建筑工程延期合同范本

PAGE建筑工程延期合同范本甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]就[工程名称]签订了《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因[具体延期原因，如不可抗力因素、设计变更等]，导致工程无法按照原合同约定的工期完成，经双方友好协商，达成以下工程延期协议：一、工程概况1.工程名称：[工程全称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容：[具体描述工程的范围，包括但不限于建筑物的结构形式、层数、建筑面积、装修标准、设备安装等内容。例如，本工程为[X]层框架结构商业建筑，建筑面积约为[X]平方米，包括主体建筑施工、内外装修、水电安装、消防工程等全部内容。]二、延期期限1.双方一致同意，原合同约定的竣工日期从[原竣工日期]延期至[新竣工日期]，延期共计[X]天。2.若在延期期限内仍因不可抗力或其他非乙方原因导致工程无法完成，双方应再次协商并签订补充协议确定新的竣工日期。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权监督乙方在延期期间的工程施工进度和质量，要求乙方定期汇报工程进展情况。若乙方在延期期间存在违反合同约定的行为，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。2.义务按照原合同及本协议的约定，及时向乙方支付工程进度款。若因甲方未按时支付工程款导致工程延误，甲方应承担相应的责任。在工程延期期间，为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于场地、水电供应等。因甲方原因未能提供必要施工条件导致工程延误的，工期相应顺延。协助乙方协调与工程相关的外部关系，如与周边居民、政府部门等的沟通协调工作。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议的约定支付工程进度款。在因甲方原因导致工程延误的情况下，有权要求工期顺延，并要求甲方承担相应的费用损失。2.义务严格按照施工图纸、施工规范和原合同的要求进行施工，确保工程质量。在工程延期期间，加强施工现场管理，保证施工安全。制定详细的工程进度计划，并报甲方和监理单位审核。按照审核通过的进度计划组织施工，确保在延期后的竣工日期前完成工程。定期向甲方和监理单位汇报工程进展情况，接受甲方和监理单位的监督检查。对于甲方和监理单位提出的合理意见和建议，应及时整改。四、费用承担1.因工程延期产生的额外费用，按照以下原则承担：若因不可抗力因素导致工程延期，双方各自承担因延期产生的损失。例如，因自然灾害导致工程停工，乙方的设备闲置损失由乙方自行承担，甲方的工期延误损失由甲方自行承担。若因甲方原因导致工程延期，甲方应承担乙方因延期产生的合理费用，包括但不限于人员窝工费、设备闲置费、材料保管费等。乙方应在费用发生后的[X]天内，向甲方提交费用清单及相关证明材料，甲方应在收到清单后的[X]天内进行审核并支付相应费用。若因乙方原因导致工程延期，乙方应自行承担因延期产生的一切费用，且不得向甲方要求额外的费用补偿。2.工程延期期间，工程价款的结算仍按照原合同的约定执行。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议的约定支付工程进度款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误和损失由甲方承担。若甲方未能提供必要的施工条件导致工程延误，甲方应承担乙方因此产生的直接经济损失，并相应顺延工期。2.乙方违约责任若乙方未能按照本协议约定的工期完成工程，每逾期一日，应按照工程总价款的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除原合同和本协议，并要求乙方承担由此造成的一切损失。若乙方在工程施工过程中存在质量问题，乙方应负责无偿返工，直至工程质量符合要求为止。因返工导致的工期延误，乙方应承担违约责任。六、争议解决1.本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼费用和胜诉方的合理律师费用由败诉方承担。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同不一致的地方，以本协议为准。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）