淮安机械工程监理协议书

淮安机械工程监理协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：淮安华泰机械制造有限公司，

甲方地址：江苏省淮安市淮安区淮城镇工业大道88号，

甲方法定代表人/负责人：张明，

甲方联系方式

甲方为一家依法注册成立的机械制造企业，主要从事大型机械设备的研发、生产和销售。基于甲方在机械工程领域的业务需求，为确保项目建设的质量、安全和进度，甲方决定委托具有相应资质和经验的乙方提供监理服务。甲方在机械工程领域拥有丰富的行业资源和市场影响力，通过本次合作，旨在提升项目管理的专业水平，保障工程顺利实施，并最终实现设备的高效运行和长期效益。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：淮安工程监理咨询有限公司，

乙方地址：江苏省淮安市淮安区淮城镇科技园区创新路66号，

乙方法定代表人/负责人：李强，

乙方联系方式

乙方是一家专业从事工程监理服务的公司，具备国家认可的监理资质，拥有一支由资深工程师、监理专家和技术人员组成的团队。乙方向各行业客户提供全方位的工程监理服务，包括项目规划、质量控制、进度管理、安全管理等。凭借丰富的项目经验和专业的服务能力，乙方在行业内建立了良好的口碑，并与多家知名企业建立了长期合作关系。通过本次合作，乙方将充分发挥自身优势，为甲方的机械工程项目提供高质量的监理服务，确保项目符合相关标准和规范，帮助甲方实现项目目标。

双方合作的背景或前提条件如下：

甲方拟投资建设一套大型机械生产线项目，该项目涉及多个子工程和复杂的设备安装调试环节。为确保项目建设的专业性和合规性，甲方经多方考察和评估，选择乙方作为项目监理服务提供方。乙方基于自身在机械工程监理领域的专业能力和丰富经验，同意接受甲方的委托，为该项目的实施提供全过程监理服务。双方基于平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，达成以下合作意向，并签订本协议书，以兹共同遵守。

本协议的签订，既是甲方保障项目顺利实施的重要举措，也是乙方展示专业服务能力、拓展业务范围的重要契机。双方将以本协议为依据，充分履行各自的权利与义务，确保监理服务的高效、规范和优质，共同推动项目的成功落地。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于明确甲乙双方在淮安机械工程项目（以下简称“本项目”）中的权利与义务，确保项目按照国家及行业相关标准、规范以及设计要求顺利实施，并达到预定的质量、安全、进度和投资控制目标。乙方的监理服务范围包括但不限于以下内容：

1.对本项目的工程设计文件、施工组织设计、专项施工方案等进行审核，确保其符合规范要求；

2.对项目施工过程中的质量、安全、进度进行全过程监理，及时发现并纠正不符合要求的行为；

3.对项目使用的原材料、构配件、设备等进行检查验收，确保其质量合格；

4.对项目施工过程中的关键工序、隐蔽工程进行旁站监理，确保施工质量；

5.对项目施工过程中的安全文明施工进行监督，及时发现并消除安全隐患；

6.协助甲方进行工程量审核、变更管理和投资控制；

7.参与项目竣工验收，并出具监理意见；

8.完成甲方委托的其他与本项目相关的监理工作。

第二条定义

在本协议中，除非另有约定，下列词语具有以下含义：

1.“本项目”是指甲方委托乙方监理的淮安机械工程项目，包括但不限于项目的设计、施工、调试等各个阶段；

2.“监理规划”是指乙方根据本协议约定编制的项目监理实施方案，明确了监理工作的范围、内容、程序和方法；

3.“监理实施细则”是指乙方根据监理规划和项目实际情况编制的详细监理工作计划，明确了各阶段监理工作的具体要求；

4.“设计文件”是指本项目的设计图纸、设计说明、计算书等技术文件；

5.“施工组织设计”是指施工单位编制的施工方案、施工进度计划、资源配置计划等文件；

6.“专项施工方案”是指针对本项目特定工序或环节编制的专项施工方案，如深基坑支护方案、高大模板支撑体系方案等；

7.“原材料、构配件、设备”是指本项目施工过程中使用的各种建筑材料、构配件和设备；

8.“旁站监理”是指乙方监理人员在关键工序、隐蔽工程施工过程中进行的现场监督活动；

9.“工程变更”是指项目实施过程中对设计文件、施工组织设计、专项施工方案等进行的修改或调整；

10.“投资控制”是指乙方协助甲方对项目投资进行管理和控制，确保项目投资不超预算。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

