2026年一级建造师之一建工程法规考试题库500道及答案【有一套】

2026年一级建造师之一建工程法规考试题库500道第一部分单选题(500题)1、甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还（）万元。

A.18

B.32

C.34

D.36

【答案】：B

2、根据《企业所得税法》，依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业，是()。

A.本国企业

B.外国企业

C.居民企业

D.非居民企业

【答案】：D

3、施工现场应当设置显著安全警示标志的部位，不包括（）。

A.支护现场

B.脚手架

C.基坑边沿

D.防火板仓库

【答案】：D

4、无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是（）。

A.欠付工程款

B.实际施工人的损失

C.实际施工人主张的权利

D.实际施工人违法承揽工程的罚金

【答案】：A

5、下列选项中，关于法的效力层级的叙述，不正确的是（）。

A.法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式

B.地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章

C.行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和部门规章，高于地方性法规

D.省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的较大的市人民政府制定的规章

【答案】：C

6、注册建造师不能从事()。

A.工程项目总承包管理

B.工程项目管理服务

C.工程技术经济咨询

D.注册单位资质许可范围外的工作

【答案】：D

7、物权变更自登记时发生法律效力的是()。

A.船舶所有权

B.土地抵押权

C.机动车所有权

D.地役权

【答案】：B

8、某市一商业项目进行招标，招标人无权没收投标人的投标保证金的情形是()

A.递交投标文件截止后撤销投标文件

B.递交了投标文件，但是在递交投标文件截止日前又反悔，收回了投标文件

C.中标后无正当理由不与招标人订立合同

D.中标后未能在规定期限内提交履约保证金

【答案】：B

9、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。

A.抢修

B.抢险

C.抢工期

D.生产工艺要求必须连续

【答案】：C

10、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1

B.2

C.12

D.24

【答案】：A

11、出卖人因违反合同不能按时提供货品，导致双倍返还定金，这是供应商承担的（）。

A.侵权责任

B.违约责任

C.赔偿责任

D.缔约过失责任

【答案】：B

12、关于城市护建设税的说法,正确的是（

A.城市维护建设税,以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据

B.城市维护建设税,与消费税、增值税、营业积分别缴纳

C.城市维护建设税税率统一为5%

D.凡激纳消费税、增值税、营业税的单位,都是城市维护建设税的纳税义务人

【答案】：D

13、未取得注册证书和执业印章而担任大中型建设工程施工单位项目负责人的，其所签署的工程文件（）。

A.无效

B.有效

C.在工程质量合格的前提下有效

D.经监理工程师认可才有效

【答案】：A

14、乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由（）。

A.乙承担赔偿责任

B.丙承担该损失

C.甲承担赔偿责任

D.乙和丙应共同承担损失

【答案】：B

15、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是()。2014

A.人民法院

B.建设行政主管部门

C.工商行政主管部门

D.监理单位

【答案】：A

16、当事人协商一致，可以变更合同。下列事项的变更，需要当事人协商一致进行合同变更的是()。

A.采购数量变更

B.公司名称变更

C.合同签约人员变更

D.公司法定代表人变更

【答案】：A

17、2007年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2008年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期截止日是（）。

A.2009年3月

B.2009年6月

C.2010年3月

D.2011年6月

【答案】：C

18、某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。买房人可要求房产商返还（）万元。

A.20

B.32

C.36

D.40

【答案】：C

19、某工程项目施工过程中，施工单位根据建设单位提供的地下管线资料进行基坑挖掘作业，将一根未标识的电缆挖断造成停电事故，则对该起事故应承担责任的是()。

A.施工单位

B.建设单位

C.建设单位和施工单位共同

D.地下管线专业管理机构

【答案】：B

20、关于《民法典》中的自愿原则，下列表述错误的是()。

A.合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定

B.当事人与谁订合同自愿

C.当事人订不订合同自愿

D.当事人选择由哪一级法院管辖合同纠纷自愿

【答案】：D

21、经批准需要使用国有建设用地的建设项目，申请建设用地须经（）批准。

A.县级以上土地行政主管部门

B.当地人民政府

C.自然资源主管部门的同级人民政府

D.自然资源主管部门的上级土地管理部门

【答案】：C

22、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定：签约后一周内交付货物，届时合同生效；施工企业有权？……提取或…？提取货物，关于该仓储合同的说法，正确的是()。2017真题

