膜过程

C.赋予涂料美观的色彩，并提高涂膜的耐磨性

D.将其他成分粘成整体，并形成坚韧的保护膜

【答案】：C178、根据《政府采购法》，招标后没有供应商投标或没有合格标的，可以采用（）方式采购。

A.邀请招标

B.竞争性谈判

C.单一来源采购

D.询价

【答案】：B179、进行措施项目报价时，措施项目内容的确定依据主要是（）。

A.招标人提供的措施项目清单

B.招标人提供的措施项目清单和常规施工组织设计

C.招标人提供的措施项目清单及在招标过程中的补充通知和答疑纪要

D.招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计

【答案】：D180、下列人工费用中，不属于预算定额基价构成内容的是()。

A.施工作业的生产工人工资

B.施工机械操作人员工资

C.工人夜间施工的夜班补助

D.大型施工机械安装与拆卸所发生的人工费

【答案】：C181、（2016年考题）根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，供热与供冷系统的最低保修期限是（）个采暖期、供冷期。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B182、（2017年考题）关于投资方案不确定性分析与风险分析的说法,正确的是（）。

A.敏感性分析只适用于财务评价

B.风险分析只适用于国民经济评价

C.盈亏平衡分析只适用于财务评价

D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价

【答案】：C183、分部分项工程量清单项目编码中，第二级编码是代表（）。

A.安装工程

B.安装专业工程

C.安装分部工程

D.安装分项工程

【答案】：B184、特点是经久耐用，抗腐蚀性强、性质较脆，多用于耐腐蚀介质及给排水工程的管材是（）。

A.双面螺旋焊管

B.单面螺旋缝焊管

C.合金钢管

D.铸铁管

【答案】：D185、除立的明洞和短于50m的隧道之外，隧道内的纵坡一般大于（）。

A.0.3%

B.0.5%

C.2%

D.3%

【答案】：A186、（2021年真题）根据《民法典》合同，由于债权人无正当理由拒绝受领债务人履约，债务人宜采取的做法是（）。

A.行使代位权

B.将标的物提存

C.通知解除合同

D.行使抗辩权

【答案】：B187、在管道工程中，泄水阀和排水管的直径由（）决定。

A.所需放空时间

B.水压

C.埋管条件

D.流量大小

【答案】：A188、冲击式水轮机中，一般用于小型水力发电工程的水轮机是（）。

A.水斗式水轮机

B.斜击式水轮机

C.双击式水轮机

D.轴流式水轮机

【答案】：C189、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）。

A.施工单位参加试运转人员的工资

B.单台设备的单机试运转费

C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用

D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用

【答案】：A190、聚苯乙烯泡沫塑料用做保温隔热材料时，其最高使用温度约为（）℃

A.50

B.70

C.100

D.120

【答案】：B191、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5％，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。

A.10

B.12

C.50

D.60

【答案】：B192、结构面的规模是结构面影响工程建设的重要性质，结构面分为（）级。

A.四

B.五

C.六

D.七

【答案】：B193、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是()。

A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价

B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价

C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费

D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写

【答案】：B194、（）与其他热切割方法相比较，主要特点有切口宽度小（如0.1mm左右）、切割精度高、切割速度快、质量好，并可切割多种材料（金属、非金属、金属基和非金属基复合材料、皮革、木材及纤维等）

A.等离子切割

B.碳弧切割

C.氢氧源切割

D.激光切割

【答案】：D195、下列切割方式中不适合管道切割的是（）。

A.钢锯切割

B.气焊切割

C.切管机切割

D.砂轮机切割

【答案】：B196、布氏硬度值越大，表示钢材（）。

A.越软

B.越硬

C.强度大

D.变性能力弱

【答案】：B197、风管温度传感器至DDC之间应尽量减少因接线电阻引起的误差，NTC非线性热敏电阻传感器的接线总电阻应小于（）。

A.1Ω

B.3Ω

C.5Ω

D.10Ω

【答案】：B198、根据建设工程安全管理条例，危险性较大的分部分项工程专家论证应由（）组织。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：B199、钢中某元素含量高时，钢材的强度高，而塑性小、硬度大、性脆和不易加工，此种元素为（）。

