纳污坑塘治理协议书

纳污坑塘治理协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX环境科技有限公司

甲方地址：中国北京市朝阳区XX路XX号XX大厦X层X室

甲方法定代表人/负责人：张XX

甲方联系方式：010-XXXXXXXX

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX环保工程集团有限公司

乙方地址：中国河北省石家庄市XX区XX街XX号XX产业园X号楼X层

乙方法定代表人/负责人：李XX

乙方联系方式：0311-XXXXXXXX

协议简介：

鉴于甲方因生产经营需要，拟对位于XX省XX市XX区XX乡XX村的纳污坑塘进行治理，以改善区域生态环境，消除环境污染隐患，并满足相关环保法规要求；

鉴于乙方具备专业的纳污坑塘治理技术、设备和经验，能够提供符合国家及地方标准的治理服务；

基于平等、自愿、公平、诚信的原则，甲乙双方经友好协商，就纳污坑塘治理事宜达成如下协议，以兹共同遵守。

本协议的签订背景为甲方持有的XX乡XX村纳污坑塘存在历史遗留污染问题，水体富营养化严重，对周边土壤、水体及居民健康构成潜在威胁。依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规，甲方需对该纳污坑塘进行专业化治理。乙方作为业内具有资质的环保工程企业，经考察评估后同意承接该治理项目。双方基于各自的专业能力和责任义务，通过本协议明确合作框架，确保治理工作有序推进。

甲方委托乙方进行坑塘治理，旨在通过物理、化学及生物综合措施，实现以下目标：

（1）清除坑塘内淤泥及悬浮污染物，降低水体悬浮物浓度；

（2）采用生态修复技术，恢复水体自净能力，改善水质至Ⅴ类标准；

（3）改造坑塘周边环境，消除黑臭现象，提升区域生态景观价值；

（4）确保治理后的坑塘满足《农田灌溉水水质标准》（GB5084-2021）及相关地方环保排放要求。

乙方承诺以专业技术和合规流程完成治理任务，甲方可根据本协议约定监督治理进度，并配合提供必要的场地、资料及协调工作。双方权利义务、费用结算及违约责任等细节详见协议后续章节。本协议的履行将直接关联后续的定义条款、价格支付、履行期限及违约责任等内容，是整个治理项目的法律基础。

第一条协议目的与范围

本协议目的在于明确甲方委托乙方对XX省XX市XX区XX乡XX村的纳污坑塘进行专业化治理，以消除环境污染、改善区域生态环境、恢复水体生态功能。治理范围包括但不限于：坑塘内淤泥清理、水体净化处理、底泥修复、水生植被恢复、周边环境整治等全部必要的治理工程。具体范围涵盖坑塘总面积约XX平方米，涉及水体深度XX米至XX米，以及坑塘周边XX米范围内的附属污染源。本协议旨在通过双方协作，确保纳污坑塘治理达到国家及地方环保标准，满足甲方后续土地开发利用或生态保护的需求。治理成果需经双方确认并符合《农田灌溉水水质标准》（GB5084-2021）或相关地方排放标准，并接受环保主管部门的最终验收。

第二条定义

1.**纳污坑塘**：指因历史原因形成的、长期接纳生活污水、农业面源污染或其他工业废水的封闭或半封闭式坑塘，当前水体呈黑臭或富营养化状态。

2.**治理工程**：指为消除纳污坑塘污染、恢复生态功能而采取的包括但不限于清淤疏浚、曝气增氧、生态浮岛建设、微生物修复、底泥钝化、植被恢复等综合性技术措施。

3.**水质标准**：指本协议约定的治理目标水质，即坑塘出水水质达到Ⅴ类标准或甲方另行书面确认的其他标准。

4.**竣工验收**：指治理工程完成并通过甲方、乙方及第三方检测机构共同确认的验收程序。

5.**不可抗力**：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力与义务

（1）甲方有权要求乙方按照协议约定及国家环保标准履行治理工程，并监督治理进度和质量。甲方有权对乙方的施工方案、技术参数及治理效果提出合理意见，乙方应予以配合说明。

（2）甲方应向乙方提供纳污坑塘的历史排污数据、地质勘探报告、周边环境等必要资料，并保证资料真实性。如需补充勘察，甲方应配合协调相关单位，费用由乙方承担但甲方需提供便利。