A.该仓储合同签订即生效，不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费

【答案】：A

23、下列责任中属于设计单位安全责任的是()。

A.确定安全施工措施所有费用

B.对施工安全技术措施进行审查

C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见

【答案】：D

24、关于法的备案和审查，说法正确的是()。

A.行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应在公布后的15日依法报有关机关备案

B.自治条例、单行条例报送备案时，不需要说明对法律、行政法规、地方法规作出变通的情况

C.社会团体、企业事业组织认为行政法规、地方性法规同宪法或者法律相抵触的，可以向全国人大常委会书面提出进行审查的要求

D.国务院、中央军事委员会认为行政法规、地方性法规同宪法或者法律相抵触的，可以向全国人大常委会书面提出进行审查的要求

【答案】：D

25、缴纳基本养老保险费时，用人单位应当按照国家规定缴纳基本养老保险费，该费用是按照企业（）的一定比例缴纳。

A.营业额

B.利润

C.管理费

D.职工工资总额

【答案】：D

26、下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。

A.超越本单位资质等级承揽工程的

B.以他人名义承揽工程的

C.施工中偷工减料的

D.将工程转包的

【答案】：A

27、甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为，依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以（）。

A.向上级仲裁委员会申诉

B.向人民法院起诉.

C.请求法院撤销仲裁裁辨

D.向市人大常委会申诉

【答案】：C

28、根据《安全生产法》规定，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍()。

A.可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离

B.可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口

C.不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外

D.不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离

【答案】：D

29、延付或者拒付租金的诉讼时效期间为()年。

A.1

B.2

C.4

D.20

【答案】：A

30、根据建设工程质保证全管理力法》,关于预留质保证全的说法,正确的是()

A.合同约定由承包人以银行保代预保证金的,保函金额不得高于工程价款结算总额的5%

B.采用工程质量保证担保,工程质量保险等保证方式的,发包人不得再预留保证金

C.社会投资项目采用预保证金方式的,发、承包双方应当将保证金交由第三方全融机构托管

D.在工程项目竣工前,已经缴纳履约保证全的,发包人可以同时预留工程质量保证全

【答案】：B

31、关于竣工档案归档的说法，正确的有()。

A.总承包单位应当在建设工程竣工验收后，及时向城建档案馆移交施工档案

B.实行总承包的项目，分包单位的档案资料可以直接向建设单位移交

C.档案归档应在工程项目竣工验收后6个月内完成

D.勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交

【答案】：D

32、某施工企业于2011年7月10日取得安全生产许可证，则许可证至()届满。

A.2014年7月10日

B.2015年7月10日

C.2012年7月10日

D.2013年7月10日

【答案】：A

33、建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（）。

A.法院对垫资应当按照工程欠款处理

B.由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效

C.法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持

D.法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持

【答案】：C

34、关于工程竣工日期的说法，错误的是()。

A.经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期

D.建设工程竣工前，当事人对工程质量有争议的，工程质量经鉴定合格后，以鉴定日期为竣工日期

【答案】：D

35、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。（2015）

A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C.对该诉讼请求全部不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【答案】：B

36、根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是()。

A.填埋

B.热解

C.堆肥

D.焚烧

【答案】：A

37、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

【答案】：B

38、某建设工程项目发生生产安全事故，施工总承包应当在1小时内负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报，报告的内容不包括（）

A.事故发生的时间、地点以及现场情况

B.事故中伤亡人数和初步估计的直接经济损失

C.事故的简要经过与已经采取的措施

D.事故的原因、性质和事故责任

【答案】：D

39、《固体废物污染环境防治法》规定，工程（）应当及时清运工程施工过程中产生的固体废物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或者处置。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】：C

40、关于行政许可的说法，正确的是()。

A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时，一律进行听证

C.行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项

D.行政许可可以统一办理或者联合办理

【答案】：D

41、下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。

A.招标人就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

B.招标人组织全部潜在投标人踏勘现场

C.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

D.招标人未按照招标文件规定的时间、地点开标

【答案】：A

42、以出让万式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件盒国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。（2013）

A.土地主管部门

B.建设行政主管部门

C.城乡规划主管部门

D.授权的镇人民政府

【答案】：C

43、《民法典》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的()。

A.5％

B.10％

C.20％

D.25％

【答案】：C

44、根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（）。（2016）

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

【答案】：A

45、参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费（）年的，按月领取基本养老金。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】：B

46、根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期三年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

【答案】：C

47、行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行政管理行为是（）。

A.行政许可

B.行政处罚

C.行政强制

D.行政裁决

【答案】：A

48、关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是()。

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布

B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布

C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布

D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限

【答案】：B

49、某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定王某为建筑设计师，王某完成了设计方案并交付建设单位使用，其王某享有的权利是（）。

A.使用权

B.著作权

C.署名权

D.所有权

【答案】：C

50、某商品房工程开发商向银行办理抵押贷款2000万元，工程竣工验收后欠施工单位500万元工程款，开发商卖给王某等商品房10套，已支付全部房款，银行和施工单位均向人民法院提起诉讼，要求拍卖已建成的全部房屋还款，则（）。

