2026年监理工程师之合同管理考试题库500道含完整答案【典优】

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、儿童少年应（）脂肪的摄取。

A.限制

B.增加

C.不强调限制

D.不主张供给

【答案】：C2、“变更管理”的程序包括：监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签发变更指令、承包人提交实施方案。正确的顺序是（）。

A.④-①-②-③

B.③-④-②-①

C.①-③-②-④

D.①-④-②-③

【答案】：D3、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高

【答案】：B4、设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在（）一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

【答案】：B5、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分不可抗力的后果责任。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

【答案】：D6、下列关于监理人的职责，说法错误的是（）。

A.监理人对承包人报送的施工组织设计应当进行审查，并要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改

B.合同进度计划是控制合同工程进度的依据，仅对监理人具有约束力

C.监理人可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划

D.监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知

【答案】：B7、被保险人在（）期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任。

A.从事非法活动

B.驾驶无有效行驶证的机动车

C.从事建筑施工工作

D.醉酒

【答案】：C8、FIDIC标准合同文本中的（ ），适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。

A.《施工合同条件》(1999年版，2017年第2版)

B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)

D.《简明合同格式》(1999年第1版)

【答案】：A9、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方()

A.必须适用违约金条款

B.必须适用定金条款

C.可以选择适用违约金或定金条款

D.两者都不能适用，因约定无效

【答案】：C10、根据《标准施工合同》工程一切险的被保险人应是（）。

A.发包人和监理人

B.承包人和监理人

C.承包人和分包人

D.发包人和承包人

【答案】：D11、甲单位与釆购员某乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价釆购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是（）。

A.甲有权拒绝向丙、J承担责任

B.由于甲单位存在过失,两份合同均属于表见代理

C.由于乙行为违法,两份合同均属于无效合同

D.甲对丙应承担付款义务

【答案】：D12、依据《担保法》，()担保方式只能由合同当事人本人提供担保。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金

【答案】：D13、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为()。

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：B14、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表

【答案】：B15、根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（）。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

【答案】：B16、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A.勘察合同

B.仓储合同

C.施工合同

D.监理合同

【答案】：A17、某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。

A.乙，5950万元

B.乙，6200万元

C.丙，5950万元

D.丙，6050万元

【答案】：B18、根据《标准施工招标文件》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人

【答案】：B19、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月

A.6

B.8

C.9

D.12

【答案】：A20、签订保证合同的主体是（）。

A.保证人与债务人

B.保证人与债权人

C.保证人、债务人与债权人

D.债权人与债务人

【答案】：B21、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。

A.供货商

B.铁路运输部门

C.监理工程师

D.供货商和铁路运输部门

【答案】：B22、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。

A.建筑材料

B.建筑设备

C.勘察设计

D.知识产权

【答案】：C23、（2019年真题）下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.股份公司

D.合伙企业

【答案】：B24、缺铁性贫血的病因包括（）。

A.铁消耗增加

B.膳食铁摄入不足

C.铁吸收少

D.运动量大

E.膳食铁摄入不足

【答案】：A25、设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为（）。

A.附加服务

B.额外服务

C.伴随服务

D.增值服务

【答案】：C26、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。

A.职业资格

B.授权范围

C.技术职称

D.授权时间

【答案】：B27、招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同。

A.中标通知书发出，15日

B.中标通知书发出，30日

C.中标通知书送达，15日

D.中标通知书送达，30日

【答案】：B28、下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）。

A.发展和完善建筑市场

B.普及相关法律知识，培养合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

【答案】：B29、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（）。

A.甲投标人，合同价为7040万元

B.甲投标人，合同价为7080万元

C.乙投标人，合同价为7050万元

D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】：B30、某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为19个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】：B31、下列关于标准设计施工总承包招标的说法中，错误的是（）。

A.包括设计要求的质量标准

B.招标人对招标文件的澄清不作为招标文件的组成

C.项目经理应当具备工程设计类或工程施工类注册执业资格

D.招标人给予未中标人设计成果补偿的，有权免费使用

【答案】：B32、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.分包人的资质能力不需要经过监理人审查