(1)甲方的权力：

a.有权要求乙方按照本协议约定提供专业的监理服务，并对乙方的监理工作进行检查和监督；

b.有权对乙方的监理人员资格、监理工作质量进行考核，并要求乙方更换不符合要求的监理人员；

c.有权要求乙方及时提供监理工作报告、监理日志、旁站记录等监理资料；

d.有权对项目施工过程中的重大问题进行决策，并要求乙方提供专业意见和建议；

e.有权要求乙方配合甲方的其他相关工作，如工程验收、结算等。

(2)甲方的义务：

a.应按照本协议约定向乙方提供必要的信息和资料，包括但不限于项目设计文件、施工组织设计、专项施工方案等；

b.应按照本协议约定向乙方支付监理服务费用，并按时提供支付凭证；

c.应为乙方的监理工作提供必要的条件和便利，包括但不限于提供办公场所、交通通讯设备等；

d.应配合乙方进行项目检查、验收等工作，并对检查、验收结果进行确认；

e.应对项目施工过程中的重大问题及时进行决策，并通知乙方；

f.应遵守国家及行业相关法律法规，确保项目建设的合法合规。

2.乙方的权力和义务

(1)乙方的权力：

a.有权要求甲方按照本协议约定提供必要的信息和资料，并对甲方提供的信息和资料的真实性、完整性进行核实；

b.有权对项目施工过程中的质量问题、安全隐患、进度延误等问题提出整改要求，并监督整改落实；

c.有权要求施工单位按照设计文件、施工组织设计、专项施工方案等文件要求进行施工，并对施工过程进行监督；

d.有权参加项目相关会议，并对项目实施提出专业意见和建议；

e.有权要求甲方支付监理服务费用，并要求甲方提供必要的支付保障。

(2)乙方的义务：

a.应按照本协议约定组建专业的监理团队，并配备足够的监理人员，确保监理工作的顺利开展；

b.应按照本协议约定编制监理规划、监理实施细则，并报甲方审核批准；

c.应按照监理规划和监理实施细则的要求，对项目施工过程进行全过程监理，及时发现并纠正不符合要求的行为；

d.应对项目使用的原材料、构配件、设备进行严格检查验收，确保其质量合格；

e.应对项目施工过程中的关键工序、隐蔽工程进行旁站监理，并做好旁站记录；

f.应对项目施工过程中的安全文明施工进行监督，及时发现并消除安全隐患；

g.应定期向甲方提交监理工作报告、监理日志、旁站记录等监理资料，并接受甲方的检查和监督；

h.应配合甲方进行工程量审核、变更管理和投资控制，并提供专业的意见和建议；

i.应参与项目竣工验收，并出具监理意见；

j.应对项目监理过程中知悉的商业秘密进行保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露；

k.应遵守国家及行业相关法律法规和规范标准，确保监理工作的合法合规；

l.应接受甲方的考核和评价，并对考核和评价结果进行整改；

m.应在项目结束后，及时整理并移交所有监理资料，并配合甲方进行项目结算；

n.应在项目实施过程中，积极与甲方、施工单位等相关方沟通协调，确保项目顺利实施。

第四条价格与支付条件

1.本协议项下的监理服务费用为人民币肆拾伍万元整（¥450,000.00），该费用为固定总价，包含乙方提供本协议约定的全部监理服务所产生的全部费用，包括但不限于监理人员工资、办公费用、交通费用、通讯费用、资料费、保险费等。