A.银行的贷款在先,拍卖后所得款项由银行优先受偿

B.施工企业的工程款优先保障,拍卖后应优先受偿

C.开发商卖给王某等商品房1套无效,应该拍卖

D.王某等购买的房屋有效,承包人和银行的优先受偿权不得对抗买受人

【答案】：D

51、下列属于应当承担缔约过失责任的情形是()。

A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审査

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

【答案】：D

52、下列各项中,不属于人民法院执行的根据的是（）。

A.发生法律效力的民事判决、裁定

B.发生法律效力的刑事判决、裁定中的财产部分

C.仲裁机构制作的发生法律效力的裁决书、调解书

D.在执行中,经执行员记入笔录的双方当事人自行和解达成的协议

【答案】：D

53、某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2007年7月2日完工，后安装工程于2007年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为（）。

A.2007年7月2日

B.2007年6月5日

C.2007年6月8日

D.2007年6月20日

【答案】：B

54、关于仲裁庭的组成，下列说法错误的是()。

A.仲裁庭可以由3名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定

B.当事人可以约定由1名仲裁员组成仲裁庭

C.由1名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定

D.仲裁庭由3名仲裁员组成的，设首席仲裁员

【答案】：C

55、下列有关安全生产许可证的违法行为中，应当予以“暂扣安全生产许可证”行为的是()。

A.转让安全生产许可证的

B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续施工的

C.取得安全生产许可证发生重大安全事故的

D.未取得安全生产许可证擅自开工的

【答案】：C

56、根据（标准施工招标文件》,关于建设工程争议评审的说法,正确的是()

A.当事人协议采用争议评审方式后,如果不接受评审组的建议或者越决,也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议

B.在争议评审期间,争议双方暂按总监理工程师的确定执行

C.争议评审制度是法定的争议解决方式

D.采用争议评审的,发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后,协商成立争议评审组

【答案】：B

57、某住宅楼工程,总承包单位将装饰装修工程分包。工程竣工验收后发现一些问题:主体工程混凝土出现部分渗漏、一些房间墙面瓷砖脱落等问题。关于该责任承担的说法,正确的是（）。

A.由总承包单位承担全部责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对主体混凝土质量承担责任,总承包单位与分包单位对墙面瓷砖质量承担连带责任

D.总承包单位对主体混凝土质量承担责任,分包单位对墙面瓷砖质量承担责任

【答案】：C

58、唐某和张某因为婚姻破裂主张离婚，现就离婚及之后的财产分割正在诉讼进行中。关于该案的审判，下列哪一说法是正确的()。

A.唐某与张某共同提出申请不公开审理此案，法院可据此不公开宣判

B.根据相关法律规定，该案不应当公开审理，但应当公开宣判

C.法院根据当事人的申请不公开审理此案，但应当公开宣判

D.法院应当公开审理此案并公开宣判

【答案】：C

59、某建设工程于2006年9月15日竣工验收合格并投入使用，按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在（）前，将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。

A.2006年9月30日

B.2006年10月15日

C.2006年11月15日

D.2006年12月15日

【答案】：A

60、关于投标联合体资格条件的说法，正确的是()。

A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可

B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可

C.联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件

D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级

【答案】：C

61、甲、乙双方当事人达成仲裁协议(仲裁协议有效)，甲方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，乙方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当()。

A.驳回起诉

B.予以审理

C.终止审理

D.终止起诉

【答案】：A

62、某施工电梯因缺少专业机构检测标准即投入使用，建设行政主管部门对其作出查封、扣押的决定，该决定属于(),至少应由()行政执法人员实施。

A.行政处罚，2名

B.行政处罚，3名

C.行政强制措施，2名

D.行政强制措施，3名

【答案】：C

63、关于行政复议案件处理原则,正确的是()。

A.以书面审查为主,以调解为原则

B.以书面审查为主,以不调解为原则

C.以开庭审查为主,以调解为原则

D.以开庭审查为主,以不调解为原则

【答案】：B

64、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。

A.补充责任

B.共同责任

C.按份责任

D.连带责任

【答案】：D

65、关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）。

A.可以转包检测业务

B.具有独立的法人资格

C.是中介机构

D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质

【答案】：A

66、下对损失和费用中，属于建筑工程一切险的保险责任范围的是（）。

A.爆炸造成的施工企业人员伤亡

B.设计错误引起的损失和费用

C.自燃造液的保险财产自身的损失和费用

D.维修保养的费用

【答案】：A

67、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是()。

A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿

B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿

C.该质量问题是乙造成的，与甲无关

D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%

【答案】：B

68、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法正确的是()。2017真题

A.可随时解除合间

B.享有留置权

C.不得单方变更设计

D.可请求法院撤销合同

【答案】：A

69、下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是（）。（2015）

A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施

B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练

C.参加生产安全事故的调查和处理工作

D.协调配备项目专职安全生产管理人员

【答案】：B

70、2012年4月6日，甲建筑公司与乙水泥厂签订了一个购买水泥的合同，合同价为100万元，约定违约金比例为1%。同时，应水泥厂的要求甲建筑公司交付了2万元定金。合同交货时间为2012年8月6日。2012年4月16日，乙水泥厂与甲建筑公司协议，由丙水泥厂代为提供水泥，甲建筑公司表示同意。但是，在2012年8月6日，丙水泥厂并没有按时提供水泥，则（）。

