2026年一级造价师考试题库300道含答案（典型题）

2026年一级造价师考试题库300道第一部分单选题(300题)1、某企业发行优先股股票，票面额正常市价计算为500万元，筹资费费率为4%，年股息率为10%，企业所得税为25%，则其资金成本率为（）。

A.7.81%

B.10.42%

C.11.50%

D.14.00%

【答案】：B2、（2018年真题）美国工程造价估算中，材料费和机械使用费估算的基础是（）。

A.现行市场行情或市场租赁价

B.联邦政府公布的上月信息价

C.现行材料及设备供应商报价

D.预计项目实施时的市场价

【答案】：A3、结构简单，管理方便，处理烟气量大，除尘效率高，是工业锅炉烟气净化中应用最广泛的一类除尘设备，此类设备为（）。

A.布袋除尘器

B.麻石水膜除尘器

C.旋风除尘器

D.自激水泡沫除尘器

【答案】：C4、（2012年真题）下列影响混凝土和易性因素中，最为敏感的因素是（）。

A.砂率

B.温度

C.集料

D.水泥浆

【答案】：D5、当电路发生严重过载、短路以及失压等故障时，能自动切断故障电路，广泛用于建筑照明和动力配电线路中的是（）。

A.转换开关

B.自动开关

C.行程开关

D.接近开关

【答案】：B6、碳基复合材料按基体类型属于（）。

A.有机材料基复合材料

B.高分子基复合材料

C.木质基复合材料

D.无机非金属材料基复合材料

【答案】：D7、（2020年真题）关于桥梁上部构造的说法，错误的是（）。

A.桥梁上部构造件受力方式分为弯、压和拉三种

B.桥梁上部构造按照受力体系主要分为梁、拱两大体系

C.拱式桥的截面形式有板拱、薄壳拱、肋拱、双曲拱、箱型拱、桁架拱和刚架拱

D.梁板式桥的截面形式有矩形板、空心板、肋形梁、箱形梁、组合箱梁和桁架梁

【答案】：B8、根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，更换发包人代表，发包人应当提前以书面形式通知承包人，提前的期限至少是（）。

A.24小时

B.72小时

C.7天

D.14天

【答案】：D9、（2012年真题）下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。

A.隐蔽工程验收的影响时间

B.工序搭接发生的停歇时间

C.不可避免的中断时间

D.加工材料所需的时间

【答案】：C10、工程延误期间，因国家法律、行政法发生变化引起工程造价变化的，则（）。

A.承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整

B.发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整

C.不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整

D.无论何种情况，合同价款均应予调整

【答案】：C11、某工程需水下挖掘独立基坑，软土，挖土机应选用（）。

A.正铲挖土机

B.反铲挖土机

C.拉铲挖土机

D.抓铲挖土机

【答案】：D12、纵缝的布置型式不包括（）。

A.斜缝

B.垂直纵缝

C.错缝

D.通缝

【答案】：D13、有线传输以双绞线和同轴电缆为传输介质时，传输的对象是()

A.电信号

B.光信号

C.数据信号

D.射频信号

【答案】：A14、下列关于悬索桥的锚碇说法不正确的是（）。

A.锚碇是主缆索的锚固构造

B.重力式锚碇依靠自重承担主缆索垂直分力

C.隧道式锚碇将主缆索中拉力直接传递给基岩

D.锚固地基处无岩层可利用时均采用隧道式锚碇

【答案】：D15、根据《民法典（合同编）》，债权人行使撤销权的时间期限为（）。

A.撤销事由发生后1年内

B.撤销事由发生后5年内

C.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。

D.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起5年内行使。

【答案】：C16、先张法预应力钢筋混凝土的施工，在放松预应力钢筋时，要求混凝土的强度不低于设计强度等级的（）。

A.75%

B.80%

C.85%

D.100%

【答案】：A17、下列选项中必须编制专项施工方案，但是不需要专家论证、审查的分部分项工程是（）。

A.深基坑

B.脚手架工程

C.高大模板工程

D.地下暗挖工程

【答案】：B18、平屋顶的排水方式可分为（）。

A.有组织排水和无组织排水

B.排水沟排水和排水管排水

C.找坡排水与自然排水

D.构造排水与结构排水

【答案】：A19、路面基层采用二灰碎石，碾压时混合料含水率必须控制在（）。

A.4%～5%

B.5%～6%

C.－1.5%～0.5%

D.3%～5%

【答案】：A20、以下岩石形成的溶隙或溶洞中，常赋存岩溶水的是（）。

A.安山岩

B.玄武岩

C.流纹岩

D.石灰岩

【答案】：D21、下列各种经济效益中，不属于项目投资经济费用效益流量表中效益流量的是()。

A.项目直接效益

B.项目间接效益

C.资产余值回收

D.财政补贴

【答案】：D22、下列关于工地转移费说法错误的是（）。

A.工地转移费以各类工程的定额人工费和定额施工机械使用费之和为基数

B.高速公路、一级公路及独立大桥、独立隧道项目转移距离按省级人民政府所在城市至工地的里程计算

C.二级及以下公路项目转移距离按地级城市所在地至工地的里程计算

D.工地转移距离在50km以内的工程按实计算

【答案】：D23、彻底的喷射或抛射除锈，标准为钢材表面无可见的油脂和污垢，且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除，其残留物应是牢固附着的钢材表面除锈质量等级为（）。

A.St2

B.St3

C.Sa1

D.Sa2

【答案】：D24、电气配管配线工程中，4根单芯截面6mm2导线穿焊接钢管，管子直径尺寸宜为（）。

A.15mm

B.20mm

C.25mm

D.32mm

【答案】：B25、在砂性土中，最大直径可达4m的高压喷射注浆法是（）。

A.单管法

B.二重管法

C.三重管法

D.多重管法

【答案】：D26、已知两个计算期相同的互斥投资方案的内部收益率IRR1和IRR2，且都大于基准收益率ic，增量投资内部收益率存在并且为ΔIRR,则（）。

A.ＩＲＲ1>ＩＲＲ2>ｉc时，说明方案１优于方案２

B.ｉｃ＜ＩＲＲ1＜ＩＲＲ2时，说明方案１优于方案２

C.ΔＩＲＲ＜ｉc时，投资额小的方案为优选方案

D.ΔＩＲＲ>ｉc时，投资额小的方案为优选方案

【答案】：C27、硅芯管管道敷设光缆的方法为（）。

A.机械牵引法

B.人工牵引法

C.气吹法

D.水浮法

【答案】：C28、桥梁正常施工，合龙温度必须控制在（??）左右。

A.25℃

B.15℃

C.5℃

D.20℃

【答案】：B29、下列对水工隧洞洞身衬砌构造的说法错误的是（）。

A.保证围岩稳定，承受山岩压力、内水压力及其他荷载

B.会增加水头损失

C.防止水流、空气、温度和湿度变化等因素对围岩的冲刷、风化、侵蚀等破坏

D.防止隧洞漏水

【答案】：B30、某耐蚀（酸）非金属材料是以辉绿岩、玄武岩、页岩等天然岩石为主要原料，经熔化、浇注、结晶、退火而成。具有极优良的耐磨性、耐化学腐蚀性、绝缘性及较高的抗压性能。其耐磨性能比钢铁高出十几倍至几十倍。此材料为（）。

A.陶瓷

B.玻璃

C.铸石

D.石墨

【答案】：C31、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013，下列情况可以计算建筑面积的是（）。

