2026年监理工程师之交通工程目标控制考试题库300道含答案【培优】

2026年监理工程师之交通工程目标控制考试题库300道第一部分单选题(300题)1、按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备1名；5000万元以上不足2亿元的按每5000万元不少于1名的比例配备;2亿元以上的不少于（），且按专业配备。

A.3名

B.2名

C.4名

D.5名

【答案】：D2、下列关于模板、支架拆除的说法中，正确的是（）。

A.先拆非承重模板、后拆承重模板

B.自下而上、分层分段

C.简支梁、连续梁应从支座向跨中方向依次循环卸落

D.承重模板应纵向同时、横向对称均衡卸落

【答案】：A3、监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日为（）的监理工作。

A.施工准备阶段

B.施工阶段

C.交工验收与缺陷责任期

D.竣工验收阶段

【答案】：A4、下列情形属于较大事故的是（）。

A.58人重伤

B.直接经济损失1200万元

C.造成2人死亡

D.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故

【答案】：B5、局部超挖，超挖量不超过（）时，宜采用喷射混凝土回填。

A.100mm

B.150mm

C.200mm

D.250mm

【答案】：C6、严禁使用带有严重病虫的苗木，非检疫对象的病虫危害痕迹不得超过树体的（）。

A.5％～10％

B.10％～15％

C.15％～20％

D.20％～25％

【答案】：A7、水下混凝土应采用导管法灌注。单元槽段长度小于（）时，可采用1根导管灌注。

A.3m

B.4m

C.5m

D.6m

【答案】：B8、承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。

A.14

B.25

C.28

D.42

【答案】：C9、下列关于工程费用监理的措施的说法正确的是（）。

A.工程费用监理的措施包括组织措施、经济措施、技术措施

B.经济措施与技术措施相结合是控制工程费用的有效手段

C.及时进行工程计量不属于经济措施

D.对主要施工技术方案进行技术经济比较属于组织措施

【答案】：B10、某工程合同价为500万元，合同价的60％为可调部分。可调部分，人工费占35％，材料费55％，其余占10％。结算时，人工费价格指数增长10％，材料费价格指数增长20％，其余未发生变化。按照调值公式法计算，该工程的结算工程价款为（）万元。

A.610.00

B.543.50

C.511.25

D.500.00

【答案】：B11、物理、化学性危险和有害因素属于（）。

A.人的因素

B.物的因素

C.环境因素

D.管理因素

【答案】：B12、运用敏感性分析进行施工技术方案比选，一般应选择的施工技术方案是（）。

A.敏感程度大，承受变化能力强的

B.敏感程度小，承受变化能力强的

C.敏感程度大，承受变化能力弱的

D.敏感程度小，承受变化能力弱的

【答案】：B13、以下关于计日工的说法，错误的是（）

A.工程中标实施时，未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工

B.接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝

C.计日工参与调价

D.计日工劳务的工资的工时扣去用餐和休息的时间C选项错误，计日工不参与调价。

【答案】：C14、送风式的进风口宜在洞口（）以外。送排风并用式通风的进风口与出风口应错开（）左右。

A.20m，20m

B.30m，20m

C.20m，30m

D.30m，30m

【答案】：B15、底基层、基层的材料不包括（）。

A.石灰稳定土

B.水泥稳定土

C.粉煤灰稳定土

D.级配碎石

【答案】：C16、采伐林木的单位和个人，应当按照（）的原则，在采伐后的当年或者次年内必须完成更新造林任务。

A.优先发展人工更新

B.人工更新.人工促进天然更新

C.天然更新相结合

D.公平公正

E.合理利用

【答案】：A17、桥梁基础挖孔灌注桩的挖孔施工，孔口处应设置高出地面不小于（）mm的护圈，并应设置临时排水沟，防止地表水流入孔内。

A.100

B.200

C.300

D.600

【答案】：C18、明洞衬砌有两种形式，即拱形明洞和（）。

A.暗洞

B.棚洞

C.拱洞

D.仰洞

【答案】：B19、监理单位应加强过程质量控制，推行（）。制订首件工程、典型施工的监理细则。

A.首件责任制

B.典型工程制

C.重点工程制

D.首件工程制

【答案】：D20、价值工程的核心内容是（）。

A.功能分类

B.功能分析

C.功能优化

D.成本分析

【答案】：B21、关于沥青的选用说法不正确的是（）。

A.对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用黏度大的沥青

B.对冬季寒冷的地区，宜选用黏度小、低温延度大的沥青

C.对温度日温差、年温差大的地区应选用针入度指数大的沥青

D.对旅游公路应选用黏度较大的沥青等级

【答案】：D22、招标控制价的审核工作由（）负责。

A.编制人

B.招标人

C.投标人

D.监理人

【答案】：A23、分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定,无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。其中，关键项目的合格率不低于（）（机电工程为100%），否则该检查项目为不合格。

A.90%

B.93%

C.95%

D.98%

【答案】：C24、水泥混凝土路面纵向裂缝换算为损坏面积时，应该用裂缝长度乘以（）。

A.0.1m

B.0.2m

C.0.5m

D.1m

【答案】：D25、某工程有5个施工过程，分4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。则流水施工工期为（）天。

A.12

B.14

C.16

D.18

【答案】：C26、索赔报告中包括的财务方面的证据资料，除索赔人的论证外，最好附有注册会计师或审计部门的审计报告，以证明财务方面证据的（）。

A.适用性

B.可靠性

C.安全性

D.正确性

【答案】：D27、监理人在收到修订合同进度计划后（）天内进行批复。

A.14

B.21

C.28

D.30

【答案】：A28、混合料摊铺碾压成型后，可覆盖薄膜，薄膜厚度宜不小于（）。

A.1mm

B.2mm

C.3mm

D.4mm

【答案】：A29、（）是指路基边坡土体或岩石，沿着一定的滑动面成整体状向下滑动，其规模与危害程度较碎落更为严重，有时滑动体可达数百立方米以上，造成严重的阻车。

A.剥落

B.碎落

C.滑坍

D.崩坍

【答案】：C30、在复合式衬砌结构中，通常称为初期支护的是（）。

A.锚杆支护

B.模筑混凝土衬砌

C.喷锚衬砌

D.喷射混凝土支护

【答案】：C31、当隧道洞口位于山坡不稳定、地形条件较差处，且隧道顶两侧土体严重不一致时，即为（）现象，如果处治不当，可能会出现隧道开裂，严重时发生坍塌事故。

A.应力集中

B.受力不均

C.剪切

D.偏压

【答案】：D32、监理单位应落实培训主体责任，按规定严格实行（）的培训考核制度。

A.提升质量、保障安全

B.以人为本、精益求精

C.上岗必考、合格方用

D.精益求精、全心投入

【答案】：C33、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。

A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mm

B.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1~1：1.2的坡度分层预留台阶

C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实

D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压

【答案】：D34、下列关于隧道支护的说法中，错误的是（）。

A.初期支护要遵循“短进尺，早封闭”原则

B.在开挖施工过程中，及时做好洞内排水系统，排水沟沿边墙设置

C.仰拱最好在二次衬砌之前施工

D.从开挖到支护时间间隔不能太长，同时加强边仰坡的变形观测

【答案】：B35、弃土宜分层填筑，分层压实，弃土场的边坡不得陡于（），顶面宜设置不小于（）的排水坡。

A.1:1.5；1%

B.1:1.2；2%

C.1:1.5；2%

D.1:1.2；1%

【答案】：C36、（）是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。

A.计算跨径

B.净跨径

C.标准跨径

D.总跨径

【答案】：A37、关于公路工程监理第一次工地会议的说法，错误的是（）。

A.第一次工地会议由总监主持

B.在合同工程正式开工前，总监办应组织召开第一次工地会议

C.建设单位的技术人员必须参加，管理人员可授权相关人员参加

D.宜邀请工程质量安全监督机构参加

【答案】：C38、（）是在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离的可能性和强度的基础上，拟定并采取各种有针对性的预防措施进行控制，从而减少乃至避免目标偏离，保证计划目标得以实现的控制方式。

