工程修路合同协议范本

PAGE工程修路合同协议范本甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方拟对[道路名称及具体地点]进行修路工程，乙方具备相应的修路工程施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[道路名称及具体地点]修路工程（二）工程地点[详细地址]（三）工程内容1.道路基础处理：对道路原地面进行清理，包括杂草、杂物、障碍物等的清除；对软土地基进行换填处理，换填材料为符合设计要求的砂石或灰土；对道路基础进行压实处理，确保压实度达到设计标准。2.道路基层施工：铺设水泥稳定碎石基层，厚度为[具体厚度]厘米，水泥含量为[具体含量]%；对基层进行养生，养生期不少于[具体天数]天。3.道路面层施工：铺设沥青混凝土面层，厚度为[具体厚度]厘米，采用[具体型号]沥青；对路面进行压实处理，确保路面平整度和压实度符合设计要求。4.附属工程：包括道路两侧的排水工程，如雨水井、排水管道的安装；道路照明工程，如路灯的安装；道路标志、标线的设置等。（四）工程范围以甲方提供的施工图纸和相关技术文件所确定的范围为准。二、工程期限（一）开工日期本工程定于[具体日期]开工。（二）竣工日期本工程定于[具体日期]竣工，总工期为[具体天数]天。（三）工期顺延如遇下列情况，经甲方代表确认后，工期相应顺延：1.不可抗力因素，如地震、洪水、暴雨等自然灾害；2.甲方变更设计或增加工程量；3.因甲方原因导致的停工，如未能按时提供施工场地、施工图纸等；4.一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过[具体小时数]小时；5.其他非乙方原因导致的工期延误。三、工程质量（一）质量标准本工程质量应符合国家和地方现行的道路工程施工质量验收规范和标准，以及甲方提供的施工图纸和技术要求。工程质量等级为[具体等级]。（二）质量保证1.乙方应建立健全质量管理体系，严格按照施工规范和标准进行施工，确保工程质量。2.乙方应按照规定对原材料、构配件和设备进行检验和试验，不合格的不得使用。3.乙方应在施工过程中接受甲方和监理单位的质量监督检查，对提出的质量问题及时整改。4.工程竣工后，乙方应提供工程质量保修书，保修期为[具体年限]年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应免费承担因工程质量问题引起的维修责任。四、工程价款及支付方式（一）工程价款本工程采用[固定总价/固定单价]方式计价，工程总价款为人民币[大写金额]元（￥[小写金额]元）。该价款包括但不限于乙方完成本工程所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及因施工所产生的一切费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[具体天数]内，甲方向乙方支付工程总价款的[具体比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元（￥[小写金额]元）。2.进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告，经甲方和监理单位审核确认后，于次月[具体日期]前支付已完工程价款的[具体比例]。3.竣工结算款：工程竣工经甲方验收合格后，乙方应在[具体天数]内提交竣工结算报告和完整的结算资料，甲方应在收到后[具体天数]内审核完毕。审核确认后，甲方向乙方支付至工程总价款的[具体比例]。4.质量保证金：剩余工程总价款的[具体比例]作为质量保证金，在保修期届满后[具体天数]内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利对工程质量、进度、安全进行监督检查；对乙方的施工方案、施工组织设计进行审核；按照合同约定对工程价款进行支付和结算；对工程变更和增加工程量进行确认。2.义务在开工前[具体天数]内，向乙方提供施工场地、施工图纸和相关技术文件；协调施工现场周边的关系，为乙方施工创造良好的外部环境；按照合同约定及时支付工程价款；组织工程竣工验收。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定收取工程价款；要求甲方提供施工所需的条件和资料；对甲方提出的不合理要求进行拒绝。2.义务按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工；编制施工方案和施工组织设计，并报甲方和监理单位审核；遵守施工现场的管理规定，做好安全文明施工；保护施工现场周边的环境和公共设施；提供工程竣工验收所需的资料和文件。六、工程变更（一）变更程序1.甲方如需对工程进行变更，应提前[具体天数]以书面形式通知乙方，并提供变更的图纸和技术要求。2.乙方应按照甲方的变更要求进行施工，因变更引起的工程量增加或减少，双方按照合同约定的计价方式进行调整。3.如因乙方原因导致工程变更，乙方应承担由此增加的费用和工期延误的责任。（二）变更价款的确定1.合同中有适用于变更工程的价格，按照合同已有的价格计算变更合同价款；2.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；3.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。七、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定支付工程价款的，每逾期一日，按照未支付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。逾期超过[具体天数]的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕。2.因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失，包括人工费、机械费等。3.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工图纸和相关技术文件的，应承担由此导致的工期延误责任，并赔偿乙方因此造成的损失。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程施工的，每逾期一日，按照工程总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.乙方施工的工程质量不符合合同约定的，应负责无偿返工或修理，直至达到质量标准。因返工或修理造成工期延误的，乙方应承担逾期违约责任。3.乙方违反合同约定，擅自将工程转包或分包给其他单位或个人的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担工程总价款[具体比例]的违约金。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（二）合同份数本合同一式[具体份数