A.由丙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元

B.由丙水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元

C.由乙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元

D.由乙水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元

【答案】：D

71、甲与某施工企业签订了一份2年期的劳动合同,合同中约定的生效时间为2014年5月1日,为了考察甲是否具备相应的工作能力,合同约定了试用期,则试用期最长截止于（）。

A.2014年6月1日

B.2014年7月1日

C.2014年8月1日

D.2014年11月1日

【答案】：B

72、下列是法庭调查的陈述：①出示书证、物证和视听资料；②宣读鉴定结论；③宣读勘验笔录；④当事人陈述；⑤告知证人的权利义务、证人作证、宣读未到的证人证言。正确的排列顺序是（）。

A.①一②一③一④一⑤

B.②一①一④一③一⑤

C.④一⑤一①一②一③

D.③一④一①一②一⑤

【答案】：C

73、根据《招标投标法》有关规定，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。

A.二分之一

B.三分之二

C.三分之一

D.四分之一

【答案】：B

74、根据《劳动合同法》，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同的情形是()。

A.在试用期内迟到早退，不符合录用条件

B.因酒驾被判刑

C.严重违反公司规章制度，将公司商业秘密泄露给对手

D.非工作时间酗酒摔伤，医疗期满后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作

【答案】：D

75、关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是（）。2018真题

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准

【答案】：D

76、根据《建设工程质量管理条例》规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和（）。

A.建设工程质量监督机构

B.勘察单位

C.建设行政主管部门

D.设计单位

【答案】：A

77、根据相关规定，未经（）的证据不能作为认定案件事实的依据。

A.认证

B.质证

C.举证

D.作证

【答案】：B

78、下列关于企业信用档案的表述中，正确的是（）。

A.企业的信用档案主要记入不良行为记录

B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供

C.企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等

D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意

【答案】：C

79、以下各项中，不属于建设单位“不合理的干预行为”的是（）。

A.要求施工单位违法降低工程质量

B.迫使承包方以低于成本的价格竞标

C.任意压缩工期

D.与施工单位签订赶工奖励协议，激励施工单位提前完工

【答案】：D

80、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是()。（2012）

A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿

B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿

C.该质量问题是乙造成的，与甲无关

D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%

【答案】：B

81、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。

A.6个月

B.3个月

C.2个月

D.1个月

【答案】：B

82、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。（2015）

A.标的物交付

B.合同成立

C.合同生效

D.支付贷款

【答案】：B

83、（2019年真题）关于承揽合同解除的说法,正确的是（）

A.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人即可解除合同

B.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同

C.承揽人可以随时解除承揽合同,造成定作人损失的,应当承担赔偿责任

D.定作人可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当承担赔偿责任

【答案】：D

84、根据《建设工程安全生产管理条例》，应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职的人员不包括（）。

A.项目经理

B.项目技术员

C.施工单位的主要负责人

D.专职安全生产管理人员

【答案】：B

85、某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按（）的市场价履行。

A.订立合同时订立地

B.订立合同时履行地

C.履行合同时订立地

D.履行合同时履行地

【答案】：B

86、根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程竣工验收的主体是()。

A.施工单位

B.建设单位

C.建设行政主管部门

D.建设工程质量监督机构

【答案】：B

87、甲建筑施工企业于2012年5月10日变更名称和地址，按照《安全生产许可证条例》的规定，变更后应当在（）之前，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.2012年5月20日

B.2012年5月25日

C.2012年5月30日

D.2012年6月9日

【答案】：A

88、关于联合体中标后的合同签订，下列说法正确的是（）

A.联合体各方分别与招标人签订合同

B.联合体各方应当共同与招标人签订合同

C.联合体各方推选出代表人与招标人签订合同

D.由联合体中资质等级最高的单位代表联合体与招标人签订合同

【答案】：B

89、下列建设工程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是()条款。

A.工程范围

B.工程质量

C.拨款与结算

D.竣工验收

【答案】：B

90、某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35MPa，但是与之相对应的规范中的强制性标准为30MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。下列观点中正确的是（）。

A.由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

B.由于不符合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工

C.由于满足规范中的标准，属于合格产品.质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

D.根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

【答案】：A

91、（）是合同当事人权利义务指向的对象。

A.标的

B.数量

C.质量

D.价款或酬金

【答案】：A

92、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()。

A.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

B.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

C.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

D.建筑起重机械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

【答案】：A

93、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,施工企业负责人要定期带班检查施工现场,其每月检查时间应不少于其工作日的（）。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】：C

