2026年监理工程师之合同管理考试题库500道附答案【满分必刷】

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。

A.承包人的工程设计方案说明

B.设备方案的说明

C.设计模型

D.对发包人要求中的错误的说明

【答案】：C2、在建设工程材料设备采购合同中，关于分期交付买卖说法正确的是（）。

A.购买的标的物要分批交付

B.工程建设的工期较长时一般不用

C.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的已交付标的物

D.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的未交付标的物

【答案】：A3、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。

A.施工单位

B.监理单位

C.材料供应商

D.项目经理

【答案】：A4、建筑工程施工公开招标的程序中，投标预备会的下一步骤为（）。

A.组建评标委员会

B.投标文件的编制与提交

C.开标

D.踏勘现场

【答案】：B5、常用的评价蛋白质利用率的方法有（）。

A.相对蛋白质值

B.蛋白质功效比值

C.蛋白质净利用率

D.蛋白质生物价

E.净蛋白质比值

【答案】：A6、承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由()承担。

A.发包人和承包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人

【答案】：C7、某工程项目，承包人于2019年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日

【答案】：A8、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。

A.建筑设备

B.施工安装

C.知识产权

D.工程设计

【答案】：B9、关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是（）。

A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为

B.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人

C.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误

D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润

【答案】：D10、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：B11、(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表

【答案】：B12、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A.勘察合同

B.仓储合同

C.施工合同

D.监理合同

【答案】：A13、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是（）。

A.应立即通知合同另一方当事人和监理人

B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任

C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告

D.不能按期竣工的，应合理延长工期

【答案】：B14、发包人应在收到费用结算申请后的（）天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。

A.7

B.14

C.28

D.30

【答案】：C15、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。

A.索赔意向通知

B.最终索赔通知书

C.施工现场的记录

D.索赔依据

【答案】：B16、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。

A.发包人签证

B.勘察人签证

C.监理人签证

D.监理人核查

【答案】：A17、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()

A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁

B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定

C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

【答案】：C18、保修期自（）起算。

A.开工日

B.约定竣工日

C.缺陷责任期

D.实际竣工日

【答案】：D19、关于防火门窗设置的要求，正确的是()

A.舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙上的门应采用甲级防火门

B.剧院后台的辅助用房隔墙上的门窗应采用甲级防火门窗

C.消防控制室与其他部位的隔墙上的门应采用甲级防火门

D.空调机房与其他部位隔墙上的门应采用甲级防灭门

【答案】：D20、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。

A.承包人

B.钢材供应商

C.监理单位

D.发包人

【答案】：D21、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，最短不得少于20日，该期限从（）开始计算。

A.发出招标公告

B.发出招标文件

C.招标文件停止发售

D.投标预备会结束

【答案】：B22、9部委在标准施工合同的基础上，又颁发了《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，其中包括（）。

A.《合同条款》

B.《合同格式》

C.《合同内容及格式》

D.《合同条款及格式》

【答案】：D23、因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（）。

A.由被代理人自行承担责任

B.由代理人自行承担责任

C.由第三人自行承担责任

D.由被代理人与代理人承担连带责任

【答案】：A24、下列说法不正确的有（）。

A.限制民事行为能力人不得独立实施纯获利益的民事法律行为

B.限制民事行为能力人可以独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为

C.限制民事行为能力人实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意.追认

D.无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为

【答案】：A25、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，关于争端处理的说法错误的是（）

A.DAAB必须由具有适当资格的三人组成

B.合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决

C.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB

D.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金

【答案】：A26、根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合同设备交货后（）内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后（）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日

【答案】：D27、对某学生的膳食调查表明，全天总蛋白质的摄入量为80g，其中来源于粮谷类的为42g，动物性食物为30g，豆类食物为6g，其他食物来源为2g，该学生膳食中优质蛋白质的比例是（）。

A.47.5%

B.52.5%

C.45.0%

D.60.0%

【答案】：C28、下列关于计数资料的说法，正确的是（）。

A.如缺乏病人数等

B.将观察单位按某种属性或类别分组，然后观察单位个数的资料

C.观察单位个数所得的资料

D.一般为无序变量

E.一般有单位为有序变量

【答案】：A29、根据《标准施工合同》，表明合同终止的行为是（）。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

【答案】：D30、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日。

A.14

B.21

C.28

D.30

【答案】：A31、伸长率是表明钢材哪种性能的重要技术指标？()