A.建筑物内的操作平台

B.地下室有顶盖采光井所占面积

C.建筑物出入口外挑宽度在1.20m以上的无柱雨篷

D.不与建筑物内连通的装饰性阳台

【答案】：B32、水泥土挡墙式深基坑支护方式不宜用于（）。

A.基坑侧壁安全等级为二级

B.施工范围内地基承载力不宜大于150kPa

C.基坑深度大于6m

D.基坑周围工作面较宽

【答案】：C33、在确定项目债务资金结构比例时，重要的是在（）之间取得平衡。

A.债务期限和融资成本

B.融资成本和融资风险

C.融资风险和债务额度

D.债务额度和债务期限

【答案】：B34、霍尔元件是一种磁敏元件，由此识别附近有磁性物体存在，进而控制开关的通或断的开关类型为（）。

A.转换开关

B.行程开关

C.接近开关

D.自动开关

【答案】：C35、在完成壁后注浆之后，需要进行二次注浆的情况不包括（）。

A.隧道成形后地面沉降仍有较大的变化趋势

B.局部地层较软

C.同步注浆注浆量不足

D.压浆时未对称

【答案】：D36、国际工程招标投标中，可以进行合同谈判的内容是（）。

A.合同价格

B.要求投标人承担的额外任务

C.技术性问题

D.双方的权利和义务

【答案】：C37、实体桥墩组成：由墩帽、（）和基础组成。

A.墩台

B.墩身

C.墩面

D.混凝土墩台

【答案】：B38、生活给水系统在交付使用之前必须进行冲洗和消毒，以下作法正确的是（）。

A.试压合格后，利用系统内存水进行冲洗，再进行消毒

B.冲洗顺序是先室外、后室内；先地下、后地上

C.冲洗前可不拆除节流阀、报警阀、孔板和喷嘴

D.消毒用水应在管道中停留12h

【答案】：B39、某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%，合同中约定的工程预付款项总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）。

A.6000

B.8000

C.12000

D.14000

【答案】：D40、火灾发生时能维持一段时间的正常供电，主要使用在火灾报警设备、通风排烟设备、疏散指示灯、紧急用电梯等高层及性能要求高的供电回路电缆是（）。

A.阻燃电缆

B.耐火电缆

C.低烟低卤电缆

D.隔氧层耐火电力电缆

【答案】：B41、伸长率的大小与下列哪项有关？（）

A.标距长度

B.试件的直径

C.原标距

D.试件的长度

【答案】：A42、（2019年真题）下列项目融资方式中，需要利用信用增级手段使项目资产获得预期信用等级，进而在资本市场上发行债券募集资金的是（）方式。

A.BOT

B.PPP

C.ABS

D.TOT

【答案】：C43、有耐热、耐火要求的混凝土结构的高温车间，优先选用的水泥是（）。

A.硅酸盐水泥

B.普通硅酸盐水泥

C.矿渣硅酸盐水泥

D.粉煤灰硅酸盐水泥

【答案】：C44、根据《合同法》，要约在（）时生效

A.要约人发出要约

B.要约到达受要约人

C.受要约人知悉要约内容

D.受要约人发出承诺

【答案】：B45、广泛应用于有机溶剂蒸气和碳氢化合物的净化处理，也可用于除臭的净化方法为（）。

A.燃烧法

B.吸收法

C.吸附法

D.冷凝法

【答案】：A46、根据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856--2013，通风空调工程的编码是（）。

A.0306

B.0307

C.0308

D.0309

【答案】：B47、球罐的气密性试验，检查所有连接部位和焊缝泄漏的方法是（）。

A.刷肥皂水

B.碱液

C.涂白垩水

D.刷煤油

【答案】：A48、柔性基础的主要优点在于（）。

A.取材方便

B.造价较低

C.挖土深度小

D.施工便捷

【答案】：C49、对于水泥混凝土路面整平饰面的说法错误的是（）。

A.每车道路面应配备1根滚杠（双车道2根）

B.振动梁振实后，应拖动滚杠往返1遍提浆整平

C.拖滚后的表面宜采用3m刮尺，纵模各1遍整平饰面

D.在抹面机完成作业后，应进行清边整缝，清除粘浆，修补缺边、掉角

【答案】：B50、（2020年真题）对于投保建筑工程一切险的工程，保险人不承担赔偿责任的是（）。

A.因暴雨造成的物质损失

B.发生火灾引起的场地清理费用

C.工程设计错误引起的损失

D.因地面下沉引起的物质损失

【答案】：C51、（2017年真题）从技术和经济角度考虑，在人行频繁、非机动车辆通行的地方敷设热力管道，宜采用的敷设方式为（）。

A.地面敷设

B.低支架敷设

C.中支架敷设

D.高支架敷设

【答案】：C52、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（）。

A.分部分项工程量清单

B.措施项目清单

C.暂列金额

D.计曰工

【答案】：B53、对于国有资金投资的建设工程，受发包人委托对竣工结算文件进行审核的单位是（）

A.工程造价咨询机构

B.工程设计单位

C.工程造价管理机构

D.工程监理单位

【答案】：A54、（）组织形式拥有专职的、具有较大权限的项目经理以及专职项目管理人员，适用于技术复杂且时间紧迫的项目。

A.强矩阵制

B.中矩阵制

C.中强矩阵制

D.弱矩阵制

【答案】：A55、剪力墙一般为钢筋混凝土墙，厚度不小于（）mm。

A.120

B.160

C.180

D.240

【答案】：B56、招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时间（）天前发出。

A.7

B.10

C.4

D.15

【答案】：D57、施工部署是施工项目管理实施规划的主要内容之一，下列内容中不属于施工部署内容的是（）。

A.编制施工准备工作计划

B.明确施工任务与组织安排

C.编制施工进度计划

D.确定工程开展程序

【答案】：C58、（2015年真题）机械排风系统中，风口宜设置在（）。

A.污染物浓度较大的地方

B.污染物浓度中等的地方

C.污染物浓度较小的地方

D.没有污染物的地方

【答案】：A59、当岩体受力的作用发生变形达到一定程度后，使岩体的连续性和完整性遭到破坏，产生各种断裂，这种地质构造是（）。

A.水平构造

B.单斜构造

C.褶皱构造

D.断裂构造

【答案】：D60、关于评标结果，下列表述正确的是（）。

A.评标委员会可直接确定中标人

B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述其不同意见和理由

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论

D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人

【答案】：C61、某建筑首层建筑面积500㎡，场地较为平整，其自然地面标高为+61.5m，设计室外地面标高为+61.15m，则其场地土方清单列项和工程量分别是（）。

A.按平整场地列项：500m2

B.按一般土方列项：500m2

C.按平整场地列项：175m3

D.按一般土方列项：175m3

【答案】：D62、（2020年真题）水泥的强度是指（）。

A.水泥净浆的强度

B.水泥胶砂的强度

C.水泥混凝土强度

D.水泥砂浆结石强度

【答案】：B63、按《电梯主参数及轿厢、井道、机房型式及尺寸》（GB/7025.1-2008）规定，电梯分为6类，其中Ⅲ类电梯指的是（）。

A.为运送病床（包括病人）及医疗设备设计的电梯

B.主要为运送通常由人伴随的货物而设计的电梯

C.为适应交通流量和频繁使用而特别设计的电梯

D.杂物电梯

【答案】：A64、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程计量，下列说法中正确的是（）。

A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量

B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量

C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量

D.总价合同应按实际完成的工程量计算

【答案】：A65、在直接承受动力荷载的钢筋混凝土构件中，纵向受力钢筋的连接方式不宜采用（）。

A.钢筋套筒挤压连接

B.钢筋锥螺纹套管连接

C.钢筋直螺纹套管连接

D.闪光对焊连接

【答案】：D66、某壁厚30mm高压钢管焊接，需加工坡口，宜选用坡口形式为（）。

A.I形坡口

B.V形坡口

C.U形坡口

D.Y形坡口

【答案】：C67、以投资方案建设所需的总投资作为计算基础，反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是（）。