94、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是()。

A.国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度

B.土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝

C.打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工

D.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。

【答案】：A

95、关于建设工程监理的说法，正确的是()。

A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督

B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系

C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理

D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

【答案】：D

96、关于不动产物权设立的说法，正确的是()。

A.经依法登记，发生设立效力

B.合同签字盖章，发生设立效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记

D.未经登记，不动产交易合同无效

【答案】：A

97、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是（）。

A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】：B

98、某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得（）同意。

A.城市规划部门

B.建设行政管理部门

C.水行政主管部门

D.渔业主管部门

【答案】：C

99、根据《建设工程质量管理条例》，以下对施工单位质量责任和义务的正确表达是（）

A.施工单位不得转包和分包所承揽的工程

B.施工单位不得超越其资质等级许可的范围承揽工程

C.施工单位应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续

D.对涉及结抅安全的试块应现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

【答案】：B

100、甲公司与乙公司（建筑企业）于2008年4月签订了一份买卖合同，约定2008年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100t。同年5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾迟延交货事实。乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。有关该案的正确表达是（）

A.甲公司因不可抗力而延迟交货，对乙公司被扣罚的1万元损失不承担赔偿责任

B.甲公司因不可抗力而延迟交货，只对乙公司被扣罚的1万元承担赔偿责任

C.甲公司在取得主管机关有关灾情的证明后，免于承担赔偿乙公司1万元损失的责任

D.由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元损失的赔偿责任

【答案】：D

101、关于物权保护的说法，正确的是()。(2015真题)

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

【答案】：B

102、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。

A.2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B.2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产

C.2007年7月，施工单位注定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D.2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

【答案】：B

103、就法律关系的主体而言，债的主体()。

A.债权人和债务人都是特定的

B.债权人和债务人都是不特定的

C.债权人是特定的，债务人是不特定的

D.债权人是不特定的，债务人是特定的

【答案】：A

104、某施工企业的材料合同约定如果其中一方违约，则支付合同价款的10%作为违约金，同时该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳3000元作为定金。结果材料供应商没能照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值5万元，则承包商最多可以向材料供应商要求返还（）元。

A.1800

B.3000

C.5000

D.8000

【答案】：D

105、建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在()年内不得申请安全生产许可证（2013）

A.2

B.1

C.3

D.5

【答案】：B

106、建设工程合理使用年限是指程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限,从（）之日起算。

A.施工许可证办理

B.预验收合格

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

【答案】：C

107、根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。（2013）

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

【答案】：B

108、工程保险中属于强制保险的是()。

A.工伤保险

B.职业责任险

C.建筑工程一切险

D.意外伤害险

【答案】：A

109、张某是甲企业的销售人员，随身携带盖有甲企业公章的空白合同书，便于随时对外签约，后来张某因为收取回扣被甲企业开除，但空白合同书未被收回。张某以此合同书与不知情的李某签订了一份商品买卖合同，该买卖合同的效力是（）。

A.不成立

B.有效

C.无效

D.效力待定

【答案】：B

110、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（）年的，法院不予保护。

A.8

B.10

C.15

D.20

【答案】：D

111、下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是（）。

A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属法定连带责任

B.如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任

C.负有连带责任的每个债务人，都负有清偿部分债务的义务

D.工程总分包单位之间的连带责任是约定连带责任

【答案】：A

112、（2020年真题）关于租赁合同的说法，正确的是（）。

A.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

B.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效

C.租赁期限超过20年的，超过部分无效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

【答案】：C

113、依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，以下有关施工单位安全生产责任的表述，不正确的是（）。

A.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

B.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物应采取专项保护措施

C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员

D.施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装

【答案】：C

114、不良行为记录指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。

A.乡（镇）

B.县

C.市

D.省

【答案】：B

115、仓储保管企业甲保管了建设单位乙的一批预制构件，保管期满后，乙未支付保管款项，甲无法联系到乙，甲对保管的预制构件享有()权。

A.质押

B.抵押

C.留置

D.担保

【答案】：C

116、甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。

A.乙公司与丙公司均不承担清偿责任

B.应当由乙、丙公司承担连带责任

C.应当由甲公司承担全部债务

D.应当由乙公司承担全部债务

【答案】：B

117、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。

A.安全许可证

B.销售许可证

C.产品合格证

D.安装许可证

【答案】：C

118、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为()。（2015）

A.一般保证

B.效力待定保证

C.连带责任保证

D.无效保证

【答案】：A

119、李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5％，并约定利息按单利计算。李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息（）。