A.直接控制

B.间接控制

C.主动控制

D.被动控制

【答案】：C39、高速公路水泥稳定类基层压实度应达到（）。

A.96％

B.97％

C.98％

D.99％

【答案】：C40、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，发包人认为有必要时，由（）通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。

A.技术负责人

B.项目负责人

C.监理工程师

D.监理部门负责人

【答案】：C41、下列关于预应力张拉描述错误的是（）。

A.张拉千斤顶的额定张拉力宜为所需张拉力的1.5倍，且不得小于1.2倍

B.与千斤顶配套使用的压力表应选用防振型产品，其最大读书应为张拉力的1.5～2.0倍，标定精度应不低于1.0级

C.张拉次数超过200次，应重新进行标定

D.预应力筋张拉控制应力的精度为±1.5%

【答案】：C42、对于钢桥施工质量要求，焊接完毕后，必须进行检查验收，外观检查合格后，零、部（杆）件的焊缝应在24h后进行（）检验。

A.气密性

B.无损

C.压强

D.水流

【答案】：B43、公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。

A.编制总体施工组织设计文件

B.现场考察、调查地材等价格

C.投标价的计算、汇总

D.研究招标文件

【答案】：A44、某施工单位规定，出现安全事故的责任人取消其当年评优晋级的资格，这体现了（）原则。

A.一岗双责

B.安全生产动态管理

C.安全一票否决

D.同步协调发展

【答案】：C45、拱桥圬工砌体的边角压碎、砌块断裂，干砌石拱桥砌缝张口等，可用（）修补。

A.混凝土

B.水泥砂浆

C.水泥浆

D.细石混凝土

【答案】：B46、（）在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

【答案】：B47、施工合同段的综合应急预案的编制人是（）。

A.建设单位技术负责人

B.施工单位项目技术负责人

C.施工单位项目经理

D.安全总监

【答案】：B48、某工程合同价为2000万元，合同价的50％为可调部分。可调部分，人工费占35％，材料费55％，其余占10％。结算时，人工费价格指数增长20％，材料费价格指数增长20％，其余未发生变化。按照调值公式法计算，该工程的结算工程价款为（）万元。

A.2110

B.2100

C.2180

D.2200

【答案】：C49、某公司向银行借款，贷款年利率为6%。第一年初借款200万元，每年计息一次；第二年末又借款100万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则本利和为（）万元。

A.324.54

B.331.10

C.331.28

D.344.29

【答案】：D50、横向施工缝只应在摊铺作业中断时间超过（）时才设置。

A.30min

B.45min

C.1h

D.1.5h

【答案】：A51、支架及拱架的构造中托架宜设置成（），与预埋件的连接固定方式应可靠。

A.L形

B.三角形

C.T形

D.U形

【答案】：B52、天然土石混合填料中，中硬、硬质石料的最大粒径不得大于压实层厚的（）。

A.1/3

B.2/3

C.1/4

D.1倍

【答案】：B53、下列情况下，需要监理工程师签发停工令的是（）。

A.存在安全事故隐患的

B.工程质量缺陷、质量不合格的工程

C.工程违反有关环保法律法规、未按合同要求落实环保措施，情况严重的

D.危险性较大工程未按专项施工方案实施

【答案】：C54、根据《必须招标的工程项目规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。

A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币220万

B.材料采购的单项合同估算值为人民币180万

C.施工单项合同估算价为人民币360万Ｄ.监理服务采购的单项合同估算价为人民币80万

【答案】：A55、公路工程交工验收合格后即开放交通，通车运营两年后，由（）组织竣工验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位

【答案】：A56、（）是安全生产的核心、是改进安全状况的根本途径、基本方法和工作平台。

A.安全生产责任制度

B.安全生产技术交底制度

C.安全事故报告制度

D.双重预防机制建设制度

【答案】：A57、某高速公路项目中发生了大桥主体结构坍塌，该事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】：C58、高速公路、一级公路零填和挖方路段路床0.8－1.2m范围的膨胀土应进行换填处理，对强膨胀土路堑，路床换填深度宜加深到（）。

A.1.1－1.2m

B.1.2－1.3m

C.1.3－1.5m

D.1.2－1.5m

【答案】：D59、某一级公路，面层为沥青混凝土ＡC-16，基层为二灰碎石土，在面层与基层间应设（）。

A.粘层

B.透层

C.反滤层

D.垫层

【答案】：B60、宽阔水域和海上桥梁工程的卫星定位测量平面控制网宜分为首级网、首级加密网、一级加密网和二级加密网4个等级，一级和二级加密网宜由（）布设。

A.建设单位

B.监理单位

C.勘察设计单位

D.施工单位

【答案】：D61、对高速公路和一级公路，密级配沥青混合料的厚度不宜小于公称最大粒径的（）。

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍

【答案】：C62、除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量应按（）计量，总价子目的计量周期按规定的计量支付分解比例确定。

A.天

B.周

C.月

D.年

【答案】：C63、工程项目管理目标是一个完整的目标体系并随着外部环境的不断变化或不可预见事件的发生而不断调整、优化和完善，使其适应不断变化的外部环境，更符合客观实际，体现了（）。

A.多元性

B.相关性

C.均衡性

D.动态性

【答案】：D64、洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近（）范围内的气体浓度。

A.10m

B.20m

C.30m

D.40m

【答案】：B65、水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（），墩台顶上水平千斤顶的反力座必须坚固，应能抵抗顶推时的总反力。

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍

【答案】：B66、灌注桩护筒高度宜高出地面（）m或水面（）m。

A.0.1，0.5～1.0

B.0.2，0.7～1.5

C.0.3，1.0～2.0

D.0.4，2.0～3.0

【答案】：C67、某公路工程年度施工产值8000万元，应配置（）专职安全人员。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B68、下列不属于公路工程水土流失的防治措施的是（）。

A.工程与生物措施相结合，综合防治

B.取土场部分进行防护处理

C.弃土、石渣得到有效拦挡或利用

D.最大限度控制泥沙不进入下游河道和海域

【答案】：B69、某工程项目2018年开工，工程所在地的省统计局公布的2019年、2020年、2021年钢材价格指数分别为101、109、116。则2021年的定基指数为（）。