A.碳

B.氢

C.磷

D.硫

【答案】：A200、在石油、化工、有色金属冶炼工业中，常用于高温、高压、高浓度或混有不纯物等各种苛刻腐蚀环境的比较理想的金属材料为()。

A.铝及铝合金

B.铜及铜合金

C.镍及镍合金

D.镁及镁合金

【答案】：C201、在金属结构制造部门得到广泛应用，加工多种不能用气割加工的金属，如铸铁、高合金钢、铜和铝及其合金等，但对有耐腐蚀要求的不锈钢一般不采用的切割方法是（）。

A.氧一乙炔火焰切割

B.等离子弧切割

C.碳弧气割

D.冷切割

【答案】：C202、根据《标准施工招标文件》，施工工期的起算日期为（）。

A.发承包双方签订施工合同协议书之日

B.合同进度计划确定的开工日期

C.监理人发出开工通知7天

D.开工通知中载明的开通日期

【答案】：D203、适用于灭火前可切断气源的气体火灾，易燃、可燃液体和可溶化固体火灾，可燃固体表面火灾的灭火系统是（）。

A.气体灭火系统

B.干粉灭火系统

C.泡沫灭火系统

D.消火栓灭火系统

【答案】：B204、根据《建筑工程建筑面积计算规则》GB/T50353-2013，下列关于建筑物雨篷结构的建筑面积计算，正确的是（）。

A.有柱雨篷按结构外边线计算

B.无柱雨篷按雨篷水平投影面积计算

C.有柱雨篷外边线至外墙结构外边线超过2.10m及以上按雨篷结构板的水平投影计算面积

D.无柱雨篷外边线至外墙结构外边线超过2.10m及以上按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算

【答案】：D205、（2008年真题）根据《建设工程工程量清单计量规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是（）。

A.竹木地板

B.花岗岩楼地面

C.塑料板楼地面

D.现浇水磨石地面

【答案】：D206、在多个备选方案中，各个方案彼此可以相互替代。则这些方案之间的关系是（）。

A.独立关系

B.互斥关系

C.互补关系

D.现金流量相关关系

【答案】：B207、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元知200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5%，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。

A.1O

B.12

C.50

D.60

【答案】：A208、通常要求硅酸盐水泥的初凝时间和终凝时间（）。

A.>45min和<6.5h

B.>45min和<10h

C.<45min和<6.5h

D.<45min和>10h

【答案】：A209、概算指标的表现形式可以分为综合指标和单项指标两种形式，单项概算指标的针对性较强，因此需对（）作介绍。

A.工程专业类别

B.工程计量单位

C.工程施工工艺

D.工程结构形式

【答案】：D210、建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额超过总保险金额的()的，按安装工程一切险费率计收保费。

A.10％

B.20％

C.30％

D.50％

【答案】：B211、按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。其中，长期贷的期限为()年以上。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：C212、按空气处理设备的设置情况分类，属于半集中式空调系统的是（）。

A.整体式空调机组

B.分体式空调机组

C.风机盘管新风系统

D.双风管系统

【答案】：C213、对于有抗磨要求的混凝土，采用高强度等级硅酸盐水泥所拌制的混凝土，其抗压强度等级不应低于（）。

A.C10

B.C20

C.C30

D.C40

【答案】：B214、CM（ConstructionManagement）承包模式的特点是（）。

A.建设单位与分包单位直接签订合同

B.采用流水施工法施工

C.CM单位可赚取总分包之间的差价

D.采用快速路径法施工

【答案】：D215、黏粒指粒径（）的颗粒，主要成分是原岩经化学风化而成，具有可塑性、黏性、膨胀性、收缩性和触变性。

A.小于0.005mm

B.大于0.005mm，小于0.075mm

C.大于0.075mm，小于2mm

D.大于2mm，小于60mm

【答案】：A216、混凝土路面横缝设置与施工中，当不得不调整板长时，最大板长不宜大于（）m。

A.板宽

B.4

C.5

D.6

【答案】：D217、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。

A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长

B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿

C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿

D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任

【答案】：B218、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，下列设施的费用应计入安全施工费的是()。

