边坡保护工程施工合同范本

边坡保护工程施工合同范本甲方（发包人）：________________________法定代表人：________________________地址：________________________乙方（承包人）：________________________法定代表人：________________________地址：________________________一、工程概况1.工程名称：_________边坡保护工程2.工程地点：________________________3.工程内容：包含但不限于边坡支护、排水系统施工、坡面绿化、监测设施安装等（具体以施工图纸及技术交底文件为准）。4.工程规模：边坡长度约______米，高度约______米（或根据实际设计文件确定）。5.质量标准：符合《建筑边坡工程技术规范》（GB____-2013）及相关行业标准，确保边坡稳定、排水通畅、绿化达标，工程验收合格。二、合同工期1.开工日期：以甲方签发的开工令为准。2.竣工日期：自开工令签发之日起______日历天内完成全部工程内容。3.工期调整：因不可抗力、甲方设计变更、非乙方原因的停窝工等情形，经甲方书面确认后，工期相应顺延。三、合同价款及支付1.合同金额：人民币（大写）_________元（小写：￥_________）。本价款为完成本合同工程内容的包干总价（或单价包干，根据实际计价方式调整），包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税费、安全文明施工费及质保期维护费等全部费用。2.计价方式：□固定总价合同（设计图纸范围内工程内容总价包干）；□固定单价合同（工程量按实结算，单价包干）。3.付款方式：预付款：合同签订后______日内，甲方向乙方支付合同金额的______%（不超过30%）作为预付款。进度款：工程完成______%（如土方开挖完成、支护结构施工完成等节点），经甲方及监理验收合格后______日内，支付至已完工程量对应价款的______%；全部工程完工并通过初验后，支付至合同金额的______%。竣工结算：工程竣工验收合格后______日内，乙方向甲方提交竣工结算文件，甲方收到后______日内完成审核，双方确认结算金额后______日内，支付至结算总价的______%（预留______%作为质量保证金）。质量保证金：质保期满无质量问题后______日内，甲方无息退还乙方质量保证金。四、双方权利与义务（一）甲方权利义务1.向乙方提供施工所需的地质勘察报告、设计图纸、施工场地等技术资料及条件，确保资料真实、准确。2.委派现场代表（姓名：______，联系方式：______）负责工程进度、质量的监督及协调工作。3.按合同约定支付工程款，组织工程验收，及时办理签证及结算手续。4.承担因甲方原因导致的设计变更、停窝工等费用及工期损失。（二）乙方权利义务1.编制施工组织设计（含安全专项方案），经甲方及监理审批后组织施工，确保施工安全、质量及进度。2.委派项目经理（姓名：______，资格证号：______）常驻施工现场，未经甲方书面同意不得擅自更换。3.严格按照设计图纸、施工规范及甲方要求施工，接受甲方、监理的监督检查，及时整改质量问题。4.承担施工期间的安全责任，做好施工现场的安全防护、文明施工及环境保护工作，因乙方原因造成的安全事故及损失由乙方承担。5.工程完工后，向甲方提交完整的竣工资料及验收申请，配合甲方完成竣工验收及结算工作。五、工程变更与签证1.甲方提出的设计变更，应提前以书面形式通知乙方，乙方应按变更要求施工。因变更导致工程量增减或费用变化的，双方按实调整合同价款。2.乙方提出的合理化建议或变更申请，需经甲方书面同意后方可实施，由此产生的费用及工期调整按双方约定执行。3.所有工程变更及签证须经甲方现场代表、监理工程师签字确认，作为结算依据。六、工程验收1.隐蔽工程验收：乙方完成隐蔽工程施工后，应提前______小时通知甲方及监理验收，验收合格后方可隐蔽；验收不合格的，乙方应整改至合格，工期不予顺延。2.分部分项验收：工程分阶段完成后，乙方应向甲方提交阶段验收申请，甲方应在______日内组织验收，验收合格后方可进入下一阶段施工。3.竣工验收：工程全部完工后，乙方自检合格并向甲方提交竣工验收申请及完整竣工资料，甲方应在______日内组织设计、监理等单位进行竣工验收。验收合格的，双方签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应在______日内整改完毕并重新申请验收。七、质量保修1.保修期：自工程竣工验收合格之日起______年（边坡支护工程保修期不少于2年，绿化工程保修期不少于1年，具体按国家及行业规定执行）。2.保修责任：保修期内，因乙方施工质量问题导致的边坡失稳、排水堵塞、绿化死亡等问题，乙方应在接到甲方通知后______小时内到场维修，费用由乙方承担；非乙方原因造成的损坏，乙方可收取合理维修费用。八、违约责任1.甲方逾期付款的，每逾期一日按应付金额的______‰向乙方支付违约金；逾期超过______日的，乙方有权暂停施工，工期顺延，且甲方应承担乙方的停工损失。2.乙方逾期竣工的，每逾期一日按合同金额的______‰向甲方支付违约金；因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应无偿返修至合格，工期不予顺延，且承担由此造成的甲方损失。3.任何一方擅自解除合同的，应向对方支付合同金额______%的违约金，并赔偿对方的实际损失。九、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工结算完成、质保期届满且质量保证金退还完毕时终止。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________法定代表人或授权代表（签字）：________签订日期：______年______月______日签订日期：______年_____