2.付款方式：甲方应按照以下时间和金额向乙方支付监理服务费用：

（1）合同签订后十日内，甲方向乙方支付总费用的30%，即人民币壹拾叁万伍仟元整（¥135,000.00）；

（2）项目主体工程完工后十日内，甲方向乙方支付总费用的40%，即人民币壹拾捌万元整（¥180,000.00）；

（3）项目竣工验收合格后十日内，甲方向乙方支付剩余的30%，即人民币壹拾叁万伍仟元整（¥135,000.00）。

3.支付条件：乙方应在收到甲方支付款项后，开具等额的增值税发票，甲方凭发票进行付款。

4.支付账户：乙方应在签订本协议时向甲方提供其银行账户信息，如下：

开户名称：淮安工程监理咨询有限公司

开户银行：中国建设银行淮安市淮安区支行

账号：6222020100123456789

5.付款延迟：若甲方未按本协议约定按时支付监理服务费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过30日，乙方有权暂停监理服务，并要求甲方一次性支付全部监理服务费用及违约金。若甲方仍未能支付，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

第五条履行期限

1.本协议的有效期限为自本协议签订之日起至本项目监理工作完成之日止，共计壹佰贰拾天，自2024年1月1日起至2024年5月21日止。

2.关键时间节点：

（1）协议签订日：2024年1月1日；

（2）项目开工日：2024年1月15日；

（3）主体工程完工日：2024年4月1日；

（4）项目竣工验收日：2024年5月10日；

（5）监理服务完成日：2024年5月21日。

6.期限顺延：若因不可抗力或甲方原因导致监理服务无法按期完成，履行期限自动顺延，乙方无需承担延期责任。但甲方应在不可抗力或甲方原因发生后5日内通知乙方，并提供相关证明材料。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按本协议约定支付监理服务费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过30日，乙方有权暂停监理服务，并要求甲方一次性支付全部监理服务费用及违约金。若甲方仍未能支付，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

（2）甲方未按本协议约定提供必要的信息和资料，导致监理工作无法正常开展，乙方有权要求甲方限期提供，并要求甲方承担因此造成的损失。若甲方逾期未提供，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

（3）甲方对项目施工过程中的重大问题未及时进行决策，导致项目进度延误，甲方应承担因此造成的损失。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按本协议约定提供专业的监理服务，或监理工作质量不符合国家及行业相关标准、规范，甲方有权要求乙方限期整改，并要求乙方承担因此造成的损失。若乙方逾期未整改，或整改后仍不符合要求，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

（2）乙方未按本协议约定编制监理规划、监理实施细则，或未按监理规划和监理实施细则的要求对项目施工过程进行全过程监理，甲方有权要求乙方限期整改，并要求乙方承担因此造成的损失。若乙方逾期未整改，或整改后仍不符合要求，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

（3）乙方在监理过程中发现质量问题、安全隐患、进度延误等问题未及时提出整改要求，或未监督整改落实，导致项目出现重大损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

（4）乙方在监理过程中泄露甲方商业秘密，应向甲方支付违约金人民币伍拾万元整（¥500,000.00），并承担因此造成的损失。若因此给甲方造成严重后果，乙方还应承担相应的刑事责任。

（5）乙方在项目结束后，未及时整理并移交所有监理资料，或未配合甲方进行项目结算，甲方有权要求乙方限期整改，并要求乙方承担因此造成的损失。若乙方逾期未整改，或整改后仍不符合要求，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.违约金：本协议约定的违约金不足以弥补守约方损失的，守约方有权要求违约方赔偿全部损失。

4.解除协议：若一方严重违约，守约方有权解除本协议，并要求违约方赔偿因此造成的损失。

5.不可抗力：若因不可抗力导致本协议无法履行，双方应协商解决，并可根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

6.争议解决：若双方发生争议，应协商解决；协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规的变更、政策的调整等）、流行病疫情等。不可抗力事件应自其发生之日起持续影响本协议履行状态。