A.安全警示标志牌

B.现场防火设施

C.现场临时用电接地保护装置

D.垂直方向交叉作业防护

【答案】：D219、建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是（）。

A.动力供应费

B.燃料运入费

C.产品运出费

D.建材运输费

【答案】：D220、最轻的热塑性塑料管，具有较高的强度，较好的耐热性，在1.0MPa下长期（50年）使用温度可达70℃的是（）。

A.无规共聚聚丙烯管（PP-R）

B.聚丁烯（PB）管

C.工程塑料（ABS）管

D.耐酸酚醛塑料管

【答案】：A221、（2020年真题）工程造价咨询企业在工程造价成果文件中加盖的工程造价咨询企业执业印章，除企业名称外，还应包含的内容是（）。

A.资质等级、颁证机关

B.专业类别、证书编号

C.专业类别、颁证机关

D.资质等级、证书编号

【答案】：D222、高架桥桥面纵坡应（）。

A.不大于4%

B.不大于6%

C.不大于2.5%

D.不小于0.3%

【答案】：D223、由建设投资引起的利息是（）。

A.长期利息

B.流动资金利息

C.短期借款利息

D.设备购置引起的利息

【答案】：A224、某14层塔式住宅楼，每层设置6户、建筑面积640m2，其室内消火栓系统可设一根竖管，应采用（）。

A.单阀单出口消火栓

B.单阀双出口消火栓

C.双阀双出口消火栓

D.双阀单出口消火栓

【答案】：C225、修建丁坝、顺坝等，将水流挑离提岸，以防止水流、波浪或潮汐对堤岸的冲刷的是（）。

A.坝式护岸

B.墙式护岸

C.坡式护岸

D.平顺护岸

【答案】：A226、等离子弧切割是依靠（）来切割材料。

A.氧化反应

B.熔化

C.激光束

D.电子束

【答案】：B227、水箱储存10min室内消防用水量，消防水泵的扬程按室内最不利点消火栓灭火设备的水压计算,适用于室外管网的水量和水压经常不能满足室内消火栓给水系统的初期火灾所需水量和水压的情况。此系统是（）。

A.仅设水箱的室内消火栓给水系统

B.设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统

C.区域集中的室内高压消火栓给水系统

D.分区给水的室内消火栓给水系统

【答案】：B228、主要应用于消防水管系统、工业管道系统的是（）。

A.PVC-U管

B.PVC-C管

C.PP—R管

D.PB管

【答案】：B229、（2017年考题）下列项目融资方式中,通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。

