2026年设备监理师之设备监理合同考试题库含答案【培优b卷】

2026年设备监理师之设备监理合同考试题库第一部分单选题(100题)1、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。

A.三个月

B.六个月

C.九个月

D.一年

【答案】：C2、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日

【答案】：D3、甲、乙两家企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。

A.无效

B.有效

C.可变更

D.效力待定

【答案】：A4、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从()起算。

A.2月5日

B.2月7日

C.2月9日

D.2月10日

【答案】：C5、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：B6、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。

A.有效

B.无效

C.乙追认后有效

D.乙拒绝后无效

【答案】：A7、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。

A.发件人的主营业地

B.发件人的经常居住地

C.收件人的主营业地

D.收件人的经常居住地

【答案】：C8、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过()。

A.招标项目估算价的10%

B.中标合同金额的10%

C.招标项目估算价的5%

D.中标合同金额的2%

【答案】：B9、《安全生产法》确定的安全生产管理方针是()。

A.行业管理、企业负责

B.安全为了生产、生产必须安全

C.安全第一、人人有责

D.安全第一、预防为主

【答案】：D10、依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于()日。

A.l

B.2

C.3

D.5

【答案】：C11、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。

A.承包人行使优先权的期限为1年

B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失

C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者

D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿

【答案】：C12、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是()。

A.物权关系

B.雇佣关系

C.债权关系

D.产权关系

【答案】：C13、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。

A.无效

B.可撤销

C.可变更

D.效力待定

【答案】：A14、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。

A.DAB决定

B.友好协商

C.仲裁

D.诉讼

【答案】：C15、在买卖合同中，买受人的义务有()。

A.对标的物提供质量保证

B.受领标的物

C.对标的物提供权利担保

D.提供有关单证和资料

【答案】：B16、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是()。

A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费

B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额

C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务

D.误期损害赔偿费按日计算

【答案】：C17、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是()。

A.银行保函

B.汇票

C.土地所有权

D.债券

【答案】：A18、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。

A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿

B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任

C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿

D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

【答案】：A19、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在()。

A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测

B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测

C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

【答案】：D20、下列关于委托合同的说法不正确的是()

A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础

B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务

C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已

D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有

【答案】：D21、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的()单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A.生产、运输、储存

B.生产、使用、储存

C.生产、运输、使用

D.生产、经营、储存

【答案】：D22、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：B23、在委托代理中，代理人享有代理权的依据是()。

A.委托合同

B.委托授权行为

C.人民法院指定

D.法律规定

【答案】：B24、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判

【答案】：A25、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的()天内，工程师应当作出处理决定。

A.14

B.28

C.35

D.42

【答案】：D26、承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。

A.业主要求中的规定

B.投标书附录的规定

C.工程师的指示

D.业主人员的需要

【答案】：A27、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。

A.基准日期前

B.基准日期后

C.开工日期前

D.开工日期后

【答案】：A28、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的()天，向工程师发出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：C29、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用()责任原则。

A.无过错

B.过错

C.推定过错

D.混合

【答案】：A30、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席判决

【答案】：D31、根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是()。

A.投标单位董事长的父亲

B.投标单位总经理的同学

C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人

D.招标项目所在地统计局局长

【答案】：A32、根据《合同法》规定，甲方违约，乙方采取适当措施减少了损失，为此多支出了合理费用，该费用应当由()承担。

A.乙

B.甲

C.甲、乙共同

D.甲、乙按比例

【答案】：B33、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。

A.法人

B.自然人

C.销售者

D.仓储者

【答案】：B34、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按()执行

A.原价格

B.新价格

C.原价和新价的平均价格

D.当地市场价格

【答案】：B35、根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是()。

A.一般保证

B.保证人要求的方式

C.债权人要求的方式

D.连带责任保证

【答案】：D36、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的

【答案】：C37、设备工程合同管理的根本任务是()。

A.设备工程合同的签订、履行、保修

B.设备工程合同约定的设计、制造、安装

C.设备工程合同质量、进度、投资控制

D.与业主签订委托监理合同

【答案】：C38、大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。

A.30

B.28

C.20

D.15

【答案】：A39、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。

A.修补质量缺陷

B.结算预付款

C.设计交底

D.裁决合同争端

【答案】：A40、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由()承担修正该项损失的费用。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.保险公司