A.弹性

B.塑性

C.脆性

D.韧性

【答案】：B32、关于竣工阶段的缺陷责任期的说法，不正确的是（）。

A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算

B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前

C.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长

D.任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人重新进行合同约定的试验和试运行的全部费用应由发包方承担

【答案】：D33、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

【答案】：C34、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。

A.职业资格

B.授权范围

C.技术职称

D.授权时间

【答案】：B35、（2017年真题）关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

【答案】：B36、合同担保中，关于抵押的说法正确的是（）。

A.应收账款可用于抵押

B.抵押物应当移交债权人

C.抵押物只能由第三人提供

D.扣押的财产不得抵押

【答案】：D37、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。

A.应事先征得发包人同意，并通知监理人

B.应事先征得监理人同意，并通知发包人

C.直接与保险人协商一致后，通知发包人

D.直接与保险人协商一致后，通过监理人

【答案】：A38、影响人体健康最重要的因素是（）。

A.医疗条件

B.遗传因素

C.个人生活方式

D.社会条件

【答案】：C39、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（）招标。

A.施工

B.设备采购

C.设计

D.材料采购

【答案】：C40、建设工程合同应当采用书面形式，是（）的体现。

A.合同标的的特殊性

B.合同履行期限的长期性

C.计划和程序的严格性

D.合同形式的特殊要求

【答案】：D41、材料采购合同履行管理中说法正确的是（）。

A.除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过24个月的签约合同价为固定价格

B.买方支付预付款后，如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作结清款

C.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输

D.合同材料验收证书的签署可以免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任

【答案】：C42、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4 万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5

【答案】：D43、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表

【答案】：C44、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为()，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.基准日期

B.下达开工令

C.合同签字日

D.风险事件发生日

【答案】：A45、根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。

A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书

B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款

C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款

D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款

【答案】：D46、根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（）。

A.建设工程监理合同

B.建设工程施工合同

C.建设工程设计合同

D.建设工程勘察合同

【答案】：D47、保证合同权利和义务公平合理，不存在对合同条款的重大误解，不存在合同履行障碍。体现合同评审工作的（）内容。

A.合理性、可行性评审

B.合法性、合规性评审

C.合同风险评估

D.合同严密性、完整性评审

【答案】：A48、旅馆建筑设有活动隔断的会议室、多用途大厅，其活动隔断的空气声计权隔声量应不低于()

A.35d

B.30dB

C.25dB

D.20dB

【答案】：A49、主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。

A.标价合同

B.目标合同

C.补偿合同

D.管理合同

【答案】：A50、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。

A.抵押合同成立

B.建筑工程竣工

C.抵押合同生效

D.抵押登记

【答案】：D51、从开工直到颁发工程接收证书之日止的时段，工程照管的责任应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.争端避免裁决委员会

【答案】：B52、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。

A.7天，7天

B.7天，14天

C.14天，28天

D.28天，56天

【答案】：C53、根据《标准施工招标文件》，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。

A.否决其投标

B.优先中标

C.重新报价

D.直接中标

【答案】：A54、维生素D缺乏病主要发生的地区是（）。

A.南方地区

B.热带地区

C.北方地区

D.日光照射充足地区

【答案】：C55、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。

A.监理人、发包人

B.发包人、监理人

C.监理人、工程质量监督机构

D.发包人、工程质量监督机构

【答案】：A56、在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期

B.同意延长，并要求修改投标文件

C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期

D.拒绝延长，但无权收回投标保证金

【答案】：A57、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。

A.工程量清单

B.发包人要求

C.单位分析表

D.发包人建议

【答案】：B58、标准资格预审文件的主要内容不包括（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查办法

D.评标办法

【答案】：D59、监理合同的有效期是指()

A.监理合同中书面约定的履行期间

B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和

【答案】：B60、根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。

A.①-②-③

B.③-②-①

C.③-①-②

D.②-③-①

【答案】：C61、监理人将索赔处理结果答复承包人的时间期限为（）。

A.收到索赔通知书后的28天内

B.收到索赔通知书后的42天内

C.收到索赔意向通知书后的28天内

D.收到索赔意向通知书后的42天内

【答案】：B62、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()

A.承包人自检合格日

B.承包人递交竣工验收报告日

C.竣工验收开始日

D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日

【答案】：B63、必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元。此时()