A.资本金现金流量表

B.投资各方现金流量表

C.财务计划现金流量表

D.投资现金流量表

【答案】：D68、比转数ns＝80～150r/min的离心泵称为（）。

A.低比转数离心泵

B.中比转数离心泵

C.高比转数离心泵

D.特高比转数离心泵

【答案】：B69、根据《工程造价咨询企业管理办法》，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年的企业，方可申请甲级资质。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：A70、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。

A.共同投标协议在中标后提交

B.甲公司与乙公司必须是同一专业

C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级

D.联合体是以一个投标人的身份投标

【答案】：D71、表面不规则的管道、阀门的保温结构常采用（）。

A.充填绝热层

B.帮扎绝热层

C.粘贴绝热层

D.喷塑绝热层

【答案】：A72、在低倍数泡沫灭火系统中，可用于液下喷射方式扑救大型储油罐等场所火灾的泡沫液是()。

A.普通蛋白泡沫液

B.氟蛋白泡沫液

C.水成膜泡沫液

D.成膜氟蛋白泡沫液

【答案】：B73、A工作的紧后工作为B、C,A、B、C工作持续时间分别为6d、5d、5d,A工作

A.Od

B.3d

C.6d

D.9d

【答案】：B74、在计算所得税的各项扣除时，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额（）以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。

A.12%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】：A75、在投资估算的编制中，下列属于投资估算分析内容的是（）。

A.分析影响投资的主要因素

B.主要技术经济指标分析

C.资金筹措方式

D.工程建设其他费用估算

【答案】：A76、（）适用于跨径30m以内的钢筋混凝土和预应力混凝土的简支梁桥。

A.T形梁

B.工形梁

C.箱形梁

D.桁架梁

【答案】：B77、塑料的主要组成材料是（）。

A.玻璃纤维

B.乙二胺

C.DBP和DOP

D.合成树脂

【答案】：D78、大跨度屋架、薄腹梁、吊车梁等大型构件的预应力结构中，应优先选用（）.

A.冷轧带肋钢筋

B.预应力混凝土钢绞线

C.冷拉热轧钢筋

D.冷拔低碳钢丝

【答案】：B79、无檩钢屋架是将大型屋面直接支承在钢屋架上，屋架间距就是大型屋面板的跨度，一般为（）m。

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】：B80、对于热塑性弹性体（SBS）橡胶改性沥青描述正确的是（??）。

A.是热和电的不良导体

B.具有耐酸、耐碱和耐热性能

C.是目前应用最成功和用量最大的一种改性沥青

D.有较强的物理吸附力和化学吸附力

【答案】：C81、在总承包服务费计价表中，应由投标人自主报价的是（）。

A.项目名称

B.费率

C.项目价值

D.服务内容

【答案】：B82、（2018年真题）墙下肋式条形基础与无肋式相比，其优点在于（）。

A.减少基础材料

B.减少不均匀沉降

C.减少基础占地

D.增加外观美感

【答案】：B83、建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A.7

B.12

C.24

D.26

【答案】：C84、女儿墙泛水处的防水层下应增设附加层，附加层在平面的宽度不应小于（）mm，在立面的宽度不应小于（）mm。

A.150，150

B.250，250

C.150，250

D.250，150

【答案】：B85、同时为疏浚工程和吹填工程的工程量计算常用方法的是（）。

A.平均水深法

B.平均断面法

C.格网法

D.产量计计算法

【答案】：B86、当零件的形状复杂，截面尺寸较大，要求韧性高时，应选用的钢种类别为（）。

A.普通碳素结构钢

B.优质碳素结构钢

C.普通低合金结构钢

D.优质低合金结构钢

【答案】：D87、适用于1KV及以下室外直埋敷设的电缆型号（）。

A.YJV

B.BTTZ

C.VV

D.VV22

【答案】：D88、当单层建筑物檐口高度超过（）m，可计算超高施工增加费。

A.15

B.17

C.18

D.20

【答案】：D89、（）广泛适用于工业与民用建筑的屋面防水工程、地下室防水工程和地面防潮、防渗等，特别适合于各种不规则部位的防水。

A.防水卷材

B.防水涂料

C.刚性防水材料

D.建筑密封材料

【答案】：B90、某土建分项工程工程量为10m2，预算定额人工、材料、机械台班单位用量分别为2工日、3m2和0.6台班，其他材料费5元。当时当地人工、材料、机械台班单价分别为40元/工日、50元/m2和100元/台班。用实物法编制的该分项工程直接工程费为（）元。