（3）甲方应确保乙方施工人员及设备的进入通道畅通，并配合办理施工许可等前期手续，相关费用由甲方承担。

（4）甲方有权在治理过程中对水体水质、底泥成分等关键指标进行抽检，抽检费用由甲方承担，检测结果作为验收依据之一。

（5）如治理效果未达协议约定标准，甲方有权要求乙方采取补救措施，乙方应在收到通知后XX日内完成整改。若多次整改无效，甲方有权解除协议并要求乙方赔偿损失。

（6）甲方应保护乙方在治理过程中投入的技术成果和商业秘密，未经乙方书面同意，不得向第三方泄露。

2.乙方的权力与义务

（1）乙方有权按照协议约定收取治理费用，并要求甲方按时支付。乙方有权拒绝执行违反环保法规或危及施工安全的指令。

（2）乙方应组建具备资质的治理团队，制定科学可行的治理方案，并提交甲方审核。方案需明确治理工艺、安全措施、工期安排及应急预案。

（3）乙方应严格按照国家环保标准及方案施工，使用环保认证的药剂和材料，并承担因自身原因导致的污染责任。施工期间产生的废弃物应分类处理，符合《固体废物污染环境防治法》要求。

（4）乙方应配备必要的安全防护设备，保障施工人员人身安全，并购买工程责任险，保险范围覆盖第三方损害赔偿。治理期间如发生安全事故，乙方应立即停工并承担全部责任。

（5）乙方应每月向甲方提交治理进度报告，包括已完成工程量、水质监测数据、资金使用情况等，并接受甲方及监理单位的现场核查。如遇技术难题，乙方应及时提出解决方案，并通知甲方协商调整方案。

（6）治理工程完成后，乙方应提供完整的技术文档、验收报告及后续维护建议，并协助甲方办理环保验收手续。若因乙方技术缺陷导致治理效果无法达标，乙方需承担无过错责任，并退还部分治理费用或提供修复服务。

（7）乙方应保证治理技术不侵犯第三方知识产权，如需引进外部技术，应事先征得甲方书面同意。

第四条价格与支付条件

1.治理总价款：经双方协商一致，本协议项下的纳污坑塘治理工程总价款为人民币XXXX万元（大写：XXXX元整）。该价格包含但不限于前期勘察、方案设计、设备租赁、材料采购、施工、水质监测、竣工验收及必要的技术指导等全部费用。

2.支付方式：甲方应按以下节点分期支付治理费用：

（1）协议签订后XX日内，甲方向乙方支付总价款的XX%，即人民币XXXX万元，作为项目启动资金；

（2）治理工程完成XX%且经甲方初步验收合格后XX日内，甲方向乙方支付总价款的XX%，即人民币XXXX万元；

（3）治理工程全部完成并通过最终竣工验收后XX日内，甲方向乙方支付总价款的XX%，即人民币XXXX万元；

（4）剩余XX%作为工程质量保证金，于工程交付后XX年内无任何质量问题后一次性无息返还。

3.支付账户：乙方指定收款账户信息如下：

开户行：XX银行XX支行

户名：XX环保工程集团有限公司

账号：XXXXXX

4.费用调整：如因政策变化、材料大幅涨价或甲方额外增加治理范围导致费用显著变动，双方应于XX日内协商调整价格，并以书面形式确认。

第五条履行期限

1.协议有效期：本协议自双方签字盖章之日起生效，至治理工程最终竣工验收合格并完成结算之日终止，总有效期不超过XX个月。

2.工期安排：

（1）乙方应在收到甲方支付的首期工程款后XX日内进场开展前期勘察与设备调试；

（2）主体治理工程于XX年XX月XX日正式开工，预计XX年XX月XX日完成，总工期XX天；

（3）水质稳定期观察：工程竣工后，乙方应持续监测水质XX天，确保水质达标稳定；

（4）最终验收：在水质稳定期观察结束后XX日内，由甲方乙方及第三方机构进行竣工验收。

3.时间节点约束：任何一方无正当理由延误关键时间节点，应按违约条款承担责任。如遇不可抗力导致工期延误，经甲方书面确认后工期可相应顺延。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）若甲方未按约定支付任何一期工程款，每逾期XX日，应向乙方支付逾期金额XX%的违约金，逾期超过XX日，乙方有权暂停施工或解除协议，并要求甲方赔偿已产生费用及合同总价款XX%的损失。

（2）若因甲方原因（如未提供必要资料、场地封闭不及时等）导致乙方工期延误超过XX天，乙方有权索赔误工费，并要求甲方补偿赶工费用。

（3）若甲方单方面解除协议，应退还乙方已支付款项的XX%，并赔偿因解除导致乙方设备闲置、人员窝工等损失，最高不超过合同总价款的XX%。

2.乙方违约责任：

（1）若乙方治理效果未达协议约定标准，经整改后仍不合格，甲方有权要求乙方退还对应工程款的比例为XX%，并按不合格部分价值的XX%支付违约金。若整改无效，甲方有权解除协议并索赔总价款XX%的赔偿金。