A.中标人为甲，合同价为950万元

B.中标人为甲，合同价为1000万元

C.中标人为乙，合同价为980万元

D.中标人为乙，合同价为990万元

【答案】：B64、根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，错误的处理方式是（）。

A.评标委员会可以按照一定的原则对投标报价进行修正

B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认

C.投标人不接受修正价格的，投标作废标处理

D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审

【答案】：D65、2012年9部委在颁布标准施工合同文件的基础上，颁发了《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），其（）与标准施工合同的要求相同。

A.招标文件和合同专用条款的使用要求

B.投标文件和合同专用条款的使用要求

C.招标文件和合同通用条款的使用要求

D.投标文件和合同通用条款的使用要求

【答案】：C66、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：A67、除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。

A.基准日

B.保修期

C.开工日

D.竣工日

【答案】：A68、某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。

A.施工设备失灵

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.意外事故

【答案】：A69、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者

D.两个价格指数按约定权重的均值

【答案】：C70、由于承包人原因的延误造成赔偿，最高赔偿限额为签约合同价的（）%。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B71、设计施工总承包合同订立合同时需要明确的内容，区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的（）。

A.永久工程

B.长期工程

C.短期工程

D.一般工程

【答案】：A72、在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的是()。

A.专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间

B.专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限

C.承包人文件中最主要的是设计文件

D.项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续施工

【答案】：D73、根据《设计施工总承包合同》，关于建设工程监理人的说法，错误的是（）。

A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

B.发包人分包工作需要征得监理人同意

C.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议

D.监理人应审查分包人的资格能力

【答案】：B74、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由责任方承担

D.因未及时退货造成的损失由发包人承担

【答案】：A75、（2020年真题）根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

【答案】：D76、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应民事行为

D.一般民事行为

【答案】：C77、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日期，为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日

C.发包人组织进行验收之日

D.工程接收证书颁发日

【答案】：A78、下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确的是（）。

A.发包人采购的设备，其试运行由承包人负责组织

B.承包人采购的设备，其试运行由发包人负责组织

C.均由发包人负责组织

D.均由承包人负责组织

【答案】：D79、在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。

A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人

B.招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依次确定中标人

D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标

【答案】：C80、关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是()

A.推进项目法人责任制落实

B.提高工程进度控制水平

C.减少建筑领域的经济违法

D.降低不可抗力发生的风险

【答案】：D81、（）在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。

A.监理人员

B.被授权的监理人员

C.工程师

D.被授权的工程师

【答案】：B82、依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。

A.15日

B.20日

C.30日

D.90日

【答案】：B83、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。

A.联合体投标没有提交联合体协议书

B.投标工期长于招标文件中要求的工期

C.投标保函金额少于招标文件的要求

D.未详细说明使用专利施工的技术细节

【答案】：D84、按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

【答案】：B85、根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。

A.合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任

B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务

C.延迟交付设备金额每周为0.08%

D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%

【答案】：C86、对具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目，最适用的评标方法为（）。

A.有限数量法

B.最低评标价法

C.综合评估法

D.打分法

【答案】：B87、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担（）。

A.按份责任

B.共同责任

C.连带责任

D.均等责任

【答案】：C88、如果当地的食物供应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（）。

A.赤小豆

B.大豆

C.芝麻

D.玉米

【答案】：B89、美国AIA合同文本中的B系列是指（）。

A.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本

B.雇主与建筑师之间合同的文本

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.建筑师行业的有关文件

【答案】：B90、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是()

A.由招标人组织，费用也由招标人承担

B.由招标人组织，费用由投标人承担

C.由投标人组织，费用也由投标人承担

D.由投标人组织，费用由招标人承担

【答案】：B91、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（）日内向有关行政监督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

A.10

B.14

C.16

D.24

【答案】：A92、根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（）。

A.资格预审

B.资格后审

C.不进行资格审查

D.先资格预审，然后资格后审

【答案】：B93、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。

A.债权人应当通知债务人

B.债权人应当经债务人同意才可转让

C.主权利转让后从权利并不随之转让

D.无论何种情形合同债权都可以转让

【答案】：A94、蛋类一般每天不超过（）个为好。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：D95、下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。

A.建设单位

B.工程总承包单位

C.设计人

D.项目监督管理部门

【答案】：D96、某种液态食品，其能量值需满足（），才可声称是低能量食品。

A.≤40kJ（9.6kcal）/100mL

B.≤60kJ（14.4kcal）/100mL

C.≤80kJ（19.1kcal）/100mL

D.≤l00kJ（23.9kcal）/100mL

【答案】：C97、建筑工程一切险的被保险人则范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。以下属于被保险人的是（）。