A.290

B.295

C.2905

D.2950

【答案】：D91、（2015年真题）以下土层中可用灰土桩挤密地基施工的是（）。

A.地下水位以下，深度在15m以内的湿陷性黄土地基

B.地下水位以上，含水量不超过30%的地基土层

C.地下水位以下的人工填土地基

D.含水量在25%以下的人工填土地基

【答案】：D92、（）的选址，工程地质的影响还要考虑区域地质构造和地质岩性形成的整体滑坡，地下水的性质、状态和活动对地基的危害。

A.地下工程

B.大型建设工程

C.一般中小型建设工程

D.特殊重要的工业.能源.国防.科技和教育等方面新建项目

【答案】：B93、关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。

A.加大住宅宽度，不利于降低单方造价

B.降低住宅层高，有利于降低单方造价

C.结构面积系数越大，越有利于降低单方造价

D.住宅层数越多，越有利于降低单方造价

【答案】：B94、半机械化吊装方法中，能够用矮桅杆吊装高设备，并可进行高基础设备的安装，此种吊装方法为()。

A.直立单桅杆滑移吊法

B.斜立单桅杆偏心提吊法

C.单桅杆旋转吊法

D.单桅杆扳倒法

【答案】：B95、在区域规划中，水利水电工程一般多采用（）。

A.混合式布置

B.集中布置

C.分散布置

D.区域布置

【答案】：A96、对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。

A.地下暗挖

B.降水

C.脚手架

D.起重吊装

【答案】：A97、下列流水施工参数中，说法正确的是（）。

A.施工过程属于空间参数

B.某专业工程队在一个施工段上的施工时间称为流水节奏

C.某施工过程（专业工作队）在单位时间内完成的工程量称为流水能力

D.用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有施工段和施工过程

【答案】：C98、修建丁坝、顺坝等，将水流挑离提岸，以防止水流、波浪或潮汐对堤岸的冲刷的是（）。

A.坝式护岸

B.墙式护岸

C.坡式护岸

D.平顺护岸

【答案】：A99、投标人针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，可以采取的正确做法是()。

A.即向招标人提出异议，要求招标人修改

B.不向招标人提出异议，风险自留

C.是否向招标人提出修改意见取决于投标策略

D.等中标后，要求招标人按实调整

【答案】：C100、对于常见的火工材料，下列描述错误的是（）。

A.一般工程爆破使用的炸药大部分是散装炸药

B.电雷管是在火雷管的构造基础上产生的

C.电雷管四种

D.导爆索用于同时起爆多个装药的绳索

【答案】：A101、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。

A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量

B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款

C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格

D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格

【答案】：A102、高的爆破强度和内表面清洁度、具有良好的耐疲劳抗震性，适于冷冻设备、电热电器工业中的刹车管、燃料管、润滑油管、加热器或冷却器管，此管材为（）。

A.直缝电焊钢管

B.单面螺旋缝钢管

C.双面螺旋缝钢管

D.双层卷焊钢管

【答案】：D103、下列对高分子材料的特性，表述正确的是（）。

A.比强度低

B.导热系数大

C.减摩、耐磨性好

D.不易老化

【答案】：C104、多用于工程分散、频繁移动的公路施工工程的厂拌设备是（）。

A.固定式

B.半固定式

C.移动式

D.小型

【答案】：C105、下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是()。

A.朱及时供料引起的机械停工时间

B.由于气候条件引起的机械停工时间

C.装料不足时的机械运转时间

D.因机械保养而中断使用的时间

【答案】：D106、可用于电子设备的金属基复合材料是（）。

A.铝合金

B.钛合金

C.镁合金

D.铜和铜合金

【答案】：C107、以下对于流动式起重机的特性曲线，说法正确的是（）。

A.型号相同起重机的特性曲线相同

B.计算起重机荷载不得计入吊钩和索、吊具重量

C.起升高度特性曲线应考虑滑轮组的最短极限距离

D.流动式起重机特性曲线即起重量特性曲线

【答案】：C108、（2021年真题）下列关于桥梁分类，正确的是：（）。

A.单孔跨径≥150m为特大桥

B.20m≤单孔跨径≤40m为中桥

C.40m＜单孔跨径≤150m为大桥

D.100m≤多孔总跨径≤1000m为大桥

【答案】：D109、有关索赔的要求，下列表述中正确的是（）。

A.国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据

B.根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索赔和利润索赔

C.对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依据

D.因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费

【答案】：C110、当施工现场最高气温超过30°C时，水泥砂桨从拌成到用完的时间不应超过()。

A.Ih

B.2h

C.3h

D.4h

【答案】：B111、拱坝一般采用90d或180d龄期的抗压强度，此外，还应注意混凝土的早期强度，控制表层混凝土7d龄期的强度等级不低于（）。

A.C10

B.C15

C.C20

D.C25

【答案】：A112、下列有关等节奏流水施工的主要特点的说法，正确的是（）。

A.相邻施工过程的流水步距相等，且大于流水节拍

B.所有施工过程在各个施工段上的流水节拍相等，但流水步距不等

C.专业施工队数大于或者等于施工段数

D.各专业工作队在各施工段上能连续作业，施工段之间没有空闲时间

【答案】：D113、（2016年真题）对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）。

A.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额

B.以“定额人工费＋定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额

C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法

D.以备注中说明的计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”

【答案】：C114、在公路工程发、承包活动中，发、承包双方签订工程承包合同时确定的工程量清单中填报的工程数量为（）。

A.清单工程量

B.合同工程量

C.计量工程量

D.支付工程量

【答案】：B115、形成背斜的岩层______，两侧岩层______。（）

A.向上弯曲；相背倾斜

B.向上弯曲；相向倾斜

C.向下弯曲；相向倾斜

D.向下弯曲；相背倾斜

【答案】：A116、依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公布中标候选人，公示期不得少于（）日。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B117、用作预应力混凝土构件的钢丝，应逐盘取样进行（）检验，并判定级别和组别，以便合理安排使用。

A.化学性能

B.力学性能

C.抗拉性能

D.抗压性能

【答案】：B118、根据推力轴承位置划分，立式水轮发电机可分为悬式和伞式。伞式水轮发电机的结构特点是（）。

A.推力轴承位于转子上方

B.推力轴承位于转子下方

C.推力轴承与转子平行

D.推力轴承位于定子上方

【答案】：B119、以糠醛为主要原料制成，具有优良的耐酸性、耐碱性及耐温性的防腐涂料是()

A.呋哺树脂漆

B.无机富锌漆

C.过氯乙烯漆

D.酚醛树脂漆

【答案】：A120、从国外引进一批设备，该批设备的离岸价为400万美元（注：1美元=6元人民币），国际运费费率1%，运输保险费为2‰，银行财务费率6‰，外贸手续费为2%，关税税率为25%，则该批设备的进口从属费为（）万元人民币。

A.404.81

B.1074.2

C.670.2

D.1475

【答案】：C121、路基地表排水设施中，高速公路蒸发池距离路基原则上应不小于()，且必须设置梳形盖板。

A.5m

B.20m

C.30m

D.50m

【答案】：C122、下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）。

A.建筑安装工程一切险保费

B.引进设备财产保险保费

C.工伤保险费

D.人身意外伤害险保费

【答案】：C123、招标工程量清单由招标人或招标人委托的代理人编制用于确定（）。

A.招标最高限价

B.投标最低报价

C.项目投资

D.招标控制价

【答案】：D124、（2017年考题）其工程有3个施工过程,分为4个施工段组织流水施工。流水节拍分别为2、3、4、3天；4、2、3、5天；3、2、2、4天。则流水施工工期为（）

A.17

B.19

C.20

D.21

【答案】：D125、下列定额中，属于按定额的编制程序和用途分类的是（）。

A.材料消耗定额

B.劳动定额

C.预算定额

D.行业统一定额

【答案】：C126、（2021年真题）隧道超前地质预报费用属于（）。

A.竣（交）工验收试验检测费

B.研究试验费

C.建设项目前期工作费

D.施工辅助费

【答案】：D127、下列各项中，不属于梭式矿车特点的有（）。

A.速度快

B.简单灵活

C.容积小

D.节约成本

【答案】：C128、（2015年真题）根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织总设计应由（）主持编制。

A.总承包单位技术负责人

B.施工项目负责人

C.总承包单位法定代表人

D.施工项目技术负责人

【答案】：B129、下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）

A.超出原设计范围的重大变更

B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化

C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加

D.超出价差预备费的国家重大政策性调整

【答案】：B130、某进度款支付申请报告包含了下列内容：①本期已实施工程的价款；②累计已完成的工程价款；③累计已支付的工程价款；④本斯已完成计日工金额；⑤应扣减的质量保证金。据此，发包人本期应支付的工程价款是（）。

A.②+①+③一④一⑤

B.②一③+①+④一⑤

C.③+①一②十④一⑤

D.①+②+③+④一⑤

【答案】：B131、下列表述中，符合我国关于工程价款结算争议处理的规定的是（）。

A.工程造价咨询企业可接受发包人委托，编审出具的竣工结算报告，经承包人签字后生效

B.工程造价咨询企业也可接受承包人委托，编制出具的竣工结算报告，经发包人签字后生效

C.发包人对已竣工验收工程的质量有异议，应当暂缓办理有争议部分的竣工结算

D.发包人对已竣工未验收但实际投入使用工程的质量有异议，其争议按该工程保修合同执行

【答案】：D132、公路隧道洞口仰坡坡脚至洞门墙背的水平距离()

A.不应小于1.0m

B.不应小于1.5m

C.应大于3.0m

D.应大于3.5m

【答案】：B133、液体沿轴向移动，流量连续均匀，脉动小，流量随压力变化也很小，运转时无振动和噪声，泵的转数可高达18000r/min，能够输送黏度变化范围大的液体。该泵是（）。