A.1.253

B.1.277

C.1.326

D.1.451

【答案】：B70、在进行公路水运品质工程评价时，（）是以在建的二级及以上公路工程项目、水运工程项目为评价对象。

A.二级以上公路项目品质工程评价

B.示范创建项目品质工程评价

C.交竣工品质工程示范项目评价

D.农村公路品质工程示范项目评价

【答案】：B71、填石路堤采用易风化岩石或软质岩石石料填筑时，应按设计要求采取边坡封闭，顶部设置（）等措施。

A.粘层

B.排水垫层

C.过渡层

D.防渗层

【答案】：D72、路基清表后填前压实前，监理机构应要求施工单位对路基基底的原状土进行取样试验，每公里应至少取（）个点，并应根据土质变化增加取样点数。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：B73、浅埋隧道地表下沉应采取的应对措施是（）。

A.墙背注浆，充填空隙

B.加强支护、调整施工措施

C.喷射混凝土护面层

D.可考虑改用高强度钢材的锚杆，或增加锚杆数量

【答案】：B74、半刚性基层各种混合料的最佳含水率和最大干密度的确定方式为（）。

A.振动成型试验

B.模量试验

C.无侧限抗压强度试验

D.重型击实试验

【答案】：D75、隧道开挖后，（）是围岩动态的最显著表现，最能反映出围岩的稳定性。。

A.洞内外观察

B.围岩向坑道内部的位移

C.围岩压力

D.锚杆轴力

【答案】：B76、对于梁式桥标准跨径是指（）

A.桥跨结构相邻两支座中心之间的距离

B.相邻两个桥墩中心之间的距离

C.相邻桥墩（台）间净距

D.梁板的长度

【答案】：B77、若T表示质量标准要求的界限，B代表实际质量特性值分布范围，下列说明工序能力过大、不经济的情况是（）。

A.B在T中间

B.B过分小于T

C.B与T相重合，实际分布太宽

D.B过分偏离T的中心

【答案】：B78、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）内，向有关部门登记。

A.20日

B.25日

C.30日

D.35日

【答案】：C79、按照公路工程造价组成，建设项目信息化费属于（）

A.建设项目管理费

B.直接费

C.措施费

D.预备费

【答案】：A80、施工过程的基本内容主要是（）。

A.劳动过程

B.自然过程

C.服务过程

D.工作过程

【答案】：A81、某施工单位年度施工产值为2.5亿元，应配置（）名专职安全生产管理人员。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：D82、某企业年初借入流动资金1000万元，一年后付息100万元，该流动资金借款的年利率为（）。

A.8%

B.12%

C.10%

D.15%

【答案】：C83、关于桥梁基础钻孔灌注桩的成孔检查，以下说法错误的是（）。

A.检孔器的外径应不小于桩孔直径，长度宜为外径的4～6倍

B.钻孔灌注桩在终孔后，应对桩孔的孔位、孔径、孔形、孔深和倾斜度进行检验

C.清孔后，不必对孔底的沉淀厚度进行检验

D.挖孔桩终孔并对孔底处理后，对桩孔孔位、孔径、孔深、倾斜度及孔底处理情况等进行检验

【答案】：C84、（）是指使用一组实践方法、技术和工具来策划、控制和改进过程的效果、效率和适应性，包括过程策划、过程实施、过程监测（检查）和过程改进（处置）四个部分。

A.过程管理

B.系统管理

C.项目管理

D.监督管理

【答案】：A85、以下属于粗集料主要检测项目的是（）。

A.细度模数

B.堆积密度

C.机制砂的石粉含量

D.压碎值指标

【答案】：D86、在确定拱架施工预拱度时，不应考虑的因素是（）。

A.拱架承受的施工荷载而产生的弹性变形

B.受载后因拱架杆件接头的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形

C.主拱圈因混凝土收缩、徐变及温度变化引起的挠度

D.由结构重力以及汽车荷载引起的拱圈弹性挠度

【答案】：D87、生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项，责令限期改正，可以处（）以下的罚款

A.五万元

B.三万元

C.四万元

D.二万元

【答案】：A88、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为7d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。