A.0.5万元

B.1.0万元

C.1.5万元

D.1.6万元

【答案】：B

120、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在()提出。

A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前

C.仲裁案件裁决作出前

D.仲裁庭首次开庭前

【答案】：D

121、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是()。2014

A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】：D

122、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后()小时内报告工程所在地建设行政主管部门。

A.1

B.2

C.12

D.24

【答案】：D

123、关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%

C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息

【答案】：A

124、以下关于审判监督程序的表述中，不正确的是（）。

A.当事人对生效的判决、裁定，认为有错误的，向原审法院申请再审

B.申请再审不停止判决、裁定的执行

C.有新的证据，足以推翻原判决、裁定的，人民法院应当再审

D.当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后6个月提出

【答案】：A

125、甲与乙订立了一份钢筋买卖合同，约定货款为40万元，乙向甲支付定金3万元，同时约定如任何一方不履行合同应支付违约金4万元。甲因将钢筋卖给丙无法向乙交货，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。

A.请求甲双倍返还定金6万元

B.请求甲双倍返还定金6万元，同时请求甲支付违约金4万元

C.请求甲支付违约金4万元，同时请求返还支付的定金3万元

D.请求甲支付违约金4万元

【答案】：C

126、甲、乙、.丙三人按50万元、30万元、20万元的出资额设立合伙企业，并书面约定逐年按出资额的比例分享利润、分担亏损。第一年税后利润100万元，第二年由于经营不善亏损200万元，则下列说法中，正确的是()。

A.第一年甲应分配利润50万元

B.第二年乙分担亏损30万元

C.清算之前，合伙人可以要求分割合伙企业财产

D.第二年若企业清算，三人共赔偿100万元，责任终止

【答案】：A

127、我国《劳动合同法》约定的劳动试用期最长不超过（）。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

【答案】：C

128、根据《安全生产法》，下列不属于生产经营单位主要负责人的安全生产职责的是()

A.对涉及安全生产的事项进行审查批准或者验收

B.保证本单位安全生产投入的有效实施

C.及时、如实报告生产安全事故

D.建立、健全本单位安全生产责任制

【答案】：A

129、根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，（）不符合工程监理单位质量责任和义务的规定。

A.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理

B.工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务

C.工程监理单位不得转让工程监理业务

D.工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理

【答案】：A

130、甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊，关于该合同中当事人义务的说法，正确的是（）。2018真题

A.甲向乙承担交付塔吊的义务

B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务

C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务

D.乙向甲履行交付租金的义务

【答案】：D

131、根据《建没工程质量管理条例》，下列情开中，属于违法分包的是()

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的

C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的

D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

【答案】：B

132、李某研发了一种混凝土添加剂，向国家专利局提出实用新型专利申请，2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件，经过审查，2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。2018真题该专利权届满的期限是（）。2018真题

A.2033年8月16日

B.2030年5月12日

C.2023年8月16日

D.2020年5月12日

【答案】：D

133、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定.则人民法院对承包人的请求应（）。

A.予以支持

B.不予支持

C.征求发包人意见

D.要求承包人提供证据

【答案】：B

134、下列选项中，属于劳动合同的必备条款的是（）。

A.补充保险和福利待遇

B.劳动合同期限

C.试用期

D.培训事项

【答案】：B

135、关于仲裁的说法，正确的是()。2016

A.仲裁委员会隶属行政机关

B.仲裁以公开审理为原则

C.仲裁委员会由当事人协商确定

D.仲裁裁决作出后可以上诉

【答案】：C

136、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】：B

137、根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险期限是()。

A.自保险办理之日起到危险工作结束之时

B.自项目开工之日到工程竣工验收合格之日

C.自项目材料运抵工地之日到工程验收合格之日

D.自项目开工之日到工程交付使用之日

【答案】：B

138、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物损毁或者造成人身、财产损害的，()应当承担赔偿责任。

A.保修人

B.建筑物所有人

C.发包人

D.保修人与过错方

【答案】：A

139、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖

A.工程所在地

B.被告住所地

C.原告住所地

D.合同签字地

【答案】：A

140、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴施工现场（2013）

A.12

B.36

C.48

D.24

【答案】：D

141、某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机,则下列情形中，会导致要约失效的是()。

A.建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更

B.承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺

C.建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知

D.建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知

【答案】：B

142、甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法中，正确的是()。

A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷

B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决

C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷

D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷

【答案】：C

143、在某一委托代理事项中，委托代理人B为被代理人A的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人A的同意。事先没有取得被代理人A同意的，应当在事后及时告诉被代理人A，如果被代理人A不同意，由（）向所转托的人的行为负民事责任。

A.代理人

B.被代理人A

C.代理人B和被代理人A按比例

D.代理人B和被代理人A连带

【答案】：A

144、某建筑节能分部工程施工完毕后，由（）组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】：C

145、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。2014

A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债

【答案】：A

146、某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。该施工单位对王某需承担的责任是()