A.轴流泵

B.往复泵

C.齿轮泵

D.螺杆泵

【答案】：D134、具有极高的透明度，电绝缘性能好，制成的泡沫塑料是目前使用最多的一种缓冲材料，有优良的抗水性，机械强度好，缓冲性能优异，易于模塑成型，该热塑性塑料是（）。

A.聚丙烯（PP）

B.聚四氟乙烯

C.聚苯乙烯（PS）

D.ABS树脂

【答案】：C135、（2018年真题）在砂用量相同的情况下，若砂子过细，则拌制的混凝土（）。

A.黏聚性差

B.易产生离析现象

C.易产生泌水现象

D.水泥用量增大

【答案】：D136、根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856－2013）的规定，通信设备及线路工程的编码为（）。

A.0309

B.0310

C.0311

D.0312

【答案】：C137、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据民法典的相关规定，应在（）履行。

A.支付货币一方所在地

B.接受货币一方所在地

C.货币存放地

D.货币使用地

【答案】：B138、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。

A.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和

B.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和

C.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和

D.工程费用为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金之和

【答案】：C139、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），框架柱的柱高应自柱基上表面至（）高度计算。

A.梁顶

B.梁底

C.上层建筑标高处

D.柱顶

【答案】：D140、（2013年考题）偿债备代付率是指投资方案在借款偿还期内（）的比值。

A.息税前利润与当期应还本付息金额

B.税后利润与上期应还本付息金额

C.可用于还本付息的资金与上期应还本付息金额

D.用于还本付息的资金与当期应还本付息金额

【答案】：D141、石墨纤维增强铝基复合材料，可用于（）。

A.绝热材料

B.防腐材料

C.绝缘材料

D.结构材料

【答案】：D142、陆地地表分布最多的岩石是（）。

A.岩浆岩

B.沉积岩

C.变质岩

D.石灰岩

【答案】：B143、沥青路面养护措施包括病害处治技术、功能性罩面技术、结构性补强技术和（）。

A.封层技术

B.路面改善技术

C.路面翻修技术

D.沥青混凝土加铺技术

【答案】：A144、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万，包装费率为2%，利润率为10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。

A.3.366

B.3.370

C.3.376

D.3.876

【答案】：C145、关于洞口的说法，下列说法错误的是（）。

A.洞口位置应根据地形、地质、水文条件，通过技术经济比较综合分析确定

B.洞门对洞口起着保护作用

C.隧道洞口位置的选择是隧道位置的平纵横断面的最终确定

D.洞口应修建与隧道轴线平行的洞门

【答案】：D146、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）的规定，以“m3”作为计量单位的是（）。

A.炉墙耐火砖砌

B.烟道、热风道、冷风道

C.送粉管道、原煤管道

D.石粉仓、吸收塔

【答案】：A147、采用各式条款订立的合同，当对该格式条款存在两种及以上解释时，对该格式条款的处理方式为（）。

A.该格式条款无效，有双方重新协商

B.该格式条款效力待定，由仲裁机构裁定

C.应当作出利于提供格式条款一方的解释

D.应当作出不利于提供格式条款一方的解释

【答案】：D148、根据岩石的结构特征，可将岩石分为结晶联结的岩石和（）。

A.杂基联结的岩石

B.孔隙内充填的岩石

C.胶结物联结的岩石

D.裂缝连接的岩石

【答案】：C149、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)文件的规定，对构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用列入（）。

A.材料费

B.措施费

C.研究试验费

D.企业管理费

【答案】：D150、某方案采用增量投资回收期进行比选，甲、乙方案的投资额分别为2500万元、3000万元，年经营成本分别为100万元、50万元，则增量投资回收期为（）年。

A.5

B.8

C.10

D.25

【答案】：C151、通过设置在锅炉尾部烟道中的散热片将进入锅炉炉膛前的空气预热到一定温度，提高燃烧效率的设备，该设备是（）。

A.省煤器

B.空气预热器

C.过热器

D.对流管束

【答案】：B152、在项目融资过程中，任命项目融资顾问和签署项目融资文件所处的项目融资阶段分别为（）阶段。

A.融资结构设计和融资决策分析

B.融资决策分析和融资执行

C.融资结构设计和融资执行

D.融资决策分析和融资谈判

【答案】：B153、氧—乙炔火焰的最高温度可达（）℃，对金属表面的加热速度较快。

A.3500

B.3300

C.3600

D.3000

【答案】：B154、离心式冷凝水泵是电厂的专用泵，多用于输送泠凝器内聚集的冷凝水，其主要特点是（）。

A.有较高的扬程

B.流量随负荷变化

C.有较高的气腐蚀性

D.有较高的耐磨性能

【答案】：C155、住宅、医院、幼儿园适宜采用的热媒是（）。

A.不超过95℃的热水

B.低压蒸汽

C.不超过110℃的热水

D.热风

【答案】：A156、地下连续墙的导墙可以存蓄泥浆，泥浆液面应始终保持在导墙顶面以下（）mm处，并高于地下水位（）m以上。

A.200，1

B.100，1

C.200，1.5

D.100，1.5

【答案】：A157、为防止焊接过程中合金元素的烧损，应在电焊条的药皮中加入的成分为（）。

A.氧化剂

B.还原剂

C.酸性氧化物

D.碱性氧化物

【答案】：B158、（2019年真题）根据《价格法》地方定价商品应经（）审定后公布。

A.地方人民政府价格主管部门

B.地方人民政府

C.国务院价格主管部门

D.国务院

【答案】：C159、某公路工程合同价为500万元，其中人工费为50万元，水泥费为100万元，钢筋费为200万元，其他费用为150万元，结算时，人工费、水泥费、钢筋费价格指数分别增长了0.25、0.25、0.3，则该工程实际结算款额为（）万元。

A.620

B.597.5

C.530

D.470

【答案】：B160、（2018年真题）根据《标准施工招标文件》，合同价格是指（）。

A.合同协议书中写明的合同总金额

B.合同协议书中写明的不含暂估价的合同总金额

C.合同协议书中写明的不含暂列金额的合同总金额

D.承包人完成全部承包工作后的工程结算价格

【答案】：D161、下列对水工隧洞深孔进口的说法错误的是（）。

A.竖井式进口适用于河岸岩石坚固、竖井开挖不致坍塌的情况

B.斜坡式进口是在较为完整的岩坡上进行平整开挖、衬砌而成的进口结构

C.当进口处岸坡覆盖层较厚或岩石破碎时，可考虑用塔式进口

D.竖井式进口抗震及稳定性较差

【答案】：D162、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），在工程量计算中，锚杆计量的单位是（）。

A.延长米

B.t

C.m

D.m2

【答案】：C163、根据《施工合同法律解释》，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以（）为竣工日期。