A.2

B.3

C.5

D.7

【答案】：A89、下列选项中，关于加筋土挡土墙说法正确的是（）。

A.扁钢带、塑钢复合带以长度为单位计量

B.混凝土中的钢筋作为加筋带的附属工作，不另行计量，但是加筋带中的钢筋要另行计量

C.预制安装混凝土墙面板工程量应以立方米为单位计量

D.计算塑料土工格栅的工程量时，接缝的重叠面积和边缘的包裹面积也要计量。

【答案】：C90、下列（）可用于检测混凝土预制桩、灌注桩、钢桩以及组合桩的单桩轴向抗压承载力和桩身完整性

A.钻孔抽芯法

B.高应变法

C.静载试验法

D.动测法

【答案】：B91、开挖整体稳定性好的硬质岩石边坡时，宜采用光面爆破或（）。

A.钻孔爆破

B.药壶爆破

C.预裂爆破

D.深孔爆破

【答案】：C92、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。

A.单价子目

B.总价子目

C.暂列金额

D.暂估价

【答案】：C93、下列有关冬季施工增加费计算的表述中，不正确的是（）。

A.冬季施工增加费的计算方法，是根据各类工程的特点，规定各气温区的取费标准

B.采用全年平均摊销的方法，即不论是否在冬季施工，均按规定的取费标准计取冬季施工增加费

C.一条路线穿过两个以上的气温区时，可分段计算或按各区的工程量比例求得全线的平均增加率，计算冬季施工增加费

D.冬季施工增加费以各类工程的定额直接费之和为基数，按工程所在地气温区的费率计算

【答案】：D94、可使用粉煤灰填筑的路堤的是（）。

A.一级公路下路床

B.二级公路上路床

C.二级公路下路床

D.一级公路上路床

【答案】：C95、高速公路和一级公路在极重、特重交通荷载等级下，基层和底基层的压实标准可提高（）百分点。

A.1－2个

B.2－3个

C.1.5－2个

D.3－4个

【答案】：A96、费用支付项目按（），可分为清单支付项目和合同支付项目。

A.时间分类

B.支付内容分类

C.工程内容分类

D.合同执行情况分类

【答案】：B97、储油罐与在建工程的防火间距应不小于（）m，并应远离明火作业区、人员密集区、建（构）筑物集中区。

A.15

B.20

C.25

D.30

【答案】：A98、特别重大事故的批复期限最长可能为（）。

A.15天

B.30天

C.45天

D.60天

【答案】：D99、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标方式分为公开招标和（）。

A.工程招标

B.邀请招标

C.投资招标

D.控制招标

【答案】：B100、关于路基冬期施工的说法不正确的是（）。

A.填筑路堤应按横断面全宽平填，每层松铺厚度比正常施工增加20%～30%

B.当填筑高程距路床底面1m时，碾压密实后应停止填筑

C.冬期过后应对填方路堤进行补充压实

D.路基挖至路床顶面以上1m时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工

【答案】：A101、利用一种树形决策网络来描述与求解风险型决策问题的方法是（）。

A.决策树法

B.蒙特卡洛法

C.盈亏平衡分析法

D.敏感性分析法

【答案】：A102、下列属于隧道防止洞口段洞顶出现偏压的措施的是（）。

A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统

B.平衡压重填土

C.不得采用深眼大爆破开挖边（仰）坡

D.严格禁止超量装药

【答案】：B103、下列选项中，属于冬季施工的有（）。

A.昼夜平均温度在-3℃以下且连续10d以上

B.昼夜平均温度在0℃以下且连续10d以上

C.昼夜平均温度虽在-2℃以上但冻土没有完全融化时

D.昼夜平均温度虽在0℃以上但冻土没有完全融化时

【答案】：A104、以下属于环保工程监理的主要任务的是（）。

A.对工程建设过程中，污染环境、破坏生态的行为进行监督管理

B.防止或减少施工过程污染物排放和生态破坏

C.实现污染物达标排放或符合生态保护要求

D.对工程的环保配套设施进行施工监理

【答案】：D105、在工程进度偏差处理中，第一步工作是（）。

A.分析偏差对后续工作和总工期的影响

B.分析产生进度偏差的原因

C.确定影响后续工作和总工期的限制条件

D.采取进度调整措施

【答案】：B106、发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，合同价款调整的方法是（）。

A.按照工程变更价款的确定方法确定价款，并以此取代暂估价，调整合同价款

B.由承包人提出估价书，经监理人审查并经发包人同意，并以此取代暂估价，调整合同价款

C.由监理人与合同双方当事人协商达成一致，确定新的价格取代暂估价，调整合同价款

D.按照发包人要求的方法确定新的暂估价并以此取代原暂估价，调整合同价款

【答案】：A107、施工现场临时用电工程专用的低压电力系统，必须符合（）。

A.二级配电一级保护

B.一级配电一级保护

C.三级配电二级保护

D.三级配电三级保护

【答案】：C108、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（）承担赔偿责任。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】：A109、施工试验路段的总结应由（）编写，经监理机构审核批准后报送建设单位。

A.监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位

D.检测单位

【答案】：C110、调值公式计算时固定要素比重为0.4，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（）。

A.0.5

B.0.25

C.0.2

D.0.3

【答案】：D111、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。

A.150mm

B.200mm

C.300mm

D.500mm

【答案】：C112、以下关于挖方路基施工的说法中，错误的是（）。

A.土方开挖应自上而下逐级进行，严禁掏底开挖

B.拟用作路基填料的土方，应分类开挖、分类使用

C.石方开挖靠近边坡部位的硬质岩应采用硐室爆破

D.石方开挖应逐级开挖，逐级按设计要求进行防护

【答案】：C113、（）贯穿公路全线，并与沿线的桥涵、隧道等构造物相连接。。

A.路堤

B.路槽

C.路基

D.路坡

【答案】：C114、下列属于隧道浅埋段施工原则的是（）。

A.长开挖

B.晚封闭

C.速反馈

D.弱支护

【答案】：C115、下列四种时差中，对紧前紧后工作均没有影响的是（）。

A.总时差

B.局部时差

C.相关时差

D.独立时差

【答案】：D116、关于钻孔灌注桩施工中护筒的作用说法，错误的是（）。

A.护筒宜采用钢板

B.护筒中心与桩中心的平面位置偏差应不大于50mm

C.护筒在竖直方向的倾斜度应不大于1.5%

D.护筒顶宜高于地面0.3m或水面1.0～2.0m，同时应高于桩顶设计高程1m

【答案】：C117、墩台基础中，当河床不稳定，基础埋置较浅，冲刷范围较大时，可采用平面防护加固，下列不属于加固方法的是（）。

A.打梅花桩

B.用铁丝笼柔性结构防护

C.用水泥混凝土板、水泥混凝土预制块防护

D.加大截面尺寸

【答案】：D118、一般地，提前工期奖金累计最高不得超过合同总价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】：C119、落实监理机构中进度控制的人员、具体任务和职能分工属于进度控制中的（）。

A.组织措施

B.经济措施

C.合同措施

D.信息管理措施

【答案】：A120、（）在于将质量的目标值，通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程转化为质量的实际值。

A.计划

B.实施

C.检查

D.处理

【答案】：B121、关于蒸发池设置的说法，错误的是（）。

A.池底宜设置0.5%横坡

B.底面与侧面应采取防渗措施

C.蒸发池应紧邻路基设置

D.四周应采用隔离栅进行防护

【答案】：C122、填挖土石方总量在（）立方米以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书。

A.5000

B.10000

C.15000

D.20000

【答案】：B123、路基挖至路床顶面以上（）时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工。

A.0.5m

B.0.8m

C.1m

D.1.2m

【答案】：C124、监理工程师应要求对导线桩点进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过（）个月，并做好抽检工作。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：B125、按混凝土路面接缝的用途可将其分为（）。

A.纵缝、横缝、施工缝

B.胀缝、横缝、缩缝

C.胀缝、缩缝、施工缝

D.纵缝、胀缝、施工缝

【答案】：C126、关于招标控制价的说法错误的是（）。

A.招标人可以设标底

B.招标人可以规定最低投标限价

C.国有资金投资的工程建设项目应编制招标控制价

D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法

【答案】：B127、下列关于路基填料施工质量的要求中，错误的是（）。

A.宜选用级配好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料

B.含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土严禁作为填料

C.泥炭土、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等，可以直接用于填筑路基

D.粉质土不宜直接用于填筑二级及二级以上公路的路床，不得直接用于填筑冰冻地区的路床及浸水部分的路堤

【答案】：C128、隧道围岩为Ⅰ～Ⅲ级的双车道隧道，宜采用（）。

A.全断面法

B.短台阶法

C.中隔壁法

D.双侧壁导坑法

【答案】：A129、关于路堤填前压实质量控制标准，说法正确的是（）。

A.一级公路一般土质应不小于95%

B.二级公路一般土质应不小于90%

C.三级公路应不小于80%

D.四级公路应不小于75%

【答案】：B130、工程建设法规体系按其立法权限不同，分为（）个层次。

A.5

B.3

C.4

D.6

【答案】：A131、在推进交通强国建设过程中，交通运输工程专业的监理单位或监理工程师应把"建设（）工程"作为开展监理工作的总目标。

A.精品工程

B.平安工程

C.平安百年品质工程

D.品质工程

【答案】：C132、在我国安全生产的方针中，（）是手段和基本途径。

A.“安全生产”

B.“安全第一”

C.“预防为主”

D.“综合治理”

【答案】：C133、下列关于桥梁工程原材料质量要求和混凝土配合比设计的描述正确的是（）。

A.同一生产厂、同一品种、同一强度等级及同一出厂日期的水泥进行强度、细度、安定性和凝结时间性能的检验，散装水泥应以每200t为一批

B.预应力钢丝分批检验时每批质量应不大于100t

C.大体积混凝土宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种

D.高性能混凝土水泥宜选用等级不低于42.5的早强水泥

【答案】：C134、某工地平安工地建设考核评价结果为合格，按照百分制计算得分为（）及以上。

A.60分

B.70分

C.75分

D.80分

【答案】：B135、工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由（）担任，成员由各部门负责人以及分包单位负责人组成。