【答案】：B41、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是()。

A.抵押权

B.土地承包经营权

C.地役权

D.建设用地使用权

【答案】：C42、下列关于仲裁审理的说法，正确的是()。

A.仲裁应当开庭审理，当事人也可以协议书面审理

B.仲裁应当书面审理，当事人也可以协议开庭审理

C.仲裁开庭审理的，应当公开审理情况

D.仲裁开庭审理的，一次开庭必须查明全部案件事实

【答案】：A43、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是()。

A.联合体

B.联合体各方

C.联合体中的牵头人

D.联合体中的资质较高方

【答案】：B44、下列()财产可以抵押。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.以公开协商方式取得的土地承包经营权

D.有争议的财产

【答案】：C45、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是()。

A.进度款

B.结算款

C.合同价格

D.保留金

【答案】：C46、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的()。

A.最后4个月

B.最后6个月

C.最后3个月

D.最后2个月

【答案】：B47、设备监理工程师的合同管理对象是()。

A.合同内容

B.设备工程

C.监理合同

D.设备合同

【答案】：D48、承包商提交履约保证的期限是()。

A.收到中标函后的28天内

B.签订合同后的28天内

C.收到开工通知后的28天内

D.设备工程合同生效前

【答案】：A49、《合同法》规定，商业广告的内容()，视为要约。

A.包含价格内容的

B.符合要约规定的

C.详细介绍商品的

D.附加了期限的

【答案】：B50、甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是()。

A.向丙公司承担违约责任

B.向甲公司承担违约责任

C.向丙公司承担赔偿责任

D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任

【答案】：B51、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.诉讼

【答案】：D52、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于()签订的合同。

A.采取欺诈手段

B.采取胁迫手段

C.因重大误解

D.超越代理权限

【答案】：A53、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。

A.尚无合同关系

B.合同没有成立

C.合同已经成立

D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任

【答案】：C54、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。

A.以银行贷款年利率计算

B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算

C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算

D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】：C55、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是()。

A.按约索赔

B.依法索赔

C.项目索赔

D.费用索赔

【答案】：A56、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程

【答案】：B57、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。

A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满

B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满

C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止

D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断

【答案】：B58、根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是()。

A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明

B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准

C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险

D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况

【答案】：C59、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。

A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用

B.工程合格，业主承担风险和费用

C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用

D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担

【答案】：D60、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。

A.社会

B.权利义务

C.道德

D.人际

【答案】：B61、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是()。

A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因

B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意

C.修改合同中业主的职责

D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

【答案】：C62、在市场经济条件下，()是民法的主要调整对象。

A.财产关系

B.人身关系

C.支配关系

D.生产关系

【答案】：A63、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。

A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

C.不予淘汰，允许投标人重新报价

D.初评阶段予以淘汰

【答案】：B64、下列属于民事法律关系客体中行为的是()。

A.货币

B.计算机软件

C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务

D.专利权

【答案】：C65、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的()行为。

A.法律

B.代理

C.行政

D.执法

【答案】：A66、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。

A.工程师

B.争端评判委员会(DAB)

C.仲裁机构

D.人民法院

【答案】：B67、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B68、2006年10月20日甲与某农村小学签订一份赠与合同，内容是将其父亲的一辆汽车赠予小学。12月4日甲的父亲死亡，无其他法定继承人。根据题义，下列表述正确的是()。

A.赠与合同无效

B.赠与合同可撤销

C.赠与合同效力待定

D.赠与合同有效

【答案】：D69、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是()。

A.刑事责任

B.瑕疵担保责任

C.行政责任

D.产品责任

【答案】：D70、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。

A.承包商在竣工试验中

B.业主在缺陷通知期届满之前

C.业主在竣工之前

D.承包商维修缺陷工程中

【答案】：C71、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28

【答案】：B72、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。

A.有关行政监督部门

B.仲裁机构

C.人民法院

D.行业协会

【答案】：A73、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是()。

A.撤销事由发生之日起1年内没有行使

B.撤销事由发生之日起2年内没有行使

C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使

D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使

【答案】：C74、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。

A.是否进行资格预审

B.是否组织现场考察

C.是否解答投标单位的质疑

D.是否公开开标

【答案】：A75、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是()。

A.个人独资企业

B.合伙企业

C.私营企业

D.法人企业

【答案】：D76、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是()。

A.合同条件

B.承包商建议书

C.业主要求

D.投标函

【答案】：D77、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.行政责任

D.经济责任

【答案】：A78、根据《合同法》规定，下列表述正确的是()。

A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式

B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成

C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同

D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿

【答案】：D79、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是()。

A.发明专利权

B.实用新型专利权

C.职务作品著作权

D.商标专用权

【答案】：A80、劳动争议仲裁时效期间为()。

A.60天

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：C81、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。