A.提交竣工验收申请报告的日期

B.转移占有建设工程之日

C.工程正式投入使用之日

D.试运行合格之日

【答案】：B164、（2019年真题）能把用户线路电信电路和其他要互连的功能单元根据单个用户的请求连接起来（）。

A.路由器

B.服务器

C.交换机

D.集线器

【答案】：C165、下列关于工程量的说法不正确的是（??）

A.定额工程量计算需考虑辅助工程量

B.定额工程量计算不具有多阶段性和多次性

C.正确确定定额工程数量是项目合理计价的前提

D.工程量的正确计算是项目决算的基本依据

【答案】：B166、电梯的限速装置一般位于（）。

A.机房内

B.井道内

C.基坑内

D.轿箱上

【答案】：A167、根据《建设工程价款结算暂行办法》，下列关于工程进度款支付的表述，正确的是（）。

A.发包人应自收到承包人提交的已完工程量报告之日起，21无内核实

B.发包人应在核实工程量报告前2天通知承包人，由承包人提供条件并派人参加核实

C.根据确定的工程计量结果，发包人应自行支付工程进度款

D.发包人支付的工程进度款，应不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%

【答案】：D168、关于脚手架设置纵、横向扫地杆的说法，正确的是（）。

A.脚手架必须设置纵、横向扫地杆

B.纵向扫地杆应采用旋转扣件固定

C.纵向扫地杆固定在距底座上皮大于200mm处的立杆上

D.横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方的立杆上

【答案】：A169、依据《建设项目过程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）订立的工程总承包合同，采用的合同价款形式是（）。

A.固定单价

B.可调单价

C.固定总价

D.可调总价

【答案】：C170、钢斜拉桥施工通常采用（）。

A.顶推法

B.转体法

C.悬臂浇筑法

D.悬臂拼装法

【答案】：D171、适用于铝、镁、钛合金结构件表面及近表面缺陷的检测方法为()。

A.涡流检测

B.磁粉检测

C.荧光液体渗透检测

D.渗透检测

【答案】：A172、板的横断面一般采用等厚，其厚度通过计算确定，但最小厚度为（）cm。

A.15

B.18

C.25

D.35

【答案】：B173、大跨度悬索桥的主缆索均采用（）。

A.钢丝绳钢缆

B.钢绞线钢缆

C.平行钢丝束钢缆

D.镀铜钢丝钢缆

【答案】：C174、发承包人进行最终结清活动的时间通常是（）。

A.接收证书颁发后

B.竣工验收合格后

C.合同约定的缺陷责任期终止后

D.试运行结束后

【答案】：C175、（2019年真题）混凝土斜拉桥属于典型的（）

A.梁式桥

B.悬索桥

C.刚架桥

D.组合式桥

【答案】：D176、连接件是综合布线系统中各种连接设备的统称，下面选项属于连接件的是（）。

A.局域网设备

B.终端匹配电阻

C.中间转接器

D.光纤接线盒

【答案】：D177、（）反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产和其他资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。

A.基本建设项目概况表

B.基本建设项目竣工财务决算表

C.基本建设项目交付使用资产总表

D.建设项目交付使用资产明细表

【答案】：C178、在石油沥青性质中，反映沥青软硬、稀稠程度的是（）。

A.黏滞性

B.塑性

C.温度敏感性

D.大气稳定性

【答案】：A179、热水供应系统中，用于补偿水温变化引起水体积变化的装置为（）。

A.膨胀水箱

B.疏水器

C.贮水器

D.分水器

【答案】：A180、在公路工程的坡面防护中，效果较好、成本较低且施工简单的防护措施是()

A.锚固

B.植物防护

C.喷射混凝土

D.护坡及护面墙

【答案】：B181、按照石墨的形状特征，石墨呈片状的灰口铸铁为（）。

A.普通灰铸铁

B.耐磨铸铁

C.可锻铸铁

D.球墨铸铁

【答案】：A182、下列关于涵洞工程，说法正确的有（）。

A.圆管涵需设置墩台

B.圆管涵适用于低路堤

C.拱涵适用于跨越深沟或高路堤

D.采用正洞口比采用斜洞口费工较多

【答案】：C183、根据《建筑工程建筑面积计算规则》GB/T50353-2013，下列关于建筑物雨篷结构的建筑面积计算，正确的是（）。

A.有柱雨篷按结构外边线计算

B.无柱雨篷按雨篷水平投影面积计算

C.有柱雨篷外边线至外墙结构外边线超过2.10m及以上按雨篷结构板的水平投影计算面积

D.无柱雨篷外边线至外墙结构外边线超过2.10m及以上按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算

【答案】：D184、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。

A.定额人工费

B.定额人工费+定额材料费

C.定额人工费+定额施工机具使用费

D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费

【答案】：B185、土工合成材料耐久性不包括（）。

A.抗紫外线能力

B.生物稳定性

C.蠕变性

D.渗透性

【答案】：C186、在国外对投资估算的阶段划分中，项目投资机会研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在（）以内。

A.±30%

B.±20%

C.±10%

D.±5%

【答案】：A187、双护盾掘进模式作业循环为（）。

A.掘进与安装管片→撑靴收回换步→再支撑→再掘进与安装管片

B.支撑→掘进与安装管片→撑靴收回换步→掘进与安装管片

C.掘进→辅助油缸回收→安装管片→再掘进

D.掘进→安装管片→辅助油缸回收→再掘进

【答案】：A188、某工程网络计划执行过程中，工作M的实际进度拖后的时间已经超过其自由时差，但未超过总时差，则工作M实际进度拖后产生的影响是（）

A.既不影响后续工作的正常进行，也不影响总工期

B.影响紧后工作中的最早开始时间，但不影响总工期

C.影响紧后工作的最迟开始时间，同时影响总工期

D.影响今后工作的最迟开始时间，但不影响总工期

【答案】：B189、（2020年真题）根据《公路工程建设项目投资估算编制办法》，工程可行性研究报告投资估算基本预备费计算费率为（）。

A.3%

B.5%

C.9%

D.11%

【答案】：C190、在工程计价中，完成单位工程基本构造单元的工程量所需要的基本费用称作（）。

A.直接工程费

B.综合单价

C.工程单价

D.定额基价

【答案】：C191、下列费用中，应计入生产成本的是()。

A.制造费用

B.管理费用

C.财务费用

D.营业费用

【答案】：A192、排水系统中排水支管宜采用（）。

A.UPVC管

B.球墨铸铁管

C.A型柔性法兰接口排水铸铁管

D.W型无承口（管箍式）柔性接口排水铸铁管

【答案】：D193、预可行性研究阶段的投资估算，通常投资估算精度的要求控制在（）以内。

A.±5％

B.±10％

C.±20％

D.±30％

【答案】：C194、某工程施工至月底时的情况为：已完工程量120米，实际单价8000元/米；计划工程量100米，计划单价7500元/米，则该工程在月底的费用偏差为（）。

A.超支6万元

B.节约6万元

C.超支15万元

D.节约15万元

【答案】：A195、除锈质量好、效率高，但只适用于较厚的，不怕碰撞的工件，不适用于大型、异形工件的除锈方法为（）。

A.手工工具除锈

B.抛射除锈

C.化学除锈

D.火焰除锈

【答案】：B196、（2016年真题）在消防系统的室内给水管网上止回阀应装在（）。

A.消防水箱的进水箱

B.消防水泵接合器的引入管

C.水泵出水管和升压给水方式的水泵旁通管

D.生产设备可能产生的水压高于室内给水管网水压的配水支管

【答案】：B197、（2012年真题）关于投标报价的说法，正确的是（）。

A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问

B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量

C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量

D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理

【答案】：B198、按照在生产中所起的作用分类，扒料机应属于（）。

A.粉碎及筛分械

B.固体输送机械

C.冷冻机械

D.成型和包装机械

【答案】：D199、桁架拱式渡槽与一般拱式渡槽的区别仅是支承结构采用（）。

A.实腹式拱

B.桁架拱

C.系杆拱

D.箱型拱

【答案】：B200、根据《标准施工招标文件》（2007版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）。