A.项目经理

B.安全总监

C.副经理

D.总工程师

【答案】：A136、拌和场和预制场地向周围环境排放噪声昼间不超过（）dB。

A.70

B.60

C.55

D.50

【答案】：A137、同步碎石封层施工，上封层施工结束后即可通车，但在12～24h之内应设专人控制车辆匀速行驶，且车速不得超过（），严禁紧急制动。

A.10km/h

B.15km/h

C.20km/h

D.25km/h

【答案】：C138、支付月报表由（）的计量支付工程师根据已经确认的工程计量单、工程变更等内容编制。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：B139、根据规定，采用（）方式成交的，出让人或转让人与受让人应当根据成交确认书签订矿业权出让（转让）合同。

A.招标

B.拍卖

C.自行协议

D.挂牌

E.变卖

【答案】：A140、验算桥梁支架及拱架的刚度时，要求结构外露模板，受载后挠曲杆件的弹性挠度不得超过相应结构跨度的（）。

A.1/250

B.1/300

C.1/400

D.1/500

【答案】：C141、在铺筑沥青路面试验路段之前（），施工单位应安装好与本项工程有关的全部试验仪器和设备，配备足够数量的熟练试验技术人员，并报请监理工程师审查批准。

A.10d

B.14d

C.20d

D.28d

【答案】：D142、公路工程验收委员会由交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成。大中型项目及技术复杂工程，应邀请有关专家参加。国防公路应邀请（）参加。

A.军队代表

B.政府部门

C.国防单位

D.国家安全单位

【答案】：A143、工程项目按照确定的建设内容、建设规模、建设标准、功能要求和使用要求等全部建成并验收合格交付使用所需的全部费用，是指的（）。

A.建设投资

B.运营费用

C.工程造价

D.流动资金

【答案】：C144、桥台的台身砌筑砂浆或浇筑混凝土的强度达到设计强度的（）以上且背墙的防、排水满足设计要求。

A.75%

B.80%

C.85%

D.90%

【答案】：C145、造成3人以上死亡（含失踪），或危及3人以上生命安全属于（）。

A.Ⅰ级事故

B.Ⅱ级事故

C.Ⅲ级事故

D.Ⅳ级事故

【答案】：C146、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体，对项目平安工地建设负总责。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.交通运输主管部门

【答案】：A147、新建公路路基的干湿类型可用（）来判别。

A.分界相对含水率

B.分界稠度

C.路基临界高度

D.分界湿度

【答案】：C148、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列淘汰类型属于禁止的是（）。

A.“直接凿除法”桩头处理工艺

B.钢筋闪光对焊工艺

C.基桩人工挖孔工艺

D.竹（木）脚手架工艺

【答案】：D149、提高产品的价值可以通过（）。

A.在降低产品功能的同时，又提高产品成本

B.在产品成本不变的条件下，降低产品的功能

C.保持产品功能不变的前提下，提高产品的寿命周期成本

D.产品功能大幅度提高，产品成本略有增加

【答案】：D150、某工作持续时间2天，有两项紧前工作和三项紧后工作，紧前工作的最早开始时间分别是第3天、第6天（计算坐标系），对应的持续时间分别是5天，1天；紧后工作的最早开始时间分别是第15天、第17天、第19天，对应的总时差分别是3天、2天、0天。该工作的总时差是（）天。

A.8

B.9

C.10

D.13

【答案】：A151、下列关于路堤填筑的碾压原则的说法中，不正确的是（）。

A.先快后慢

B.先静压后振动

C.由弱振至强振

D.先低后高

【答案】：A152、价值工程的工作程序一般分为准备、分析、（）、实施与评价四个阶段。

A.讨论

B.沟通

C.创新

D.协调

【答案】：C153、有一人工挖土作业队按合理劳动组织为8人，已知人工挖二类土每立方米需0.4工日，则挖土过程的流水强度为（）。

A.3.2m3/日

B.20m3/日

C.0.4m3/日

D.2.5m3/日

【答案】：B154、某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。

A.原告举证

B.由被告对排污行为与损害结果之间无因果关系举证

C.适用举证责任倒置

D.原告证明侵权事实，被告否认的，由被告负举证责任

【答案】：B155、沥青路面纵向裂缝换算为损坏面积时，应该用裂缝长度乘以（）

A.0.1m

B.0.2m

C.0.5m

D.1m

【答案】：B156、对于隐蔽工程和有争议的工程计量，（）应组织相关单位代表到施工现场实地进行确认。

A.监理工程师

B.施工单位

C.建设单位

D.设计单位

【答案】：A157、下列（）不属于费用支付的依据。

A.中标工程的施工合同协议书

B.合同条款

C.投标文件

D.工程量清单

【答案】：C158、下列符合承压板法地基土载荷试验要点的是（）。

A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度的2倍

B.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过30mm。

C.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过20mm。

D.加荷分级不应少于7级

【答案】：C159、路面结构层次中，（）主要承受由面层传来的车辆荷载的垂直力。并扩散到下面的功能层和土基中去。

A.面层

B.基层

C.垫层

D.联结层

【答案】：B160、下列有关路床填料的表述中，不正确的是（）。

A.高速、一级公路路床宜采用砂砾、碎石等水稳性好的粗粒料

B.高速、一级公路路床可采用级配好的碎石土，砾石土等

C.当粗粒料缺乏时，可采用无机结合料改良细粒土作为高速、一级公路路床的填料

D.砂性土、粉质土可用作高速和一级公路路床的填料

【答案】：D161、企业其他职工每年接受安全培训的时间不得少于（）。

A.20学时

B.10学时

C.40学时

D.15学时

【答案】：D162、关于塑料排水板施工的说法不正确的是（）。

A.塑料排水板技术指标应满足设计要求，露天堆放时应有遮盖

B.施工中应防止泥土等杂物进入套管内

C.板长应抽查2%，且不少5个点

D.塑料排水板不得搭接，预留长度应不小于300mm，并及时弯折埋设于砂垫层中

【答案】：D163、水泥混凝土面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）后可允许与工程施工有关的行人通行。

A.40％

B.50％

C.75％

D.100％

【答案】：A164、某建筑施工材料采购原价为150元/t，运杂费为30元/t，运输损耗率为0.5％，采购保管费率为2％，则该材料的单价为（）元/t。

A.184.52

B.183.75

C.153.77

D.123.01

【答案】：A165、施工期的环境监测工作由建设单位委托（）开展。

A.监理单位

B.施工单位

C.技术单位

D.有资质的环境监测单位

【答案】：D166、路基试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于（）。

A.100m

B.200m

C.300m

D.400m

【答案】：B167、路床底面有地下水时，可设置渗沟进行排导，渗沟应采用（）回填。

A.硬质碎石

B.砂土

C.湿黏土

D.灰土

【答案】：A168、净现金流量的表达正确的是（）。

A.CIt=CFt-COt

B.CIt=COt-CFt

C.CFt=CIt-COt

D.CFt=COt-CIt

【答案】：C169、根据《安全生产法》，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。

A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员

B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师

C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员

【答案】：C170、公路水运建设项目的特征不包括（）。

A.技术要求低

B.投资大

C.建设周期长

D.涉及面广

【答案】：A171、对重大风险制订动态监测计划，定期更新监测数据或状态，每月不少于（）次，并单独建档。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A172、对于监理机构平安工地建设，（）应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调好审核，每半年对施工、监理合同段进行一次平安工地建设考核评价。开工前生产条件审核结果以及施工过程中的平安工地建设考核评价结果，应及时通过平安工地建设管理系统，向直接监管的交通运输主管部门报送。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.勘察单位