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需分包的工作仍需要经发包人同意

【答案】：B33、根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。

A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书

B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款

C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款

D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款

【答案】：D34、（2015年真题）下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。

A.建筑材料

B.建筑设备

C.勘察设计

D.知识产权

【答案】：C35、关于投标限价的说法，正确的是（）。

A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额

B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度

C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格

D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

【答案】：D36、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。

A.建筑物

B.施工工程技术

C.施工工程款

D.工程施工行为

【答案】：D37、烹饪方法需要注意的有（）。

A.料酒的用量

B.盐的用量

C.油的用量

D.糖的用量

E.熏制

【答案】：B38、某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()

A.不成立

B.成立

C.无效

D.可撤销

【答案】：B39、依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知，，文件中，可以()

A.要求投标人必须组成联合体投标

B.要求严格的专业资质等级

C.要求必须使用某种品牌的建筑材料

D.对本行业外的投标人提出特别要求

【答案】：B40、设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明()

A.要约生效

B.承诺生效

C.合同成立

D.合同生效

【答案】：C41、下列不属于初步评审的内容是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.报价评审

【答案】：D42、住宅分户轻质隔墙的隔声标准的隔声量应大于()

A.30d

B.35dB

C.40dB

D.45dB

【答案】：D43、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。

A.承包商不与分包商订立分包合同

B.不允许承包商将全部施工任务进行分包

C.采用成本加酬金的计价方式

D.采用单价合同的计价方式

【答案】：C44、关于施工阶段承包人违约处理的表述中，不正确的是（）。

A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同

B.对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正

C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误

D.监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知

【答案】：A45、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。

A.设计

B.施工

C.设备采购

D.材料采购

【答案】：A46、设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确

【答案】：B47、保修期自（）起算。

A.开工日

B.约定竣工日

C.缺陷责任期

D.实际竣工日

【答案】：D48、对某学生的膳食调查表明，全天总蛋白质的摄入量为80g，其中来源于粮谷类的为42g，动物性食物为30g，豆类食物为6g，其他食物来源为2g，该学生膳食中优质蛋白质的比例是（）。

A.47.5%

B.52.5%

C.45.0%

D.60.0%

【答案】：C49、(2014年真题)根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构

【答案】：C50、除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

A.7

B.10

C.14

D.28

【答案】：C51、下列组织或机构中，能作为保证人的是（）。

A.综合医院

B.公益性社会团体

C.国家机关

D.普通公民

【答案】：D52、（）反映了烹调过程中，食物总质量的变化。

A.重量损失因子（WLF）

B.重量保留常数（WRC）

C.重量损失系数（WLI）

D.重量保留因子（WRF）

【答案】：D53、下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）

A.单价合同

B.固定总价

C.可调总价

D.成本加酬金

【答案】：A54、我国居民的膳食结构属于（）。

A.动植物食物平衡的膳食结构

B.以植物性食物为主的膳食结构

C.以动物性食物为主的膳食结构

D.地中海膳食结构

【答案】：B55、在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1／2

B.1／3

C.1／4

D.1／5

【答案】：D56、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。

A.转账结算或托收承付

B.托收承付或验单付款

C.验单付款或验货付款

D.验货付款或转账结算

【答案】：C57、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（）的施工进度计划。

A.发包人审定

B.监理人批准

C.承包人投标文件提交

D.招标文件提出

【答案】：B58、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。

A.在到货5天前进行通知承包人

B.承包人会同监理人共同进行验收

C.要求提前交货时，承包人可以拒绝

D.如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担

【答案】：B59、下列招标采购阶段的管理任务中，（）是招标采购和合同管理工作的关键。

A.开展建设工程项目招标采购的总体策划

B.根据标准文本编制招标文件和合同条件

C.细化项目参建各相关方的合同界面管理

D.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式

【答案】：D60、下列指标不属于比的是（）。

A.某班女生人数占全班的56.9%

B.某地性别比例是105%

C.某小区高血压的患病率是10%

D.某地2005年贫血发病率为8%

E.某班性别比例是105：100

【答案】：A61、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。

A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期

B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期

C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期

D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期

【答案】：A62、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（）。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管