A.刑事责任

B.违约责任

C.侵权责任

D.行政责任

【答案】：C

147、根据我国仲裁法的有关规定，下面关于仲裁机构组织性质的说法，正确的是（）。

A.属带有行政性的组织，隶属于各省、市、自治区的法制局

B.属民间性组织，但各省、直辖市、自治区中设区的市所设立的仲裁机构，与省、直辖市、自治区所设立的仲裁机构有隶属关系

C.属民间性组织，独立于行政机关

D.属民间性组织，但仲裁委员会秘书处的日常工作人员隶属于有关的行政机关

【答案】：C

148、施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《民法典》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向（）主张。

A.乙

B.丙

C.乙或丙均可

D.乙或丙均不可

【答案】：B

149、在历史文化名城名镇名村保护范围内，禁止（）。

A.修建加油站

B.影视摄制或大型群众活动

C.修建停车场

D.拆除历史建筑以外的建筑

【答案】：A

150、《建筑法》规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当()向批准机关报告情况。

A.中止施工起1个月内

B.15日内

C.6个月内

D.及时

【答案】：D

151、根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，造成50人以上100人以下重伤的事故是（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

【答案】：B

152、因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

A.建设行政主管机关

B.招标人或其委托的招标代理机构

C.原评标委员会

D.新组建的评标委员会

【答案】：C

153、下列关于物权的说法,正确的是（）

A.物权是权利人直接支配的权利,无须他人的意思或义务人的行为介入

B.根据“一物一权”原则,一物上面只能有一个担保物权

C.物权是绝对权,因此权利人和义务人都是不特定的

D.能够成为物权权利人的只有法人和自然人

【答案】：A

154、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。

A.16

B.10

C.12

D.4

【答案】：C

155、根据《建筑法》,应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料的义务主体是（）。

A.建设单位

B.勘察单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：A

156、下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的()。

A.将承包的工程转包或违法分包

B.拖欠工程款

C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程

D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除

【答案】：A

157、关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建设工程中为了保护被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理

【答案】：D

158、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，强制性标准监督检查的内容不包括（）。

A.工程项目是否达到优良标准

B.技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定

D.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

【答案】：A

159、监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某()。

A.可以要求施工单位修改设计

B.应当报告建设单位要求施工单位修改设计

C.应当报告建设单位要求设计单位修改设计

D.应当要求设计单位修改设计

【答案】：C

160、乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）。

A.应以备案合同作为结算工程价款依据

B.该补充协议属于可撤销合同

C.应以补充协议座位结算工程价款依据

D.乙方行为构成合同违约

【答案】：A

161、建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。

A.12

B.36

C.48

D.24

【答案】：D

162、安全生产监督管理部门职权地使用正确的是（）。

A.有权调阅经营单位的所有资料

B.有权作出行政处分决定

C.有权责令从危险区域内撤出作业人员

D.有权扣押不服从监督的企业设施

【答案】：C

163、某设备供应商，不按设备采购合同的约定交付设备，设备供应商应承担（）。

A.侵权责任

B.刑事责任

C.违约责任

D.行政责任

【答案】：C

164、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）。

A.整改，并及时报告有关主管部门

B.整改，并及时报告建设单位

C.暂时停止施工，并及时报告建设单位

D.暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

【答案】：C

165、下列选项中，可以作为抵押物的财产的是()。

A.某学校校办工厂的货车

B.某医院的医疗器械

C.耕地、宅基地等集体所有的土地使用权

D.使用权有争议的财产

【答案】：A

166、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理()2016

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续

D.工程质量监督手续

【答案】：D

167、某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定在2018年5月20日作出，施工单位5月25日收到。11月1日施工单位欲通过有关途径申请撤销该处罚决定，则下列说法正确的是()。

A.施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉

B.施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉

C.施工单位只能向法院起诉

D.施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉

【答案】：C

168、建筑业企业从事施工活动的范围是（）。

A.营业执照的范围

B.合同的范围

C.资质等级许可的范围

D.工程实际范围

【答案】：C

169、根据《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：C

170、建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以（）的方式告诉被保险人。

A.书面

B.口头

C.通知

D.布告形式张贴于施工现场

【答案】：D

171、根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。2014

A.国务院环保部门

B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门

D.大气污染排放总量控制区内的人民政府

【答案】：D

172、某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成。则该专项方案应由（）来组织专家论证。

A.总承包单位

B.建设单位

C.分包单位

D.监理单位

【答案】：A

173、甲施工总承包企业承包某工程项目，将该工程的专业工程分包给乙企业，乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业，工程完工后，上述专业工程质量出现问题。经调查，是由于丙企业施工作业不规范导致，则该专业工程的质量责任应当由（）。

