工程承包合同协议条款参考

工程承包合同协议条款参考甲方（发包人）：[甲方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]通讯地址：[甲方通讯地址]联系电话：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]乙方（承包人）：[乙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]通讯地址：[乙方通讯地址]联系电话：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就[工程项目全称]（以下简称“本项目”）的建设工程承包事宜，经协商一致，达成如下协议条款：第一条工程概况与范围1.1工程名称：[工程项目全称]1.2工程地点：[工程项目具体地点]1.3建设规模与内容：本项目总建筑面积约为[建筑面积]平方米，结构类型为[结构类型]，主要建设内容包括[主要建设内容描述]。1.4合同工期：本项目合同工期自[开工日期]起，至[竣工日期]止，总日历工期为[总工期]天。1.5质量标准：本项目工程质量必须达到[国家/行业/地方]规定的[质量标准等级]标准。1.6承包范围：本合同项下承包范围包括但不限于[详细描述承包范围，如：设计、采购、施工、安装、调试等全部或部分工作内容]。第二条合同文件构成与解释顺序2.1组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书（如适用）；（3）投标书及其附件（如适用）；（4）技术规范、设计图纸、工程量清单；（5）标准、规范及有关技术文件；（6）双方协商一致的其他文件。2.2合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决；协商不成的，按本合同第[XX]条约定处理。第三条质量标准与验收3.1本项目工程质量必须达到本合同第一条约定的[国家/行业/地方]规定的[质量标准等级]标准。3.2工程质量验收按国家及行业相关标准、规范和本合同约定执行。3.3隐蔽工程验收：承包人应在隐蔽工程覆盖前通知甲方代表或其授权人员检查验收，并形成验收记录。甲方代表或其授权人员未按时参加验收的，承包人可以自行检查并记录，甲方应予认可。3.4分部分项工程验收和竣工验收：按国家及行业规定程序进行，甲方代表或其授权人员应在收到验收申请后[XX]日内组织验收。3.5不合格工程处理：凡达不到质量标准的工程，甲方有权要求承包人返工、修理或拆除，由此造成的费用和工期延误由承包人承担。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。第四条工期与进度控制4.1合同工期：本项目开工日期为[开工日期]，竣工日期为[竣工日期]，总日历工期为[总工期]天。4.2进度计划：承包人应在合同签订后[XX]日内，向甲方提交详细的施工组织设计或施工方案，并报送工程进度计划，经甲方批准后执行。4.3工期延误：（1）因承包人原因（如管理不善、资源投入不足等）造成工期延误，承包人应承担违约责任，并按合同约定向甲方支付误期赔偿金。误期赔偿金的计算方法为：误期赔偿金=合同总价的[XX]%×（实际工期-合同工期）。（2）因甲方原因（如未及时提供施工条件、指令错误等）或不可抗力事件导致工期延误，经确认后工期应予以顺延。第五条合同价款与支付5.1合同价款：本项目的合同价款采用[固定总价/固定单价/可调价格]方式确定，合同总价为人民币（大写）[合同总价大写]元整，（小写）[合同总价小写]元。5.2计价依据：合同价款依据[工程量清单及相关技术文件]确定。5.3预付款：合同签订后[XX]日内，甲方按合同总价的[XX]%向承包人支付预付款，即人民币[预付款金额]元。预付款应于[支付节点描述，如：工程进度达到XX%后]分[XX]次扣除。5.4工程进度款：承包人按月（或按形象进度节点）向甲方提交已完工程量报告及相关证明文件，经甲方审核确认后支付相应进度款。每次支付比例不超过合同总价款的[XX]%。5.5竣工结算：工程竣工验收合格后[XX]日内，承包人应提交竣工结算报告及完整的结算资料，经甲方审核确认后[XX]日内支付至结算总价的[XX]%。剩余[XX]%作为工程质量保证金，于工程交付使用后[XX]年内，根据工程质量及质保金返还规定支付。5.6支付方式：除合同另有约定外，所有款项均通过银行转账方式支付。甲方应将款项支付至承包人以下银行账户：开户银行：[承包人开户银行名称]户名：[承包人全称]账号：[承包人银行账号]5.7逾期支付：甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的[XX]%向承包人支付违约金。第六条材料设备供应6.1材料设备供应责任：（1）[列明由甲方供应的材料设备名称、规格、数量、供应时间及地点等]。（2）[列明由乙方采购的材料设备名称、规格、数量、供应时间及地点等]。乙方采购的材料设备必须符合设计要求和合同约定的质量标准，并应提供产品合格证明文件。乙方应在使用前[XX]天将拟用于工程的材料设备报甲方确认。