【答案】：C63、担保方式中的保证是指（），当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

A.债务人和债权人的约定

B.保证人和债务人的约定

C.保证人和债权人的约定

D.公证人和债权人的约定

【答案】：C64、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。

A.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命

B.由具有适当资格的一人至三人组成

C.成员可以包括业主代表和承包商代表

D.做出的决定具有强制约束力

【答案】：A65、设计施工阶段总承包合同履行过程中，南于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B66、轻度活动相当能量消耗为（）kcal/kg体重/min。

A.0.06

B.0.03

C.0.02

D.0.01

【答案】：C67、（）是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A.动产质押

B.不动产质押

C.权利质押

D.义务质押

【答案】：A68、（2018年真题）某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

【答案】：D69、根据九部委的《标准勘察合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（）。

A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意

B.勘察人可以自行更换项目负责人

C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意

D.勘察人应在更换7天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人

【答案】：C70、关于具有建筑装饰专业甲级设计资质的单位可以承接的设计项目，说法不正确的是（）。

A.也可以由具有建设工程设计综合资质的单位承接

B.也可以由具有建筑行业甲级设计资质的单位承接

C.也可以由具有建筑行业乙级设计资质的单位承接

D.包括建筑装饰专业范围内甲级专项工程设计项目

【答案】：C71、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()

A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延

B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延

C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延

D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延

【答案】：A72、根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。

A.不利地质条件

B.不利气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不利水文条件

【答案】：B73、某建设项目进行材料采购招标，项目估算费用为5000万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为160万元，某投标人只提交投标保证金140万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。

A.160

B.140

C.100

D.80

【答案】：D74、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。

A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现

B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致

C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整

D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

【答案】：B75、评标委员会的成员应为（）人以上单数。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：B76、投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的()。

A.2％

B.3％

C.4％

D.5％

【答案】：A77、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。

A.和解

B.调解

C.行政决定

D.仲裁

【答案】：D78、不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

【答案】：D79、下列关于合同计价方式的说法中，不正确的是（）。

A.单价合同多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况

B.固定单价合同对承包商而言，存在较大的报价风险

C.固定总价合同一般适合于工期较短、工作内容和工作量变化幅度不大的项目

D.固定总价合同对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制

【答案】：C80、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。

A.职业资格

B.授权范围

C.技术职称

D.授权时间

【答案】：B81、以下说法符合安全运动条件的是（）。

A.遵守自己的步调

B.超过负荷身体会崩溃

C.注意体重负荷

D.以上都是

【答案】：D82、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.雷电引起火灾

B.洪灾引起的沉降

C.台风导致脚手架坍塌

D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏

【答案】：D83、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是()。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调

【答案】：B84、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（）。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商

【答案】：C85、材料采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后（）日内，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。

A.14，10%

B.28，10%～30%

C.14，10%～30%

D.28，10%

【答案】：D86、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机械设备损坏及停工损失，由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同

【答案】：B87、根据FIDIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.已支付进度款累计金额

B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款

C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金

D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

【答案】：D88、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是()。

A.发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

【答案】：C89、关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

【答案】：B90、基准日后法律规定、规范和标准发生重大变化时，勘察人的下列做法正确的是（）。

A.直接按照最新规定完成勘察工作

B.仍然按照基准日时的规定完成勘察工作

C.向发包人提出遵守新规定的建议

D.向发包人提出遵守新规定的建议后按照最新规定完成勘察工作

【答案】：C91、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

【答案】：C92、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且出卖人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.标的物所在地