A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任

B.丙企业对建设单位承担责任

C.甲施工总承包企业、乙企业和丙企业对建设单位共同承担责任

D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任

【答案】：D

174、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内向()提出。

A.三个月，原仲裁机构

B.六个月，仲裁机构所在地中级法院

C.六个月，被申请人住所地基层法院

D.二年，仲裁机构上级主管部门

【答案】：B

175、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。（2012）

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

【答案】：A

176、甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，（）可以为这笔贷款提供保证担保。

A.市政府建设行政主管部门

B.乙银行

C.丙建筑工程公司

D.丁大学

【答案】：C

177、下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类的是()。

A.书证

B.证人证言

C.律师代理意见

D.鉴定结论

【答案】：C

178、关于施工现场排水管网设施的保护和拆改，以下说法正确的是（）。

A.工程开工前，施工单位应查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况

B.建设单位应与施工单位、设施维护运营单位各自制定设施保护方案

C.工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，施工单位应制定拆除、改动方案

D.建设单位承担重建、改建和采取临时措施的费用

【答案】：D

179、拍卖公司接受委托，组织拍卖出让某宗国有土地使用权，建设单位竞买成功后应当与()签订国有土地使用权出让合同。

A.省人民政府

B.市人民政府

C.市土地管理部门

D.拍卖公司

【答案】：C

180、下列关于执行的说法，正确的是（）。

A.执行程序都是因当事人的申请而开始的

B.申请执行的期限，双方或一方当事人是公民的为1年，双方是法人或其他组织的为6个月

C.申请执行的期间为2年

D.具有执行力的裁判文书由作出该裁判文书的法院负责执行

【答案】：C

181、招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则下列表述中正确的是（）

A.不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金

B.同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金

C.不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金

D.同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金

【答案】：D

182、甲于2015年7月1日完成了某项发明创造，并于2015年7月4日向国家知识产权局受理处直接递交了专利申请。乙也于2015年7月1日完成了同样的发明创造，并于7月2日上午到邮局寄出了专利申请，国家知识产权局2015年7月4日收到该申请。如果甲乙二人的申请均符合其他授予专利权的条件，则专利权应当授予何人？

A.甲

B.乙

C.甲和乙共有

D.经甲和乙协商确定的人

【答案】：B

183、某建筑施工企业因未能采取有效措施防治扬尘污染，受到罚款处罚并被责令改正。施工企业拒不改正的，行政机关可以（）。

A.责令停业整顿

B.降低资质等级

C.按日连续处罚

D.吊销资质证书

【答案】：C

184、关于劳动纠纷的解决，理解正确的是（）。

A.一方当事人在协议约定期限内不履行企业调解协议的，另一方当事人可以申请强制执行

B.劳动争议仲裁实行的是约定管辖

C.当事人对劳动争议仲裁裁决不服的，可以向法院起诉

D.劳动争议仲裁实行一裁终局制度

【答案】：C

185、甲公司经常派采购员乙与丙建材公司订立建筑材料采购合同。乙调离后，又持盖有甲公司公章的合同书与尚不知其已调离的丙公司订立一份合同，并按照通常做法提走货款后逃匿。对此甲公司并不知情。下列关于此责任承担的说法中，正确的是()。

A.甲公司不承担责任

B.甲公司应与丙公司共同承担责任

C.丙公司承担主要责任

D.甲公司承担全部责任

【答案】：D

186、关于建设工程质量保证金的说法，正确的是()。

A.在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金

B.建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%

C.承包人不得以银行保函替代预留保证金

D.采用工程质量保险的，发包人可以同时预留保证金

【答案】：A

187、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,负责重大事故调查的是（）。

A.省级人民政府

B.设区市级人民政府

C.县级人民政府

D.国务院

【答案】：A

188、下列有关承担违约责任的说法，正确的是（）。

A.违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任

B.当事人既约定了违约金又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金条款或定金条款，但两种违约责任不能合并使用

C.当事人一方履行合同不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其他损失的，此时就不应再承担赔偿责任

D.合同约定违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，此时不论损失多大，均只应向损失方支付合同约定的违约金

【答案】：B

189、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()。

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

【答案】：D

190、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是()。2017真题

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

【答案】：B

191、当事人订立合同后合并的，由（）行使合同权利，履行合同义务。

A.原法人

B.合同约定的当事人

C.原法人的上级主管机关

D.合并后的法人或者其他组织

【答案】：D

192、就法律关系的主体而言，债的主体（）

A.双方都是特定的

B.双方都是不特定的

C.债权人是特定的，债务人是不特定的

D.债务人是特定的，债权人是不特定的

【答案】：A

193、关于建设工程缺陷责任期的说法正确的是()。

A.缺陷仅指建设工程质量不符合工程建设的强制性标准、设计标准

B.缺陷责任期由发承包双方在承包合同中约定应当不超过1年

C.由于承包人原因导致工程无法按照规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

D.缺陷责任期从工程提交竣工验收后报告之日起计

【答案】：C

194、某工程的施工现场，施工人员发现脚手