【答案】：A173、当对水泥质量有怀疑或受潮或存放时间超过（）个月时，应重新取样复验，并应按其复验结果使用。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B174、钢纤维抗拉强度等级不应低于（）级。

A.400

B.500

C.600

D.700

【答案】：C175、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。

A.15

B.25

C.20

D.30

【答案】：D176、现行价格指数是指各类付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。

A.14

B.28

C.30

D.42

【答案】：D177、某工程组织流水施工，有4个工序，分5段施工，流水节拍分别为3d、5d、7d和4d，则该工程的总工期应为（）天。

A.45

B.46

C.47

D.48

【答案】：C178、在编制基本建设项目竣工财务决算前（）要认真做好各项清理工作。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

【答案】：A179、矿井工作面、巷道侧壁由于支护不当、压力过大造成的坍塌，称为（）

A.片帮

B.冒顶

C.透水

D.放炮

【答案】：A180、在索赔事件影响结束后的（）天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书。

A.14

B.25

C.28

D.30

【答案】：C181、使用工程量清单计价的施工承包合同，一般采用（）的方式。

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金合同

D.总价+单价合同

【答案】：A182、以下生产事故分类说法错误的是（）

A.车辆伤害不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故

B.淹溺包括高处坠落淹溺，不包括矿山、井下透水淹溺

C.灼烫包括电灼伤和火灾引起的烧伤

D.高处坠落指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故

【答案】：C183、桥梁的预应力筋不可以采用（）。

A.预应力钢丝

B.钢绞线

C.光圆钢筋

D.螺纹钢筋

【答案】：C184、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版.第三册）第八章“工程量清单计量规则”第100章的规定，在未设最高投标限价的情况下安全生产费按投标价的（）以总额为单位计量。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.2.5%

【答案】：B185、某公路工程项目，直接费为9500万元，定额直接费为8000万元，设备购置费为200万元，措施费为400万元，企业管理费为300万元，利润率按7.42%计取，则该项目的利润为（）万元。

A.645.54

B.660.38

C.756.84

D.771.68

【答案】：A186、砌筑用砂浆，一组砂浆试样的强度为该组试样（）试件（）抗压极限强度的平均值。

A.2个，14d

B.3个，14d

C.2个，28d

D.3个，28d

【答案】：D187、下列关于桥梁施工缝的处理，说法错误的是（）。

A.施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，且宜留置在结构受剪力和弯矩较小并便于施工的部位

B.对处理层混凝土的强度，当采用水冲洗凿毛时，应达到2.5MPa

C.有抗渗要求的混凝土，其施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带

D.重要部位及有抗震要求的混凝土结构或钢筋稀疏的钢筋混凝土结构，宜在施工缝处补插锚固钢筋

【答案】：B188、设计要求全焊透的一级焊缝，进行无损检测所需抽取的比例应不小于（）%。

A.100

B.50

C.20

D.0（不进行检测）

【答案】：A189、施工单位、监理单位和建设单位应按（）的工程项目划分进行工程质量的检验和评定。

A.相同

B.不同

C.类似

D.部分相同

【答案】：A190、适用于岩层破碎，路堑边坡较高，全部明挖可能引起坍塌，但拱脚岩层承载力较好的地段是（）。

A.拱墙整体灌注法

B.先墙后拱法

C.先拱后墙法

D.墙拱交替法

【答案】：C191、防水层铺设施工，防水板铺挂时应适当松弛，松弛系数可以是（）。

A.1.0

B.1.1

C.1.5

D.1.7

【答案】：B192、城市轨道交通工程中，项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

【答案】：A193、止水带的搭接长度一般不小于（），焊接的缝宽一般不小于（）。

A.100mm，50mm

B.100mm，70mm

C.80mm，50mm

D.80mm，70mm

【答案】：A194、以下与桥梁布直和结构有关的主要尺寸和术语名称中描述错误的是（）

A.低水位指在枯水季节的最低水位

B.高水位指在洪峰季节河流中的最高水位

C.设计洪水位指桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的低水位

D.对于有支座的桥梁，计算跨径是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离A选项，低水位:枯水季节的最低水位。B选项，高水位:洪峰季节河流中的最高水位。C选项，设计洪水位:桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的高水位。D选项，计算跨径:对于有支座的桥梁,是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离;对于拱式桥，是两相邻拱脚截面形心点之间的水平距离。

【答案】：C195、施工单位应进行路基填筑试验路段的施工的路基不包括（）。

A.二级公路填石路堤

B.三级公路填土路堤

C.特殊路基

D.四级公路土石路堤

【答案】：B196、公路工程各合同段验收合格后，项目法人应按交通运输部规定的要求及时完成项目交工验收报告，并向（）备案。

A.建设主管部门

B.公路管理机构

C.造价管理机构

D.交通运输主管部门

【答案】：D197、下列关于公路工程竣工决算说法错误的是（）。

A.竣工决算反映建设项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用

B.施工单位编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收

C.没有编制竣工决算的工程项目不得进行竣工验收

D.所有的新建、扩建、改建和恢复项目竣工后都要编制竣工决算

【答案】：B198、安全管理制度的中心是（）

A.安全生产责任制

B.安全教育培训制度

C.安全生产技术交底制度

D.安全生产事故隐患排查治理制度

【答案】：A199、关于模板、支架拆除说法错误的是（）。

A.先拆非承重模板、后拆承重模板

B.简支梁结构模板宜从支座向跨中方向依次循环卸落

C.悬臂梁结构模板宜从悬臂端开始顺序卸落

D.承重模板应横向同时、纵向对称均衡卸落

【答案】：B200、预应力混凝土连续梁的顶推安装时，水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（）倍，墩台顶上水平千斤顶的反力座必须坚固，应能抵抗顶推时的总反力。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：A201、价值工程活动的核心是（）。

A.功能分析

B.成果分析

C.价值评价

D.方案创造

【答案】：A202、黄土地区路基施工中，路基边坡坡率应符合要求，坡面应顺适平整，防护及支挡工程施工应与路堤填筑和路堑开挖施工合理衔接。排水沟渠铺砌加固时，应对基底采用夯实或掺石灰夯实的方法进行处理，压实度应达到（）以上。