B.合同订立地

C.买受人订立合同时的营业地

D.出卖人订立合同时的营业地

【答案】：D93、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按()执行。

A.原价格

B.新价格

C.市场价格

D.原价和新价的平均价格

【答案】：B94、下列关于勘察费定金支付的说法正确的是（）。

A.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人

B.定金不得超过勘察费用的2%

C.因发包人的原因解除合同时，定金不予退还

D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还

【答案】：C95、居于施工合同履行管理的核心地位的是()。

A.设计人

B.发包人

C.监理人

D.项目经理

【答案】：C96、根据AIA文本，为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，属于（）。

A.代理型CM

B.风险型CM

C.管理型CM

D.责任型CM

【答案】：A97、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。

A.承包人可以单独进行检验

B.承包人单独进行的检验视为监理人不在场情况下进行

C.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认

D.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问不得要求重新检验

【答案】：A98、根据美国AIA标准合同文件，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商

【答案】：C99、工程总承包合同履行中，设计施工阶段承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，报送（）。

A.分包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人

【答案】：C100、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元

【答案】：C101、承包人对施工专业分包管理的职责是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查

【答案】：B102、项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.转代理

【答案】：A103、关于施工预付款担保的说法正确的是（）。

A.主要形式是银行汇票

B.金额一般与预付款金额相同

C.有效期始于承包人收到预付款之日

D.有效期止于工程竣工之日

【答案】：B104、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（），订立书面合同。

A.7日内

B.10日内

C.15日内

D.30日内

【答案】：D105、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

【答案】：A106、关于定金的表述，正确的是（）。

A.债务人履行债务后，定金应当收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

C.定金合同从合同成立之日起生效

D.定金数额为主合同标的额的20%

【答案】：B107、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为()日。

A.要约生效

B.承诺生效

C.附生效条件的合同条件具备

D.附生效期限的合同期限届满

【答案】：B108、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）

A.《施工合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工合同条件》

D.《设计施工和运营合同条件》

【答案】：A109、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.7

B.10

C.14

D.20

【答案】：D110、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。

A.设计文件

B.施工组织设计

C.价格清单

D.承包人建议书

【答案】：A111、承包商应从（）起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到（）止，这时工程照管责任应移交给业主。

A.开工日期，颁发工程接收证书之日

B.开工日期，工程竣工结算之日

C.材料设备进场之日，颁发工程接收证书之日

D.材料设备进场之日，工程竣工结算之日

【答案】：A112、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（）。

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【答案】：C113、某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()

A.A单位竣工日后1年

B.A单位工程竣工日后1年3个月

C.全部工程竣工日后1年

D.全部工程竣工日后1年3个月

【答案】：B114、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．

A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求

B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书

C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书

D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求

【答案】：B115、组织投标人踏勘现场的时间一般应在（）之前进行。

A.投标预备会召开15日之前

B.投标预备会召开之前

C.投标人资格预审之前

D.发售招标文件之前

【答案】：B116、按（）的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。

A.计价方式

B.计价范围

C.计价目的

D.计价规定

【答案】：A117、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效

【答案】：A118、设备采购招标中，以设备寿命周期成本为基础的评标价法中说法不正确的是（）。

A.设备寿命周期成本=报价+年限运行期间所发生费用-残值

B.全寿命期的费用最小的设备为最优

C.评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期，该寿命期即为设备的实际寿命

D.该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物

【答案】：C119、以下有关民事责任的承担，正确的是（）。

A.民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类

B.对于按份责任，平均承担责任

C.对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任

D.对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿

【答案】：C120、用于幕墙中的石材，下列规定哪一条是错误的？()

A.石材宜选用火成岩，石材吸水率应小于0.8%

B.石材中的含放射性物质应符合行业标准的规定

C.石板的弯曲强度不应小于8.0MPa

D.石板的厚度不应小于20mm

【答案】：D121、关于留置的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

【答案】：D122、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（）。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

【答案】：C123、经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（）。

A.应当经发包人代表确认后具有效力

B.应当经发包人确认后具有效力

C.与发包人代表发出的指示具有同等效力

D.其效力低于发包人代表发出的指示

【答案】：C124、预付款担保的主要形式为（）。

A.银行保函

B.保兑支票

C.银行汇票

D.现金支票

【答案】：A125、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（）之日起。

A.招标人发出中标通知书

B.发承包双方签订合同

C.中标人接到中标通知书

D.监理人发出开工通知

【答案】：B126、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

【答案】：D127、某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2013年2月5日开始动工。2013年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2013年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止