A.施工中发现文物古迹

B.发包人延迟提供建筑材料

C.承包人提前竣工

D.因不可抗力造成工期延误

【答案】：B201、在建设工程造价构成中，大型机械设备进出场及安拆费属于（）。

A.措施项目费

B.固定资产使用费

C.企业管理费

D.二次搬运费

【答案】：A202、下列选项对方案创造与评价方法中的哥顿法描述错误的是（）。

A.在研究新方案时，会议主持人需要在开始全部摊开要解决的问题

B.指导思想是把要研究的问题适当抽象，以利于开拓思路

C.主持人提问太具体，容易限制思路；提问太抽象，则方案可能离题太远

D.这种方法要求会议主持人机智灵活.提问得当

【答案】：A203、防止管道介质中的杂质进入传动设备或精密部位，使生产发生故障或影响产品的质量的附件是（）。

A.补偿器

B.视镜

C.阻火器

D.除污器

【答案】：D204、某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实结算价格为（）元/m3。

A.117.0

B.120.0

C.124.4

D.130.0

【答案】：B205、用于总线型以太网中，细缆的最大传输距离为185m，粗缆可达1000m这种同轴电缆为（）。

A.35Ω电缆

B.50Ω电缆

C.75Ω电缆

D.100Ω电缆

【答案】：B206、在编制投标工程量清单时，确定低标价和高标价的公式正确的是（）。

A.低标价=基础标价-（挖潜盈余×修正系数）

B.低标价=基础标价+（估计亏损×修正系数）

C.高标价=基础标价-（估计亏损×修正系数）

D.高标价=基础标价+（挖潜盈余×修正系数）

【答案】：A207、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。

A.137.70

B.155.25

C.186.30

D.207.00

【答案】：A208、下列关于双代号时标网络的说法，正确的是（）。

A.工作箭线中波形线长，表示该工作的总时差

B.虚箭线垂直画，表示该工作不占用时间

C.双代号时标网络是按照最迟开始时间绘制的

D.双代号时标网络的关键线路可以存在水平波浪线

【答案】：B209、钝化管道和设备的钝化液通常采用（）。

A.氢氧化铁溶液

B.盐酸

C.亚硝酸钠溶液

D.硝酸钠溶液

【答案】：C210、在规费计算中，社会保险费和住房公积金的计算基数通常是（）。

A.工程定额人工费与机械费之和

B.工程定额人工费

C.工程定额人工费、材料费与机械费之和

D.分部分项工程费

【答案】：B211、水泥包装袋上应清楚标明执行标准、水泥品种、代号、强度等级、生产者名称、生产许可证标志及编号、出厂编号、包装日期、净含量，矿渣硅酸盐水泥包装两侧用（）。

A.黑色

B.蓝色

C.绿色

D.红色

【答案】：C212、平原线适宜在地势平坦的山前平原及平原区的线路，线路尽量选在地势最高处，而且要有适当纵坡降（）左右，以控制自流灌溉面积。

A.0.1%

B.0.3%

C.0.5%

D.1%

【答案】：C213、下列工作中，属于工程项目招投标阶段造价管理内容的是（）。

A.融资方案设计

B.编制工程量清单及确定投标报价

C.审核工程概算

D.进行工程计量及工程款支付管理

【答案】：B214、承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请中，包括的内容有（）。

A.应扣回的工程预付款

B.应扣回的甲供材料金额

C.应扣回的安全文明施工费预付款

D.应扣留的质量保证金

【答案】：D215、土地增值税实行的税率是（）。

A.差别比例税率

B.三级超率累进税率

C.固定比例税率

D.四级超率累进税率

【答案】：D216、随着钢中含碳量的增加，高碳钢不能用气割，其原因为（）。

A.熔点升高，燃点降低

B.熔点升高，燃点升高

C.熔点降低，燃点降低

D.熔点降低，燃点升高

【答案】：D217、（2016年真题）室外装饰较少使用大理石板材的主要原因在于大理石（）。

A.吸水率大

B.耐磨性差

C.光泽度低

D.抗风化差

【答案】：D218、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013，无柱雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过（）者，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。

A.2.0m

B.2.1m

C.2.2m

D.2.3m

【答案】：B219、关于项目资本金的说法，正确的是（）。

A.项目资本金是债务性资金

B.项目法人要承担项目资本金的利息

C.投资者可转让项目资本金

D.投资者可抽回项目资本金

【答案】：C220、与离心泵的主要区别是防止输送的液体与电气部分接触，保证输送液体绝对不泄漏。既适用于输送腐蚀性、易燃、易爆、剧毒及贵重液体，也适用于输送高温、高压、高熔点液体，广泛用于石化及国防工业的泵为（）。

A.无填料泵

B.离心式耐腐蚀泵

C.筒式离心泵

D.离心式杂质泵

【答案】：A221、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械时间利用系数为0.9。则该土方施工机械的时间定额为（）。

A.0.065台班/m3

B.0.072台班/m3

C.13.824m3/台班

D.15.360m3/台班

【答案】：B222、（2015年考题）建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须（）。

A.分布组合

B.分层组合

C.多次计算

D.单独计算

【答案】：D223、（2019年真题）价值工程应用中，对产品进行分析的核心是（）。

A.产品的结构分析

B.产品的材料分析

C.产品的性能分析

D.产品的功能分析

【答案】：D224、（2019年真题）为了加快施工进度，用于冬季滑模施工及喷射混凝土的外加剂是（）。

A.速凝剂

B.早强剂

C.缓凝剂

D.减水剂

【答案】：A225、下列关于高速水雾喷头，叙述不正确的是（）。

A.主要用于灭火和控火

B.可以有效扑救电气火灾

C.可用于燃油锅炉房

D.可用于燃气锅炉房

【答案】：D226、（2020年真题）采用权衡分析法权衡工程系统设置费中各项费用之间的关系时，可采取的措施是（）。

A.进行节能设计，减少运行费

B.改善设计材质，降低维修频度

C.采用整体结构，减少安装费用

D.采用计划预修，降低停机损失

【答案】：C227、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是（）。

A.检验试验费

B.工程排污费

C.住房公积金

D.安置补助费

【答案】：A228、根据《标准施工招标文件》（2007年版）的合同通用条件，承包人通常只能获得费用补偿，但不能得到利润补偿和工期顺延的事件是（）。

A.施工中遇到不利物质条件

B.因发包人原因导致工程试运行失败

C.发包人更换其提供的不合格材料

D.基准日后法律的变化

【答案】：D229、为避免高路堤边坡被路面水冲毁，可以在路肩上设置()来达到排水目的。

A.截水沟

B.蒸发池

C.检查井

D.拦水缘石

【答案】：D230、承担县市级及以上城市主要供水任务的供水工程永久性水工建筑物级别不宜低于（）。

A.2级

B.3级

C.4级

D.5级

【答案】：B231、桥面板预应力钢束的张拉宜在混凝土龄期达（）天后进行。

A.10

B.7

C.14

D.21

【答案】：B232、（2017年真题）为提高围岩自身的承载力和稳定性，最有效的措施是（）。

A.锚杆支护

B.钢筋混凝土衬砌

C.喷层+钢丝网

D.喷层+锚杆

【答案】：D233、下列关于半遮光散栽式防眩树种植方式特点的说法中，错误的是（）。

A.绿化投资大

B.绿化形式灵活

C.防眩技术要求严格

D.通透性好

【答案】：A234、坝壳料的主要压实机械包括振动平碾和气胎碾，下列关于压实机械以及碾压要求的说法错误的是（）。

A.气胎碾可用于压实砂、砂砾料、砾质土

B.除坝面特殊部位外，碾压方向应沿轴线方向进行

C.分段碾压时，相邻两段交接带的碾迹应垂直碾压方向，搭接宽度应不小于1.0～1.5m

D.振动碾压实功能大，碾压遍数少

【答案】：C235、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程施工合同纠纷应由（）的人民法院管辖。