A.TOT

B.BT

C.BOT

D.PFI

【答案】：A230、根据《关于印发＜政府和社会资本合作模式操作指南（试行）>的通知》，PPP项目采购方式应由（）选择。

A.政府于社会资本协商

B.财政部门

C.项目实施机构

D.项目实施公司

【答案】：C231、干粉灭火系统可扑灭的火灾类型为（）。

A.硝酸纤维

B.可溶化固体火灾

C.可燃固体深位火灾

D.带电设备火灾

【答案】：B232、下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（）。

A.工程量清单缺项

B.不可抗力

C.物价波动

D.提前竣工

【答案】：A233、隧道建设的辅助坑道中，（）既增加了工作面又便于施工管理，是优选方案。

A.横导坑

B.斜井

C.竖井

D.平行通道

【答案】：A234、重力坝坝轴线一般布置成（）。

A.曲线

B.直线

C.折线

D.抛物线

【答案】：B235、下列关于钢的含碳量及其他元素的说法正确的是（）。

A.硫含量较高时，会使钢材产生冷脆性，但对其塑性、韧性影响不大

B.锰能够在不显著降低塑性、韧性的情况下，提高钢材的强度和硬度

C.含碳量高强度较低，但塑性大，质地较软，易于冷加工

D.钢材含碳量超过1.00%时，钢材强度开始上升

【答案】：B236、（2018年真题）属于面型探测器的有（）。

A.声控探测器

B.平行线电场畸变探测器

C.超声波探测器

D.微波入侵探测器

【答案】：B237、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（）。

A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价

B.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账

C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理

D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算

【答案】：C238、用来输送石油和天然气等特殊用途的管材为（）。

A.双面螺旋焊管

B.一般无缝钢管

C.单面螺旋焊管

D.锅炉用高压无缝钢管

【答案】：A239、关于工程预付款的说法中，符合FIDIC“新红皮书”规定的是()。

A.是否必须先提交履约保函由业主决定

B.是否必须先提交预付款保函由业主决定

C.若业主不支付预付款，承包商拥有终止合同的权利

D.预付款在施工期前半段全部扣回

【答案】：C240、有关投标文件的澄清和说明，以下说法中错误的是（）。

A.对投标文件中含义不明确的可以进行澄清和说明

B.评标委员会不得向投标人提出带有暗示性的问题

C.澄清和说明不得超出投标文件的范围

D.投标人可主动提出澄清和说明

【答案】：D241、在开挖限界的周边，适当排列一定间隔的炮孔，在有侧向临空面的情况下，用控制抵抗线和药量的方法进行爆破，使之形成一个光滑平整的边坡，此石方路基施工的爆破方法为（）。

A.光面爆破

B.预裂爆破

C.微差爆破

D.定向爆破

【答案】：A242、关于最终结清，下列说法不正确的是（）。

A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动

B.承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔

C.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

D.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理

【答案】：A243、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税时，作为计税基数的组成计税价格是（）。

A.到岸价＋消费税

B.到岸价＋关税

C.关税完税价格＋消费税

D.关税完税价格＋关税＋消费税

【答案】：D244、（2014年真题）级配砾石可用于（）。

A.高级公路沥青混凝土路面的基层

B.高速公路水泥混凝土路面的基层

C.一级公路沥青混凝土路面的基层

D.各级沥青碎石路面的基层

【答案】：D245、（2015年真题）隔热、隔声效果最好的材料是（）

A.岩棉

B.石棉

C.玻璃棉

D.膨胀蛭石

【答案】：D246、对于铁磁性和非铁磁性金属材料而言，只能检查其表面和近表面缺陷的无损探伤方法为（）。

A.超声波探伤

B.涡流检测

C.磁粉检测

D.液体渗透检测

【答案】：B247、下列关于工程项目施工公开招标方式的说法中错误的是（）。

A.公开招标的投标竞争激烈，择优率更高

B.能在较大程度上避免招标过程中贿标行为

C.准备招标过程的工作量较小

D.招标时间长、费用高

【答案】：C248、特别适用于农药、人造纤维、染料、纸浆和有机溶剂的回收以及废水处理系统等工程，能耐强酸、强碱和有机溶剂腐蚀，且具有完全固化一般需加热后处理的热固性塑料为（）。

A.酚醛模塑料

B.酚醛玻璃纤维增强塑料

C.环氧树脂

D.呋喃树脂

【答案】：D249、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。

A.生产家具购置费

B.办公和生活用品购置费

C.研究试验费

D.可行性研究费

【答案】：A250、根据《建筑工程建筑面积计算规范》，不应计算建筑面积的是（）。

A.建筑物外墙外侧保温隔热层

B.建筑物内的变形缝

C.无永久性顶盖的架空走廊

D.有围护结构的屋顶水箱间

【答案】：C251、项目资金结构应有合理安排，如果项目资