【答案】：A128、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，属于发包人对分包合同管理的是（）。

A.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权

B.对分包工程的批准

C.对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理

D.对分包商的施工进行监督、管理和协调

【答案】：B129、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

【答案】：D130、甲乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是()

A.甲必须按合同的约定交货，但可以要求乙提供相应的担保

B.甲有权不按合同的约定交货，除非乙提供了相应的担保

C.甲必须按合同的约定交货，但可以仅先交付部分货物

D.甲应按合同的约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任

【答案】：B131、由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（）。

A.原约定竣工日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者

D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者

【答案】：C132、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法不正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.合同履行过程中的分包工作需要征得发包人同意，但在投标文件中已说明并经发包人同意的分包除外

C.承包人征得发包人同意后可以将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并应经监理人审查

【答案】：C133、监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人（）。

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

【答案】：C134、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（）。

A.0.01%

B.1%

C.5%

D.10%

【答案】：B135、（2019年真题）美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。

A.承包商不与分包商订立分包合同

B.不允许承包商将全部施工任务进行分包

C.采用成本加酬金的计价方式

D.采用单价合同的计价方式

【答案】：C136、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】：C137、在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。

A.承包人必须接受

B.承包人可以不接受

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖

【答案】：B138、(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

【答案】：B139、如果食物供应以玉米、面粉为主，在配餐中添加（）可以提高食物的蛋白质生物价。

A.玉米

B.赤小豆

C.芝麻

D.大豆

【答案】：D140、合同公证与鉴证的相同点是()。

A.目的、法律效力、原则

B.范围、性质、目的

C.目的、原则、内容

D.法律效力、目的、性质

【答案】：C141、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同

【答案】：A142、接受投标书阶段的工作不包括（）。

A.资格预审

B.接收投标书

C.宣布开标

D.招标文件的澄清

【答案】：C143、以下（）专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高空作业工程

B.地下暗挖工程

C.大爆破工程

D.深水作业工程

【答案】：B144、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15

【答案】：A145、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（）。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

【答案】：D146、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则下列计算变更合同价款的方法正确的是（）。

A.按照报价单内类似工作的单价计算变更价款

B.参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价

C.根据成本加利润的原则商定或确定单价

D.参照设计单位提出的单价商定或确定单价

【答案】：B147、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（）日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.5

B.10

C.15

D.30

【答案】：D148、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（）。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

【答案】：D149、下列合同文件中，列入《标准勘察招标文件》合同附件格式的是()。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.协议书、履约保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.协议书、投标保函、预付款保函

【答案】：B150、发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，即为（）。

A.建设工程设计施工总承包合同

B.施工承包合同

C.施工分包合同

D.建设工程施工合同

【答案】：A151、关于抵押的说法正确的是（）

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

【答案】：B152、某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（)承担。

A.发包人

B.监理单位

C.承包人

D.维修公司

【答案】：A153、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程价款支付的说法，错误的是（）。

A.勘察设计费按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解

C.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划按比例进行分解

D.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解

【答案】：C154、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应()。

A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行

B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行

C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行

D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行

【答案】：C155、设计施工总承包合同未用开工通知是由于（）收到开始工作通知后首先开始设计工作。

A.工程师

B.承包人

C.分包人

D.监理人

【答案】：B156、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】：C157、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）。

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】：B158、（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.民事代理

【答案】：B159、履约保证金不同于定金，履约保证金的目的是担保承包商完全履行合同，主要担保（）符合合同的约定。

A.工期和成本

B.工期和质量

C.质量和成本

D.工期和施工安全

【答案】：B160、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56

【答案】：C161、下列细菌，具有嗜盐性的是（）。

A.变形杆菌

B.沙门菌

C.葡萄球菌

D.副溶血性弧菌

【答案】：D162、施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()