A.施工行为地

B.被告住所地

C.原告所在地

D.合同签字地

【答案】：A236、某分部工程划分为4个施工过程，组织加快的成倍节拍流水施工，如果流水节拍分别为6、4、4、2天，流水步距为（）天。

A.1

B.2

C.4

D.6

【答案】：B237、属于不宜计量的措施项目的是（）。

A.脚手架费

B.垂直运输费

C.冬雨季施工增加费

D.施工排水、降水费

【答案】：C238、（2021年真题）根据《房屋建筑与装饰工程量计量规范》（GB585552013）,关于措施项目，下列说法正确的为（）。

A.安全文明施工措施中的临时设施项目包括对地下建筑物的临时保护设施

B.单层建筑物檐高超过20m，可按建筑面积计算超高施工增加

C.垂直运输项目工作内容包括行走式垂直运输机轨道的铺设、拆除和摊销

D.施工排水，降水措施项目中包括临时排水沟、排水设施安砌、维修和拆除

【答案】：C239、焊缝质量检查分为外观检查和内部检查，内部缺陷检查方法不包括（）。

A.样板检查

B.χ射线探伤

C.超声波探伤仪

D.煤油渗透检查

【答案】：A240、某建设项目建设期2年，运营期8年。建设投资（不含建设期利息）为7000万元。其中，第1年自有资金投入4000万元，第2年贷款投入3000万元，贷款年利率为8%，贷款均衡发放。流动资金800万元，全部为自有资金。运营期各年净收益均为1300万元。则该项目投资收益率为（）。

A.16.17%

B.16.41%

C.16.67%

D.18.57%

【答案】：B241、（2021年真题）下列属于定额建筑安装工程费的是（）。

A.定额设备购置费的40%

B.专项评估费

C.施工机械使用费

D.材料费

【答案】：A242、锅炉安全附件安装做法中正确的是（）。

A.测量高压的压力表严禁安装在操作岗附近

B.取压装置端部应伸入管道内壁

C.水位计与汽包之间的汽-水连接管卡上不能安装阀门

D.安全阀安装前，应抽取20%进行严密性试验

【答案】：C243、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）。

A.投标文件的澄清

B.施工组织设计评审

C.形式评审

D.不平衡报价分析

【答案】：D244、（2019年真题）在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（）。

A.基本建设项目概况表

B.基本建设项目竣工财务决算表

C.基本建设项目交付使用资产总表

D.基本建设项目交付使用该资产明细表

【答案】：B245、关于CM承包模式的说法，正确的是()。

A.CM单位负责分包工程的发包

B.CM合同总价在签订CM合同时即确定

C.GMP可大大减少CM单位的承包风险

D.CM单位不赚取总包与分包之间的差价

【答案】：D246、机械潜蚀在（）的土层中施工建筑物基础时，可能出现。

A.渗流水力坡度大于临界水力坡度

B.渗流水力坡度等于临界水力坡度

C.动水压力小于土颗粒有效重度

D.动水压力大于土颗粒有效重度

【答案】：C247、项目分年投资计划表中的分年建设投资可以作为（）的基础。

A.估算各项流动资金

B.估算各项无形资产

C.安排融资计划、估算建设期利息

D.安排融资计划、估算生产期利息

【答案】：C248、热力管道通过不允许开挖路面处，当管道数量多、管径较大，采用架空敷设不合理时，宜采用的敷设方式为（）。

A.直接埋地敷设

B.通行地沟敷设

C.半通行地沟敷设

D.不通行地沟敷设

【答案】：C249、高压钢管验收时，当管子外径大于或等于（）mm时作压扁试验。

A.20

B.25

C.30

D.35

【答案】：D250、基坑土石方工程采用轻型井点降水，下列说法正确的是（）。

A.U型布置不封闭段是为施工机械进出基坑留的开口

B.双排井点管适用于宽度小于6米的基坑

C.单排井点管应布置在基坑的地下水下游一侧

D.槽宽＞6m，且降水深度超过5m时适宜采用单排井点

【答案】：A251、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min、15min、8min和12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输l0km的台班产量定额为（）10m3/台班。

A.8

B.10.91

C.12

D.16.36

【答案】：C252、采用价格指数调整价格差额的方法，主要适用于（）。

A.施工中所用的材料品种较多，且每种材料使用量较大的工程

B.施工中所用的材料品种较少，但每种材料使用量较大的工程

C.施工中所用的材料品种较多，且每种材料使用量较小的工程

D.施工中所用的材料品种较少，且每种材料使用量较大的工程

【答案】：B253、阀门的种类很多，按其动作特点划分，不属于自动阀门的是()。

A.止回阀

B.疏水阀

C.节流阀

D.浮球阀

【答案】：C254、（2020年真题）建设工程造价管理的关键是在（）阶段。

A.设计和施工

B.施工和竣工结算

C.招标和施工

D.前期决策和设计

【答案】：D255、热效率高、熔深大、焊接速度快、机械化操作程度高，因而适用于中厚板结构平焊位置长焊缝的焊接，其焊接方法为（）。

A.埋弧焊

B.钨极惰性气体保护焊

C.熔化极气体保护焊

D.等离子弧焊

【答案】：A256、（2016年真题）某中性耐火材料制品，热膨胀系数较低，导热性高，耐热震性能好，高温强度高，不受酸碱的侵蚀，也不受金属和熔渣的润湿，质轻，是优质的耐高温材料。此类耐火制品为（）。

A.硅砖制品

B.碳质制品

C.黏土砖制品

D.镁质制品

【答案】：B257、母线是发电厂和变电站用来连接各种电气设备，汇集、传送和分配电能的金属导线，分为硬母线和软母线，以下不属于硬母线类型的是（）

A.矩形母线

B.钢芯铝绞线

C.圆形母线

D.管型母线

【答案】：B258、能把用户线路、电信电路和（或）其他要互连的功能单元根据单个用户的请求连接起来的网络设备是（）。

A.网卡

B.集线器

C.交换机

D.路由器

【答案】：C259、某煤气发生炉，煤种适用性广，煤气热值高且稳定，操作弹性大，不污染环境，节水显著，占地面积小，输送距离长，长期运行成本低。该煤气发生炉是（）。

A.单段煤气发生炉

B.干馏式煤气发生炉

C.双段煤气发生炉

D.三段式煤气发生炉

【答案】：C260、（2018年真题）关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。

A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量

B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款

C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格

D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格

【答案】：A261、（2019年真题）热拌沥青混合料施工方法中表述错误的是（）。

A.碾压采用同型号压路机梯队碾压

B.根据拌合站的产量、运距，采用较大吨位的自卸汽车，一般不小于15t

C.在摊铺过程中，随时检查摊铺质量，出现离析、边角缺料等现象时人工及时补撒料，换补料；随时检查高程及摊铺厚度，并