A.85%

B.90%

C.92%

D.95%

【答案】：B203、通用的典型质量环把产品质量分为（）个阶段。

A.8

B.9

C.10

D.11

【答案】：D204、关于急流槽施工的说法中，不正确的是（）。

A.浆砌片石的砂浆应饱满，切缝应不大于40mm，槽底表面应粗糙

B.急流槽应分节砌筑，分节长度宜为5－10m，接头处应采用防水材料填缝

C.急流槽进水口的喇叭口应与排水设施衔接平顺

D.混凝土预制块急流槽的分节长度宜为4－5m，接头应采用榫节

【答案】：D205、掺灰处理膨胀土时，若土的天然含水率偏高，宜采用生石灰粉处置，掺石灰宜分两次进行。拌和深度应达到该层底部，拌和后的土块粒径应小于（）mm。

A.35

B.36.5

C.37.5

D.38

【答案】：C206、某沥青路面出现龟裂，主要裂缝块度0.15m，平均裂缝宽度4mm，该龟裂属于（）。

A.轻度

B.中度

C.重度

D.极重度

【答案】：B207、下列可表示数据的集中位置的特征量是（）。

A.中位数

B.极差

C.标准离差

D.变异系数

【答案】：A208、驻地办对（）进行质量评定。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.合同段

【答案】：B209、试验路段铺筑后、正式施工前，（）应共同检查、验收路面的基层、封层或夹层或滑动层、应力吸收层的质量。

A.施工单位和建设单位

B.建设单位和监理机构

C.施工单位和监理机构

D.施工单位、建设单位和监理机构

【答案】：C210、隧道洞内为反坡排水，应当采用（）。

A.抽水措施

B.井点降水

C.深井降水

D.平坡排水

【答案】：A211、应用价值工程进行功能评价时，如果评价对象的价值系数Vi>1，则说明（）。

A.功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当

B.现实成本偏低，也可能存在不必要功能

C.评价对象的功能水平应提高

D.功能现实成本大于功能评价值

【答案】：B212、监理工程师进度控制中，工作任务涉及的循环阶段包括（）。

A.计划—处理—实施—检查

B.计划—实施—检查—处理

C.检查—计划—处理—实施

D.实施—计划—检查—处理

【答案】：B213、某工程组织流水施工，有三个工序，路基，基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为4天、7天和5天，则该工程的总工期应为（）天。

A.50

B.44

C.60

D.65

【答案】：B214、对影响经济效果的各种参数的变化作出估计和预测，并对经济效果的变化作出相应的分析和计算，从而判断经济参数变化时经济效果的敏感程度，是指的（）。

A.盈利能力分析

B.偿债能力分析

C.盈亏平衡分析

D.敏感性分析

【答案】：D215、郑良县拟新建一造纸厂，因建成后的造纸厂将排出有机毒液，排放时可能会影响周围环境，造纸厂筹建人员中有人建议先征得县环保部门同意,有人则认为“此造纸厂的建设已征得项目主管部门同意，没有必要再通过环保部门认可”。据此，请回答下列题。

A.工程中防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环保行政主管部门验收合格，该造纸厂才可投入生产、使用

B.工程中防治污染的设施必须经该造纸厂上级主管部门验收合格，才可投产、使用

C.工程中防治污染的设施必须经该造纸厂周边居民委员会或村民委员会验收合格，才可投产、使用

D.工程中防治污染的设施必须经所在地政府行政主管部门验收合格，才可投产、使用

【答案】：A216、铁路、公路线分布广，隧道所接触的地质条件千差万别，其中有些地区富含腐蚀性介质。衬砌背后的腐蚀性环境水，容易沿衬砌的毛细孔、工作缝、变形缝及其他孔洞渗流到衬砌内侧，成为隧道渗漏水，衬砌混凝土和砌石、灰缝产生物理性或化学性的侵蚀作用，造成衬砌（）。

A.坍塌

B.失稳

C.腐蚀

D.融害

【答案】：C217、沥青路面常见质量问题中，按损坏程度判断纵向裂缝时，轻度应为主要裂缝宽度小于或等于（）。

A.2mm

B.3mm

C.5mm

D.10mm

【答案】：B218、用高压机械喷种，厚度不小于7cm，其中基层厚（）cm，表层（）cm。

A.4，3

B.5，2

C.3，4

D.2，5

【答案】：A219、因设计缺陷造成的质量问题，由（）提出处理方案。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：C220、施工单位年度施工产值估计为17000万元，需要配备（）名专职安全生产管理人员。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：C221、重大事故隐患应当在确定后（）内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆物品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。

A.5个工作日

B.3个工作日

C.10个工作日

D.15个工作日

【答案】：A222、（）是建立、健全质量管理体系的首要条件。

A.企业领导决策

B.分层次教育培训

C.分析企业特点

D.落实各项要素

【答案】：A223、少支架施工时，施工单位必须在卸架前取得（）后，方可卸架。

A.监理单位口头同意

B.总监理工程师书面批准

C.监理单位的书面批准

D.监督部门的书面批准

【答案】：C224、工程费用监理的措施中，经济措施和（）相结合是控制工程费用的有效手段。

A.组织措施

B.技术措施

C.合同措施

D.环保措施

【答案】：B225、监理人员在费用监理工作中的职责权限中，需要取得发包人的专门批准的是（）。

A.工程计量权

B.付款审批权

C.工程变更的单价确认权

D.工程扣款权

【答案】：C226、施工、监理合同段考核评价结果不合格的，该施工、监理合同段应当立即整改，整改完成后由（）组织复评。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.交通运输主管部门

【答案】：A227、根据《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019），下列不属于施工单位应进行路基填筑试验路段施工的路基是（）。

A.三级及三级以上公路路堤

B.填石路堤、土石路堤

C.特殊路基

D.拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基

【答案】：A228、下列关于林权流转的表述中，正确的有（）。

A.林权流转合同，可以书面，可以口头

B.通过家庭承包取得的林权采取转让方式流转的，应当经发包方同意

C.村集体经济组织可以不对受让方的资信情况和经营能力进行审查，直接签订合同

D.采取转包.出租.互换或者其他方式流转的，应当报发包方备案

E.林权可以依法采取转包方式流转，但不得改变林地用途和防护林.特种用途林的性质

【答案】：B229、低路堤应对地基表层土进行（）、分层回填和压实，其处理深度应不小于路床厚度，必要时进行翻拌晾晒或者洒水湿润。

A.超挖

B.振动压实

C.掺粉煤灰拌和

D.整平

【答案】：A230、在路基边坡塌方中，（）是整体岩块在重力作用下倾倒、崩落。主要原因是岩体风化破碎，边坡较高。

A.剥落

B.碎落

C.滑塌

D.崩塌

【答案】：D231、某工程组织非节奏流水施工，三个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、6、8d，则该工程的流水施工工期是（）d。

A.36

B.38

C.40

D.42

【答案】：C232、工程量计算的副本应提交给（）并由（）保存。

A.监理人，发包人

B.发包人，监理人

C.监理人，监理人

D.发包人，监理人

【答案】：C233、下列关于税金的计算公式中，正确的是（）。

A.税金=（直接费＋措施费＋企业管理费）×建筑业增值税税率

B.税金=（直接费＋措施费＋企业管理费＋规费）×建筑业增值税税率

C.税金=（直接费＋设备购置费+措施费＋企业管理费＋规费）×建筑业增值税税率

D.税金=（直接费＋设备购置费＋措施费＋企业管理费＋规费+利润）×建筑业增值税税率

【答案】：D234、甲公司以单利方式一次性借入资金2000万元，借款期限3年，年利率8%，到期一次还本付息，则第三年末应当偿还的本利和为（）万元。

A.2160

B.2240

C.2480

D.2519

【答案】：C235、对于隐蔽工程和有争议的工程计量，（）应组织相关单位代表到施工现场实地进行确认。

A.监理工程师

B.发包人

C.承包人

D.设计单位

【答案】：A236、关于施工安全风险评估报告中隐患排查治理，（）应制定本项目隐患排查治理的验收销号标准。当有完善有效的防范措施时可验收，但应确保无隐患或施工完工方可销号。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.勘察单位