A.无权对该工程主张任何权利

B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权

C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿

D.可以留置该工程

【答案】：C163、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。

A.合同协议书、通用条款、专用条款

B.中标通知书、专用条款、协议书

C.中标通知书、专用条款、投标书

D.中标通知书、专用条款、工程量清单

【答案】：D164、建设工程勘察合同履行管理中，项目负责人管理正确的是（）。

A.勘察人应按照中标通知书的约定指派项目负责人

B.勘察人可以自行更换项目负责人

C.项目负责人2天内不能履行职责的，应委派代表代行其职责

D.项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证生命财产安全的紧急措施

【答案】：D165、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是()。

A.监理能力

B.监理收费

C.检测设备

D.企业信誉

【答案】：A166、不可用于抵押的财产是（）。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地所有权

D.正在使用的交通工具

【答案】：C167、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）．

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】：A168、某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是()

A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止

B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止

C.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止

D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止

【答案】：D169、下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是()。

A.建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包

B.在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策

C.在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的全部风险

D.部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施

【答案】：C170、无权代理行为属于（）。

A.无效行为

B.可撤销的行为

C.效力待定的行为

D.可变更的行为

【答案】：C171、某项目监理人于7月10日发出开工通知，承包人于7月11日收到该通知，通知中说明开工日期为8月1日，但承包人的开工准备还不满足开工条件，直至8月20日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。

A.7月10日

B.7月11日

C.8月1日

D.8月20日

【答案】：C172、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

【答案】：C173、材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（）的签约合同价为固定价格。

A.12个月

B.14个月

C.24个月

D.36个月

【答案】：A174、根据《标准材料采购招标文件》相关规定，招标条件应写明（）。

A.建设地点

B.招标条件

C.建设工期

D.本次招标采购材料的名称

【答案】：D175、承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，仍可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿

【答案】：D176、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.设计单位

B.工程咨询单位

C.监理单位

D.材料设备供应单位

【答案】：A177、施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。

A.发出开工通知

B.办理征地拆迁

C.办理施工现场外道路的通行权

D.办理施工现场内道路的通行权

【答案】：A178、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》

【答案】：A179、材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。

A.7

B.14

C.24

D.28

【答案】：A180、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。

A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认

B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示

C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函

D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认

【答案】：B181、根据《标准施工招标文件》，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。

A.投保人是发包人

B.应以承包人的名义投保

C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D.保险合同的有效期至工程保险期满为止

【答案】：C182、建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。

A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标

B.投标人在投标截止日前撤回其投标

C.投标保证金的有效期短于投标有效期

D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

【答案】：A183、承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用（）。

A.由发包人自行承担

B.从拟支付给承包人的款项中扣除

C.由发包人与原承包人按比例承担

D.由原承包人与监理人共同承担

【答案】：B184、采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。

A.设计方案的功能、技术、经济和美观

B.设计人员构成、业绩、从业经历

C.项目解读、设计构思

D.投标人信用情况和业绩

【答案】：A185、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。施工单位应支付的货款为（）。

A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

【答案】：A186、(2012年真题)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（)

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【答案】：C187、下列事项中，属于发包人在施工准备阶段应承担的义务是（）。

A.提供施工现场的地下管线资料

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.做好施工现场地下管线的保护工作

D.负责施工现场的安全保卫

【答案】：A188、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。

A.4850万元和5000万元

B.4850万元和4850万元

C.5150万元和5000万元

D.5150万元和4850万元

【答案】：A189、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日

【答案】：D190、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议

【答案】：D191、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。

A.甲、乙都应向发包人索赔

B.甲、乙分别承担对方的损失

C.甲、乙分别承担各自的损失

D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担

【答案】：A192、制定运动处方，需要根据以下因素，除（）以外。

A.确定运动目标

B.选择运动方式

C.确定运动速度

D.确定运动时间与频率

【答案】：C193、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。

A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任

B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任

C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提

D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提

【答案】：C194、关于建筑材料采购招标的说法，错误的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价

C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价

【答案】：C195、设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。

A.合同协议书

B.专用条款

C.价格清单

D.通用合同条款

【答案】：C196、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，美于该试验相应合同义务的说法，正确的是()