A.审批人

B.建设行政主管部门

C.技术顾问

D.材料商

【答案】：C98、在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构

【答案】：A99、永久工程的大型设备一般情况下由（）采购。

A.供货人

B.承包人

C.监理人

D.发包人

【答案】：D100、工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据()进行分类。

A.索赔的合同依据

B.索赔的目的

C.索赔事件的性质

D.索赔的起因

【答案】：C101、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保

【答案】：B102、采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。

A.设计方案的功能、技术、经济和美观

B.设计人员构成、业绩、从业经历

C.项目解读、设计构思

D.投标人信用情况和业绩

【答案】：A103、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.2

B.3

C.6

D.12

【答案】：C104、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。

A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知

B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书

C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工

D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书

【答案】：C105、ECC合同的内容组成中，工程范围很不确定且急需尽早开工的项目采用（）。

A.带有分项工程表的目标合同

B.带有工程量清单的目标合同

C.成本补偿合同

D.管理合同

【答案】：C106、下列关于最低投标价法评审原则说法不正确的是（）。

A.最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格，对投标文件进行评价的一种评标方法

B.根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人

C.经评审的投标价相等时，投标报价低的优先

D.签署的合同中标价应采用评审价

【答案】：D107、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务()

A.全部消灭

B.还有100万元

C.还有150万元

D.还有180万元

【答案】：D108、关于代理法律特征的表述中，不正确的是（）。

A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

B.代理人以代理人的名义实施代理行为

C.被代理人对代理行为承担民事责任

D.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志

【答案】：B109、下列文件中，属于订立合同要约文件的是()

A.招标公告

B.资格预审合格通知书，

C.投标书

D.中标通知书

【答案】：C110、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。

A.施工合同中关于进度控制条款

B.施工合同中关于变更条款

C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款

D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款

【答案】：B111、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。

A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金

B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务

C.延迟交付材料金额每周为0.5%

D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%

【答案】：C112、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日．

A.14

B.21

C.28

D.30

【答案】：A113、下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是（）。

A.提供的基准资料错误

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人原因造成质量不合格

D.发包人违约解除合同

【答案】：B114、根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

【答案】：A115、某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

【答案】：B116、不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

【答案】：D117、按照《合同法》的规定，（）属于代理合同。

A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同

D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

【答案】：C118、下列关于工程勘察设计招标资格预审程序的说法，错误的是（）。

A.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级

C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审

D.中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

【答案】：B119、施工过程中发生变更，关于变更管理的说法，正确的是（）。

A.直接指示的变更需征求承包人意见

B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人

C.承包人提出的变更涉及直接变更、建议变更和要求变更三类

D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更

【答案】：D120、根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押的担保合同。

A.建设用地使用权

B.土地承包经营权

C.正在建造的建筑物

D.机械、车辆

【答案】：D121、某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用最低评标价法评标时，其评标价为（）万元。

A.1020

B.980

C.1000

D.1010

【答案】：B122、（）贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。

A.进度管理

B.安全管理

C.质量管理

D.合同管理

【答案】：D123、下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（）。

A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额

B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额

C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定

D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定

【答案】：D124、（2018年真题）建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

【答案】：A125、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。

A.签订合同买方

B.签订合同卖方

C.交付买方

D.交付卖方

【答案】：D126、某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢了施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是()

A.不安抗辩权

B.先履行抗辩权

C.同时履行抗辩权

D.后履行抗辩权

【答案】：C127、设计施工总承包合同中，对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定权的是（）。

A.发包人

B.设计施工总承包人

C.监理人

D.设计人

【答案】：A128、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，下列做法正确的是（）。

A.为买方进行考核的机会不超过两次

B.如最终未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署验收款支付函

C.验收款支付函签署后6个月内，卖方仍有义务应买方要求提供相关技术服务

D.买方无需承担卖方提供技术服务的费用

【答案】：B129、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】：C130、下列关于大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备采购的说法正确的是（）。

A.适宜招标选择供货商

B.属于加工承揽合同

C.供货商负责从生产到保修的全过程

D.采购人较多考虑性价比

【答案】：A131、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任

【答案】：B132、根据《标准施工总承包招标文件》，关于标准设计施工总承包合同说法正确的是（）。

A.施工阶段的很多条款在用词与标准合同完全相同

B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同

C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只在协议书相同

D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致

【答案】：A133、CM合同属于（）。

A.管理合同

B.管理承包合同

C.成本补偿合同

D.标价合同

【答案】：B134、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容

【答案】：A135、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的()，编制建设工程勘察文件的协议。