2.通知义务：任何一方在发生或预见发生不可抗力事件时，应在事件发生后五日内书面通知对方，并提供相关证明材料，如政府部门出具的事件证明、新闻报道、气象部门的数据等。若未能及时通知，导致对方遭受损失的，通知方应承担相应的赔偿责任。

3.责任免除：因不可抗力事件导致本协议无法履行或延迟履行，受影响一方应根据不可抗力事件的影响程度，部分或全部免除相应的违约责任。不可抗力事件消除后，双方应协商决定是否继续履行本协议，或根据事件影响调整协议内容。

4.协商处理：发生不可抗力事件时，双方应通过友好协商的方式处理，尽力减少事件带来的损失。协商过程中，双方应相互理解、相互支持，共同寻求解决方案。

5.不可抗力证明：双方在协商处理不可抗力事件时，应提供充分的不可抗力证明材料。若一方无法提供有效证明，另一方有权要求其补充或提供替代证明。若经双方确认存在不可抗力事件，且该事件导致本协议无法履行，双方应签署书面文件，确认解除本协议的相关条款。

6.不可抗力期间的费用：在不可抗力事件持续期间，双方应暂停或减少本协议项下的义务履行，并妥善保管因不可抗力事件造成的损失。若不可抗力事件导致一方遭受额外费用，该方有权要求对方承担，但需提供充分的证据证明该费用的合理性及与不可抗力事件的直接关联性。

第八条争议解决

1.协商解决：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。协商应在公平、合理、互利的原则基础上进行，双方应积极寻求共同接受的解决方案。协商过程中，双方应保持沟通，充分表达各自观点，并努力达成一致意见。

2.调解解决：若双方通过协商未能解决争议，可共同选择第三方调解机构进行调解。调解应遵循自愿、平等、公正的原则，调解员应根据事实和法律，提出调解方案，协助双方达成调解协议。调解协议达成后，双方应签署调解协议书，该协议书具有法律约束力，双方应共同履行。

3.仲裁解决：若双方通过协商和调解仍未能解决争议，或一方在协商和调解过程中拒绝参与，任何一方均有权将争议提交至具有管辖权的仲裁委员会进行仲裁。仲裁应按照仲裁委员会的仲裁规则进行，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点应为本协议签订地或甲方所在地，具体仲裁机构由双方协商确定；协商不成的，由仲裁委员会指定。

4.诉讼解决：若双方选择诉讼解决争议，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应遵守法院的审判程序，并提供相关证据材料。法院应根据事实和法律，作出公正的判决。

5.法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在签订本协议时，应确保其行为符合中国法律的规定，并承担由此产生的法律责任。

6.争议解决顺序：本协议规定了争议解决的多种方式，双方应按照协商、调解、仲裁或诉讼的顺序依次解决争议。除非双方另有约定，任何一方在选择了某种争议解决方式后，不得随意变更，除非得到对方的书面同意。

7.争议解决期间：在争议解决期间，双方应继续履行本协议中未受争议影响的条款，并应避免采取任何可能加剧争议或损害对方利益的行为。双方应保持合作态度，共同维护本协议的稳定性和有效性。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并可以通过专人递送、挂号信、电子邮件、传真或本协议约定的其他方式发送。通知在以下时间视为送达：（1）专人递送，在交付时；（2）挂号信，在寄出后第五日；（3）电子邮件，在发送时；（4）传真，在发送成功时。以电子邮件或传真方式发送的通知，应确认接收。若通过邮寄方式，则以邮戳日期为准。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本协议不可分割的一部分。任何未经书面同意的修改或补充均无效。

3.协议解除：除本协议约定的解除条件外，任何一方未经对方书面同意，不得单方面解除本协议。若一方严重违反本协议，守约方有权解除本协议，并要求违约方赔偿因此造成的损失。

4.保密条款：双方应对本协议内容及在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密进