（2）若乙方未按约定工期完成治理工程，每逾期XX日，应向甲方支付合同总价款XX%的违约金，逾期超过XX日，甲方有权解除协议，乙方应赔偿合同总价款XX%的违约金及甲方已投入的前期费用。

（3）治理过程中如因乙方技术缺陷或操作不当导致二次污染或第三方人身财产损害，乙方应承担全部赔偿责任（包括但不限于罚款、赔偿金、诉讼费等），甲方有权直接从应付工程款中扣除相应款项。

（4）乙方擅自使用非协议约定的药剂或工艺，经甲方书面制止后仍继续作业，甲方有权要求停止施工并扣除XX%的履约保证金，情节严重者解除协议。

3.违约金上限：双方约定的违约金总额不超过合同总价款的XX%，超过部分不予支持。违约方支付违约金后仍需继续履行协议义务。

4.不可抗力免责：因地震、洪水等不可抗力导致违约的，违约方应立即通知对方并提供证明，可部分或全部免除责任，但应采取措施减少损失。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订本协议时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、政府行为（如征收、政策突变）、疫情及相关防控措施等。不可抗力应导致本协议无法履行或部分无法履行。

2.通知义务：发生不可抗力的一方应在事件发生后XX日内书面通知对方，并提供政府公告、新闻报道、保险理赔文件等证明材料。如双方均发生不可抗力，应各自履行通知义务。

3.责任免除：因不可抗力导致协议无法履行或延迟履行，受影响方可部分或全部免除违约责任，但应采取合理措施减少损失。不可抗力影响消除后，双方应协商调整履行期限或解除协议。

4.不可免除的责任：若不可抗力仅影响部分工作（如材料运输中断），受影响方仍需履行其他义务；若因不可抗力导致协议标的灭失，双方按实际损失协商处理。

5.协商恢复：不可抗力消除后，双方应在XX日内协商恢复履行协议，如协议部分无法恢复，可就剩余部分达成变更或解除协议的补充协议。

6.不可抗力证明：本协议所称不可抗力以发生地政府或权威机构出具的证明文件为准，如需保险理赔，双方应配合提供材料。

第八条争议解决

1.争议范围：本协议引起的或与本协议有关的任何争议，包括但不限于协议解释、履行、违约责任及不可抗力等，双方应首先通过友好协商解决。协商应书面记录，经双方签字后作为争议依据。

2.协商不成：若协商在协议生效后XX日内未能解决争议，双方应向协议签订地（北京市朝阳区）有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行协议其他条款。

3.专属管辖：双方确认接受本条款管辖，任何一方不得就同一争议事项向其他法院起诉或申请仲裁。如一方违反此约定，对方已获得的判决或裁决具有法律效力。

4.法律适用：争议解决适用中华人民共和国法律，不适用外国法律或国际惯例。

5.诉讼费用：诉讼期间，除非法院判决由败诉方承担，双方各自产生的合理律师费、诉讼费等由败诉方支付。仲裁则按仲裁规则处理。

6.裁判效力：若选择仲裁，双方应共同委托中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）按届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地在中国北京，仲裁裁决具有终局性，双方应自觉履行。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。邮件发送以进入对方电子邮箱为送达；快递以签收日为送达；信函以寄出后XX日为送达。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。口头约定或未签署的变更无效。

3.分包与转包：乙方不得将本协议项下的主体治理工程转包给第三方，但可经甲方书面同意后分包非核心技术性工作，分包方对乙方承担连带责任。

4.保密义务：双方应对本协议内容及在合作中获知的对方商业秘密（包括技术数据、成本信息、客户资料等）承担保密责任，非经对方书面同意，不得泄露或用于本协议目的之外。保密期为本协议终止后XX年。

5.不可转让性：本协议仅对协议双方有效，任何一方不得将其权利义务转让给第三方，除非获得对方书面同意。

6.协议终止：除本协议约定的解除条件外，任何一方可在履行完毕主要义务后提前XX日书面通知对方终止协议，并按已完成工作比例结算费用。

7.通知送达：所有与本协议相关的通知、文件均应送达至本协议首部列明的地址，如一方未实际收到，不视为未收到通知。

8.适用法律补充：本协议未约定的事项，适用《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，法律有特别规定的从其规定。

第十条附则

1.附件效力：本协议附件包括但不限于《纳污坑塘现状报告》《治理技术方案》《设备清单》《水质监测标准》等，均为本协议不可分割的一部分，与协议正文具有同等法律效力。附件内容如有冲突，以协议正文为准。

2.技