A.地质环境特征

B.地质岩土特征条件

C.地质地理环境特征和地下水分布情况

D.地质地理环境特征和岩土工程条件

【答案】：D136、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()

A.地基基础

B.防水工程

C.给水管道

D.排水管道

【答案】：B137、依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数

【答案】：C138、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查

【答案】：D139、法律事实包括行为和事件，以下正确的是（）。

A.事件包括作为和不作为两种表现形式

B.行政行为不属于法律事实中的行为

C.自然事件会引起一定的法律后果

D.难以预料的重大事件属于自然事件

【答案】：C140、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构

【答案】：C141、(2016年真题)根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.项目施工单位

【答案】：A142、（2019年真题）关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。

A.承包人应当是独立承包人

B.承包人的分包工作需要征得发包人同意

C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包

D.承包人的合部承包工作内容均可分包

【答案】：B143、针对锌缺乏，膳食干预中应多补充（）。

A.动物内脏

B.黄绿色蔬菜

C.奶类、豆类及其制品

D.红肉

E.贝类

【答案】：A144、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指()

A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和

B.合同签字之日起至竣工之日止的期间

C.开工之日起至结清单生效之日止的期间

D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间

【答案】：D145、下列合同中，属于可撤销合同的是()

A.当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同

B.以虚假资质签订的合同

C.通过串通投标订立的合同

D.在订立时显失公平的合同

【答案】：D146、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。

A.临时设施

B.建筑材料

C.工程设备

D.专业工程施工

【答案】：D147、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

A.24小时

B.2天

C.3天

D.7天

【答案】：B148、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的()h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.12

B.24

C.36

D.48

【答案】：B149、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】：C150、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由承包商提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.善意第三方

【答案】：A151、根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】：A152、缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，()应负责修复，直到检验合格为止。

A.承包人

B.发包人

C.业主

D.责任人

【答案】：A153、采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。

A.设计方案的功能、技术、经济和美观

B.设计方案符合城乡规划、城市设计

C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求

D.项目解读、设计构思

【答案】：D154、根据《标准设计施工总承包合同》，合同进度计划是指（）。

A.承包人编制的合同项目的进度计划

B.监理人编制的合同项目的进度计划

C.承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划

D.监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划

【答案】：C155、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保

【答案】：D156、在评标委员会成员中，不包括（）。

A.招标人代表

B.技术专家

C.行政监督部门的工作人员

D.经济专家

【答案】：C157、（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.民事代理

【答案】：B158、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。

A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件

B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应待影响明确后再行计价补偿

C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件

D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价

【答案】：C159、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.整修和完善工作完成日

C.承包人重新提交竣工验收报告的日期

D.工程接收证书颁发日

【答案】：A160、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方()

A.必须适用违约金条款

B.必须适用定金条款

C.可以选择适用违约金或定金条款

D.两者都不能适用，因约定无效

【答案】：C161、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是()。

A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担

C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任

D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】：A162、下列不属于中标通知书中应写明的内容的是（）。

A.承包的施工标段

B.缺陷责任期

C.工程质量标准

D.中标人的项目经理名称

【答案】：B163、根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为（）日。

A.30

B.60

C.90

D.120

【答案】：C164、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（）。

A.暂估价的内容包括计日工

B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格

C.暂估价内的专业工程不一定实施

D.暂估价是签约合同价的组成部分

【答案】：D165、（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

【答案】：D166、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金

【答案】：D167、某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）

A.工程量清单

B.承包人的施工方案

C.发包人要求的项目功能文件

D.发包人提供的设计任务书

【答案】：A168、婴幼儿2岁半时胸围小于头围，要考虑（）。

A.营养良好

B.营养不良

C.骨骼发育不良

D.智力障碍

【答案】：B169、根据美国AIA标准合同文本，关于CM合同的说法错误的是()。

A.CM合同属于管理承包合同

B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险

C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类

D.风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法

【答案】：B170、（2019年真题）下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】：C171、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B172、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()

A.工程规划设计的建议权

B.工程款支付审核和签认权

C.工程项目设计标准的认定权

D.协调工程项目有关协作单位的主持权

【答案】：C173、某招标项目重新投标后，投标人仍少于3家，这时可以（）。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标