6.2材料设备检验：由乙方采购的材料设备，其检验费用由乙方承担。甲方有权对乙方采购的材料设备进行检验或见证检验，检验不合格的，相关费用由乙方承担，工期不予顺延。第七条变更与索赔7.1变更：任何一方提出变更，应提前[XX]日以书面形式通知对方，并提供详细的变更方案及费用计算依据。变更内容需经对方书面确认后生效。变更引起的费用增减，由双方协商确定。7.2索赔：承包人因非自身原因遭受工期延误或费用增加，有权向甲方提出索赔。索赔事件发生后[XX]日内，承包人应向甲方发出索赔意向通知，并在[XX]日内提交索赔报告及证据材料。甲方应在收到索赔报告后[XX]日内进行审核并给予答复。索赔权自在知道或应当知道索赔事件发生之日起[XX]年内不行使而消灭。第八条安全文明施工与环境保护8.1甲乙双方应严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工和环境保护的法律法规。8.2承包人应制定安全生产和文明施工措施，并负责实施，确保施工安全。承包人应承担因自身原因造成的安全事故责任和费用。8.3承包人应采取有效措施保护施工环境，防止水土流失、扬尘、噪声等污染。因承包人原因造成环境问题的，由承包人承担治理费用并承担相应责任。第九条知识产权9.1承包人因履行本合同所完成的设计图纸、技术成果等知识产权，除合同另有约定外，归[承包人/双方共有]所有。9.2甲方使用由承包人提供的知识产权成果，应遵守相关法律法规，并支付[约定费用或署名权等]。第十条违约责任10.1甲方违约责任：（1）甲方未按合同约定支付预付款、进度款或竣工结算款的，除支付逾期付款违约金外，还应承担阻碍工程进度、承包人停工窝工损失等责任。（2）甲方无故要求解除合同的，应向承包人支付合同总价款[XX]%的违约金；给承包人造成损失的，还应赔偿实际损失。10.2承包人违约责任：（1）承包人未按合同约定工期竣工（除甲方原因或不可抗力外），应支付误期赔偿金。（2）工程质量不符合合同约定标准的，承包人应负责无偿返工、修理，直至合格，并承担由此造成的工期延误责任。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。（3）承包人擅自使用不合格材料设备造成质量问题的，由承包人承担全部责任。（4）承包人未履行安全文明施工义务，造成安全事故或环境污染的，由承包人承担全部责任和费用。第十一条不可抗力11.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，如地震、洪水、战争等。11.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后[XX]日内书面通知对方，并提供有效证明文件。双方应根据不可抗力对合同履行的影响，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第十二条争议解决12.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。12.2协商不成的，任何一方均有权向[有管辖权的人民法院/约定的仲裁委员会]提起诉讼或申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十三条通知与送达13.1双方在本合同中载明的地址、电话、邮箱等联系方式为有效联系方式。任何书面通知或文件按此地址邮寄（以挂号信或快递发出后[XX]日视为送达）、或发送至电子邮箱（以发出时视为送达）即视为有效送达。13.2任何一方变更联系方式，应提前[XX]日书面通知对方，否则按原联系方式送达视为有效。第十四条保密条款14.1甲乙双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务。14.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该保密信息，但法律法规另有规定或为履行合同所必需的除外。14.3本保密义务不因合同的终止而失效，持续有效期限为合同终止后[XX]年。第十五条法律适用与争议解决地的选择15.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。15.2与本合同有关的任何争议，由[合同签订地/工程项目所在地]有管辖权的人民法院诉讼解决/由[约定的仲裁委员会名称]仲裁解决。第十六条合同生效、变更与终止16.1本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。16.2对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致并签署书面文件，方能生效。16.3合同的终止条件包括：（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致解除；（3）因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除；（4）发生不可抗力导致合同目的无法实现；（5）法律规定或双方约定的其他终止条件。16.4合同终止后，