A.承包人负责试验并承担相应费用

B.发包人负责试验并承担相应费用

C.承包人负责试验，发包人承担相应费用

D.发包人负责试验，承包人承担相应费用

【答案】：C197、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。

A.工程结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算价的3%

D.签约合同价的3%

【答案】：D198、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失

【答案】：B199、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.由专用条款约定的一方

【答案】：B200、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。

A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知

B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书

C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工

D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书

【答案】：C201、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。

A.上传投标文件开始时间

B.实际传输完成时间

C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间

D.递交回执通知中载明的传输完成时间

【答案】：D202、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（）。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

【答案】：A203、菌落总数是（）的指标。

A.食品腐败变质

B.食品清洁状态

C.肠道致病菌污染

D.食品被粪便污染

【答案】：B204、（2020年真题）定金不得超过主合同标的额的（）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】：A205、在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。

A.监理人

B.承包人

C.发包人

D.分包人

【答案】：C206、下列关于标底的说法正确的是（）。

A.是招标文件的必备内容

B.不等于工程的概（预）算

C.等于合同价格

D.在招标过程中应当保密

【答案】：B207、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()

A.工程师有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔

【答案】：A208、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。

A.抵押合同成立

B.建筑工程竣工

C.抵押合同生效

D.抵押登记

【答案】：D209、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止

【答案】：A210、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现不包括（）。

A.发生与否的不确定性

B.赔偿额上限的不确定性

C.发生后果的不确定性

D.发生时间的不确定性

【答案】：B211、AIA系列合同条件中，D系列指的是（）。

A.建筑师行业内部使用的文件

B.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

C.合同和办公管理中使用的文件

D.建筑师企业与项目管理中使用的文件

【答案】：A212、关于技术服务，下列说法错误的是（）。

A.卖方应派遣技术熟练.称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务

B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理

C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担

D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员

【答案】：C213、下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。

A.勘察或设计费用清单

B.勘察设计机构设置及岗位职责

C.联合体协议书

D.法人代表人身份证明

【答案】：B214、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义矛盾时，优先结束的顺序是()。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函

【答案】：C215、下列各项中，不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况是（）。

A.施工过程中，承包人中途毁约

B.施工过程中，承包人任意中断工程

C.施工过程中，承包人按规定施工

D.承包人破产

【答案】：C216、下列关于设计施工总承包合同的特点，说法不正确的是（）。

A.设计方案不一定最优

B.发包人对承包人的监督和检查力度减弱

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔

【答案】：D217、根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。

A.暂列金额未包括在签约合同价内

B.暂列金额不可以计日工方式支付

C.暂列金额可能全部使用或部分使用

D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人

【答案】：C218、根据《担保法》，关于保证的说法，错误的是（）。

A.保证法律关系至少必须有三方参加

B.对债权人而言，连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按一般责任保证处理

D.国家机关不能作为保证人

【答案】：C219、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：A220、（2015年真题）根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。

A.只包括暂列金额，不包括暂估价

B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价

C.不包括暂列金额，只包括暂估价

D.既包括暂列金额，也包括暂估价

【答案】：D221、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函

【答案】：C222、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价

【答案】：B223、在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。

A.28日

B.56日

C.60日

D.90日

【答案】：D224、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是（）。

A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审

B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审

C.不进行报价，由评标委员会评估

D.不计入报价，中标后单独报价评审

【答案】：B225、(2017年真题)根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条例→投标函

【答案】：C226、按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。

A.监理委托函

B.工程变更申请书

C.监理合同专用条件

D.实施过程中与委托人签署的补充文件

【答案】：B227、下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是()

A.债权人必须以债务人的名义行使代位权

B.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意

C.代位权行使的费用由债权人自行承担

D.债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限

【答案】：D228、下列文件中，属于订立合同要约文件的是()

A.招标公告

B.资格预审合格通知书，

C.投标书

D.中标通知书

【答案】：C229、采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据

【答案】：C230、(2020年真题)关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是