【答案】：B174、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表.监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表.监理人在施工现场

【答案】：A175、（）缺乏可以影响性成熟。

A.铁

B.维生素

C.维生素

D.锌

【答案】：D176、供货方逾期交货，如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的（）天内，通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。

A.15

B.20

C.21

D.28

【答案】：A177、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.先诉抗辩权

【答案】：C178、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。

A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求

B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求

C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求

D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

【答案】：C179、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为()。

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：B180、建设工程勘察中需要占用临时用地，位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由（）向行政管理部门报建申请。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人

【答案】：B181、某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()

A.A单位竣工日后1年

B.A单位工程竣工日后1年3个月

C.全部工程竣工日后1年

D.全部工程竣工日后1年3个月

【答案】：B182、下列关于合同计价方式的说法中，不正确的是（）。

A.单价合同多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况

B.固定单价合同对承包商而言，存在较大的报价风险

C.固定总价合同一般适合于工期较短、工作内容和工作量变化幅度不大的项目

D.固定总价合同对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制

【答案】：C183、（2018年真题）根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】：A184、下列选项中，关于代理的说法，不正确的是（）。

A.代理的民事责任由被代理人承担

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

【答案】：B185、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。

A.审查程序

B.审查因素

C.合格者数量限制

D.澄清要求

【答案】：C186、下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）。

A.招标人既可以自行招标，也可以委托招标

B.招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标

C.招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标

D.招标代理机构应当有符合规定条件的专家库

【答案】：C187、依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是()

A.招标公告

B.投标书

C.寄送的价目表

D.招标说明书

【答案】：B188、关于标准施工合同给出的合同附件格式中，履约保函和预付款保函的说法，正确的是（）。

A.工程预付款担保采用的形式是动产质押

B.工程履约担保采用的形式是在建工程抵押

C.预付款担保自预付款支付给承包人起生效

D.履约担保自发承包签订合同之日起，至签发缺陷责任终止证书止

【答案】：C189、担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同。

A.债权人和债务人

B.保证人和债权人

C.保证人和债务人

D.主合同当事人

【答案】：B190、ECC合同，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给（）。

A.雇主

B.承包商

C.分包商

D.工程师

【答案】：B191、AIA系列合同条件中，D系列指的是（）。

A.建筑师行业内部使用的文件

B.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

C.合同和办公管理中使用的文件

D.建筑师企业与项目管理中使用的文件

【答案】：A192、下列法人中，属于特别法人的是（）。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.农村集体经济组织法人

【答案】：D193、设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，（）。

A.承包人可以自行修正

B.承包人无权提出修正申请

C.监理人与承包人均有权进行修正

D.监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请

【答案】：D194、FIDIC系列合同，《施工合同条件》，不属于业主的主要责任和义务的是（）

A.办理工程保险

B.做好项目资金安排

C.委托任命工程师代表业主进行合同管理

D.提供业主方应提供的保障、物资

【答案】：A195、下列各项中，不属于担保活动应当遵循的原则的是（）。

A.平等

B.公平

C.公正

D.诚实信用

【答案】：C196、NEC系列合同条件，（）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。

A.工程施工合同

B.裁决人合同

C.工程施工分包合同

D.专业服务合同

【答案】：D197、在材料设备招标采购中投标保证金有效期应当（）。

A.应当与投标有效期一致

B.比投标有效期长14天或15天

C.取决于投标文件的规定

D.比投标有效期长7天

【答案】：A198、招标人在填写发售时间时应满足（）工作日的要求。

A.不少于5个

B.不大于5个

C.不少于3个

D.不大于3个

【答案】：A199、对于设备采购合同的包装，下列说法正确的是（）。

A.买方应对合同设备进行妥善包装

B.设备包装应能保护合同设备能够经受多次搬运

C.除专用合同条款另有约定外，买方应将包装物退还

D.同一批设备的多个独立包装附带一套质量合格证

【答案】：B200、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。

A.如报价单内有类似工作的单价，按照报价单内类似工作的单价

B.如报价单内有类似工作的单价，参照报价单内类似工作的单价

C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价

D.如报价单内无类似工作的单价，按照承包人提出的单价

【答案】：B201、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法不正确的是（）。

A.只有中标人的方案才能得到补偿

B.招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费

C.具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿

D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费

【答案】：A202、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（）条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