A.法定解除和约定解除

B.违法解除和合法解除

C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除

D.行政解除和司法解除

【答案】：A82、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。

A.业主

B.业主代表

C.工程师代表

D.工程师

【答案】：A83、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。

A.标的物交付时

B.双方当事人签字或者盖章时

C.定金支付时

D.承诺到达时

【答案】：B84、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以()进行。

A.英语

B.法语

C.世界语

D.合同规定的交流语言

【答案】：D85、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师助理

D.项目经理

【答案】：B86、由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应()。

A.按照合同约定支付设计费

B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.与设计人就设计费用问题重新协商

D.偿付逾期违约金

【答案】：B87、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当()。

A.通知债权人

B.经债权人同意

C.与第三人约定且经主管部门批准

D.通知债权人并在合同管理机关备案

【答案】：B88、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是()。

A.自仲裁裁决作出之日起10日内

B.自仲裁裁决作出之日起15日内

C.仲裁裁决作出之日

D.仲裁裁决送达之日

【答案】：C89、检核表的核心思想是()。

A.确定事件的逻辑关系

B.持续改进

C.分析事件的合理性

D.完整描述事件的全过程

【答案】：B90、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。

A.安全生产监督管理部门

B.煤矿安全监察机构

C.劳动监察主管部门

D.建设行政主管部门

【答案】：D91、中标通知书对招标人和中标人具有()效力。

A.要约

B.要约邀请

C.行政

D.法律

【答案】：D92、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与()不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。

A.实际进度

B.进度计划前锋线

C.承包商经营计划

D.承包商人员培训安排

【答案】：A93、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任

【答案】：D94、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。

A.以自己的名义向人民法院主张该购房款

B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款

D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款

【答案】：A95、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。

A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算

B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一

C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行

D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效

【答案】：C96、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后()天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D97、甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是()。

A.请求乙双倍返还定金40万元

B.请求乙支付违约金30万元

C.请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元

D.请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元

【答案】：D98、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是()之日。

A.进行工程竣工试验

B.签发接收证书

C.接收工程

D.工程竣工

【答案】：B99、生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由()负责办理投保手续。

A.承包商

B.业主

C.承运人

D.设备供应商

【答案】：A100、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低条件，宣布综合得分最高者中标

C.否决所有投标

D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定

【答案】：C第二部分多选题(20题)1、设备工程合同履行过程中，合同控制主要有()阶段控制。

A.设计

B.采购

C.制造

D.生产运营

E.安装

【答案】：ABC2、默示义务索赔中，默示义务的内容包括()。

A.合同相关的隐含规定

B.惯例

C.明示义务的“必要延伸”

D.合同明确规定条款

E.合同补遗的明确规定

【答案】：ABC3、建设工程承包单位在向建设单位出具的质量保修书中，应当明确建设工程的()等。

A.保修范围

B.保修总次数

C.保修期限

D.保修人员

E.保修责任

【答案】：AC4、专利权的客体包括()。

A.计算机软件

B.发明

C.实用新型

D.工程设计

E.外观设计

【答案】：BC5、某施工单位因施工需要，向社会公开招聘工程管理人员和技术工人，在对新录用的人员进行安全生产教育和培训时，按照《安全生产法》的规定，培训的内容应当包括()。

A.安全生产知识

B.安全生产管理能力

C.安全操作规程

D.安全生产规章制度

E.安全操作技能

【答案】：ACD6、下列行为中，属于意思表示不真实的有()。

A.欺诈行为

B.胁迫行为

C.恶意串通行为

D.规避法律行为

E.在误解情况下实施的行为

【答案】：CD7、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，业主的风险有()。

A.战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动

B.承包商使用爆炸性物质、辐射或放射性活动

C.应由业主负责并提供的工程任何部分的设计

D.非合同事先约定的业主提前占用永久工程的某一部分

E.一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力的作用

【答案】：ACD8、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商实施工程期间，遭遇不可预见的物质条件时，有权索赔工期和费用。该物质条件包括()。

A.现场地质条件

B.现场人为的物质障碍

C.现场污染物

D.现场水文条件

E.现场气候条件

【答案】：ABCD9、设备工程的竣工试验程序通常包括的阶段有()。

A.审核承包商文件

B.启动前试验

C.启动试验

D.试运行

E.签署试验报告

【答案】：BCD10、下列关于FIDIC新黄皮书对预付款扣减方式规定的说法，正确的有()。

A.当已确认的期中付款的累计金额超过中标合同金额减去暂定金额后余额的10%时开始扣还预付款

B.当已确认的期中付款的累计金额超