【答案】：A237、（）是安全生产方针的原则和目标。

A.安全生产

B.安全第一

C.预防为主

D.综合治理

【答案】：B238、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）内，将应支付款支付给承包人。

A.7天

B.14天

C.28天

D.42天

【答案】：B239、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位（）。

A.0.5～1.0m

B.1.0～1.5m

C.1.5～2.0m

D.2.0～2.5m

【答案】：B240、监理工程师应常驻工地，对施工活动的环境保护工作实施动态管理，其工作方式以（）为主。

A.旁站

B.巡视

C.平行检验

D.见证取样

【答案】：B241、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当（）。

A.要求施工单位整改

B.施工单位暂时停止施工

C.及时报告建设单位

D.及时向有关主管部门报告

【答案】：A242、投资项目决策分析与评价中一般仅进行（）。

A.盈利能力分析

B.偿债能力分析

C.线性盈亏平衡分析

D.非线性盈亏平衡分析

【答案】：C243、强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料，粒径宜不大于夯锤底面直径的（）。

A.0.1倍

B.0.2倍

C.0.3倍

D.0.4倍

【答案】：B244、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6％，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（）万元。

A.1556.41

B.1253.22

C.1691.13

D.1595.40

【答案】：C245、高速公路基层的混合料拌和时，宜采用两次拌和的生产工艺，也可采用间歇式拌和生产工艺，拌和时间应不少于（）。

A.13s

B.14s

C.15s

D.16s

【答案】：C246、施工方案需要专家论证、审查时，专家组论证、审查的内容不包括（）。

A.专项施工方案内容是否完整

B.安全施工的基本条件是否满足现场实际情况

C.专项施工方案编审程序是否符合要求

D.专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范

【答案】：C247、交通工程项目建设程序，说法正确的是（）。

A.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行审批制

B.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行核准制

C.政府投资交通建设项目实行审批制，企业投资交通建设项目实行核准制

D.政府投资交通建设项目实行核准制，企业投资交通建设项目实行备案制

【答案】：C248、铺设电缆线应符合下列规定，描述错误的是（）

A.施工现场开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5m

B.地下埋设电缆应设防护管

C.架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定

D.通往水上的岸电应用绝缘物架设，电缆线不必留有余量，作业过程中不得挤压或拉拽电缆线

【答案】：D249、监理机构编制的支付证书，未经（）签字建设单位不得向施工单位支付工程款。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.驻地监理工程师

D.设计单位驻地代表

【答案】：B250、环境影响报告书应当由（）编制。

A.建设单位

B.环境影响评价机构

C.环境保护行政主管部门

D.具有相应资质的环境影响评价机构

【答案】：D251、国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门，对其组织编制哪些规划应当进行环境评价，并编写有关环境影响的篇章或者说明的规划草案或者报告书，否则规划的审批机关不予审批？（）

A.土地利用的有关规划

B.区域、流域、海域的建设、开发利用规划

C.工业、农业、畜牧业、林业的有关专项规划

D.能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划

【答案】：A252、沥青和水泥应以（）为单位计量。

A.千克

B.袋

C.立方米

D.平方米

【答案】：A253、溶洞是（）现象的一种。

A.岩堆

B.滑坡

C.岩溶

D.岩爆

【答案】：C254、（）主要包括各种未经处理的粒料基层和各类沥青面层、碎（砾）石面层或块石面层组成的路面结构。

A.柔性路面

B.刚性路面

C.半刚性路面

D.半柔性路面

【答案】：A255、围岩基本分级应由（）两个因素确定。

A.围岩的坚硬程度和地下水

B.围岩完整程度和初始应力

C.岩石的坚硬程度和岩体的完整程度

D.岩体的完整程度和地下水

【答案】：C256、监理工程师在费用监理中的职责权限不包括（）。

A.工程计量权

B.付款审批权

C.付款签证权

D.合同价款的调整权

【答案】：D257、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为8d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。

A.6个，22d

B.7个，24d

C.8个，22d

D.9个，24d

【答案】：D258、关于煤矸石路堤的填筑施工说法不正确的是（）。

A.来源不同的煤矸石填料，性能相差大时，应分段填筑

B.未经充分氧化与陈化的煤矸石，用于路堤填筑时应采取封闭措施

C.每填筑2－3m应设置300mm厚的细粒土隔离层，路堤顶面应进行封闭处理

D.当煤矸石填料粒径大时，施工控制及压实质量标准可参照土石路堤

【答案】：D259、混凝土、钢筋混凝土拱在支架上浇筑说法不正确的是（）。

A.跨度较小的拱圈或拱肋，应全宽度自两端拱脚向拱顶对称地连续浇筑

B.分段的位置，应以拱架受力对称、均匀和变形小为原则，且宜设置在拱顶、1/4跨径、拱脚及拱架节点处

C.各段的接缝面应与拱轴线垂直，各分段点应预留间隔槽，其宽度宜为0.5－1.0m

D.拱上建筑混凝土应在封拱间隔槽混凝土强度达到设计要求或设计强度等级的80%方可浇筑

【答案】：D260、下列关于公开招标和邀请招标相比的说法中，正确的是（）。

A.公开招标竞争程度低

B.公开招标评标量小

C.公开招标招标时间长

D.公开招标费用低

【答案】：C261、施工单位应在进行荷载试验前至少（）向监理工程师提交一份测试设备、方法、步骤及测试要求的计划，报监理工程师批准。

A.7d

B.14d

C.28d

D.35d

【答案】：B262、作业面与水平安全网之间的高差不得超过（）。

A.1.0m

B.2.0m

C.3.0m

D.4.0m

【答案】：C263、监理人员实施的旁站属于（）。

A.事前监理

B.事中监理

C.事后监理

D.平行监理

【答案】：B264、安全监理细则由（）负责审批，在安全监理实施细则报审表签署审批意见。

A.监理工程师

B.驻地监理工程师

C.总监理工程师

D.建设单位

【答案】：C265、软土地区路基粒料桩施工碎石粧密实度抽查频率应为（）%，用重II型动力触探测试，贯入量为100mm时，击数应大于5次。

A.2

B.3

C.5

D.6

【答案】：A266、水准点复测与加密规定中，高速公路、一级公路宜加密，每（）m有一个水准点。

A.300

B.250

C.150

D.200

【答案】：D267、隧道爆破应采用（）。

A.预裂爆破

B.光面爆破

C.微差爆破

D.定向爆破

【答案】：B268、隧道开工前，施工单位应编制施工组