【答案】：B203、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。

A.实际合同价

B.签约合同价

C.预计合同价

D.约定合同价

【答案】：B204、（2015年真题）根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。

A.只包括暂列金额，不包括暂估价

B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价

C.不包括暂列金额，只包括暂估价

D.既包括暂列金额，也包括暂估价

【答案】：D205、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标

【答案】：D206、根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。

A.战争

B.地震

C.台风

D.水文条件

【答案】：D207、根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意

【答案】：A208、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按()执行。

A.原价格

B.新价格

C.市场价格

D.原价和新价的平均价格

【答案】：B209、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料运抵现场后，应由()共同清点。

A.发色人与承包人

B.承包人与供货人

C.工程师与供货人

D.工程师与承包人

【答案】：D210、幕墙系统立柱与横梁的截面形式常按等压原理设计，其主要原因是()

A.防结构变形

B.防雨水渗漏

C.防热胀冷缩

D.防电化腐蚀

【答案】：B211、根据九部委材料采购合同的规定，迟延付款违约金的最高限额为合同价格的（）。

A.10%

B.0.08%

C.60%

D.0.8%

【答案】：A212、定金不得超过主合同标的额的（）

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】：A213、菌落总数的食品卫生学意义为（）。

A.食品清洁状态和耐贮藏程度的指标

B.食品被粪便污染的指标

C.肠道致病菌污染的指标

D.食品腐败变质的指标

【答案】：A214、《标准施工合同》中给出的合同附件格式不包括（）。

A.履约担保

B.预付款担保

C.合同协议书

D.投标保证金

【答案】：D215、在下列的法人分类中，不属于特别法人的是()。

A.机关法人

B.事业单位

C.农村集体经济组织法人

D.基层群众性自治组织法人

【答案】：B216、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

A.发包人

B.设备供应商

C.承包人

D.监理人

【答案】：C217、建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地

【答案】：D218、关于基准日期的说法，不正确的是（）。

A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天

B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任

C.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于选择日的价格

D.基准日期后，因法律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款

【答案】：C219、验收合格后，移交后的单位工程由()负责照管。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人

【答案】：A220、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。

A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.监理人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

【答案】：D221、科学研究表明：食物储存温度在（）℃一般是非安全温度，不能杀灭细菌。

A.0～4

B.-10～0

C.5～10

D.10～65

【答案】：D222、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限，该合同的效力状态为()

A.不成立

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

【答案】：D223、在NEC合同文本中，目标合同()。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】：B224、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应（）。

A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行

B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行

C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行

D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行

【答案】：C225、学龄儿童膳食中推荐的脂肪供能比是（）。

A.35%～40%

B.20%～25%

C.30%～35%

D.25%～30%

【答案】：D226、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件()，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内

【答案】：D227、监理人既属于（）一方的人员，但又不同于（）的雇员。

A.发包人；承包人

B.政府；发包人

C.发包人；发包人

D.政府；承包人

【答案】：C228、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。

A.依法成立的企业

B.地方政府成立的事业单位

C.依法成立的行业协会

D.行业主管部门设立的服务机构

【答案】：A229、（2017年真题）建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）承担。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会

【答案】：B230、下列关于履约保函与预付款担保的描述错误的是()。

A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止

B.均采用无条件担保方式

C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.预付款担保期限不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额

【答案】：A231、根据九部委的《标准勘察设计合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（）。

A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意

B.勘察人可以自行更换项目负责人

C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意

D.勘察人应在更换7前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人

【答案】：C232、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

【答案】：B233、固有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定（）为中标人。

A.自己中意的候选人

B.排名第一的中标候选人

C.排名第二的中标候选人

D.排名第三的中标候选人

【答案】：B234、施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。

A.必须在投标文件中进行全部的展现

B.在开标前提交即可

C.需在评标前提交

D.待投标人中标后，在开始施工前再编制

【答案】：D235、对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用（）的计价方式。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同

【答案】：D236、“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.发包人

D.发包人代表

【答案】：A237、在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。

A.监理人

B.承包人

C.发包人

D.分包人

【答案】：C238、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。

A.合同价格内的暂列金额

B.预留的部分工程预付款

C.业主的履约保证金

D.预留承包商的部分应得工程款

【答案】：D239、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.项目法人负责制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

【答案】：D240、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。

A.主体

B.客体

C.权利

D.义务

【答案】：B241、（2018年真题）关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金

【答案】：B242、为了保证工程项目的建设质量达到预期的