钢筋加工调直协议书版本

钢筋加工调直协议书版本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设工程有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX钢筋加工有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX厂房

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

协议简介：

本协议由甲方与乙方就钢筋加工调直服务事宜达成一致，基于甲方在XX建设工程项目中的实际需求，乙方同意按照甲方要求提供专业钢筋加工调直服务。甲方负责提供符合国家标准的钢筋原材料，乙方负责完成钢筋的调直、切割、加工等作业，并确保加工后的钢筋质量满足甲方项目施工标准。双方基于平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本协议，以资共同遵守。本协议的履行将有效保障甲方工程建设的顺利进行，同时乙方通过专业化服务提升自身市场竞争力，实现双方共赢。协议内容涉及当事人基本信息、权利义务划分、价格支付条件、履行期限及违约责任等条款，具有法律约束力，双方均应严格履行。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲方委托乙方提供钢筋加工调直服务的具体内容与标准，确保乙方按照甲方要求完成加工任务，满足甲方在XX建设工程项目中的施工需求。协议范围包括但不限于：钢筋原材料的接收与核对、钢筋的调直作业、钢筋的切割与定长加工、加工过程中质量检验、成品钢筋的包装与标识、以及按照甲方要求完成特定规格或型号的钢筋加工。具体加工内容、数量、规格、质量标准等细节将在本协议的附件中详细列明，双方均需严格遵照执行。

第二条定义

1.“钢筋加工调直”指乙方对甲方提供的钢筋原材料进行去弯、去锈、调直等处理，并根据甲方要求进行切割、定长等加工服务的总称。

2.“原材料”指甲方提供的符合国家相关标准的钢筋，其规格、型号、质量需经乙方验收确认。

3.“成品”指乙方按照甲方要求加工完成后，经检验合格的钢筋。

4.“质量标准”指钢筋加工调直后的成品需满足国家现行标准及甲方在协议附件中明确的技术要求。

5.“履行期限”指本协议约定的乙方完成钢筋加工调直服务的具体时间范围。

6.“违约责任”指任何一方违反本协议约定时应承担的法律责任。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

(1)甲方有权要求乙方按照协议附件及本协议约定的规格、数量、质量标准完成钢筋加工调直服务。

(2)甲方有权对乙方提供的加工服务进行监督，并有权对不符合要求的成品进行检验和拒收。

(3)甲方应按照协议约定及时向乙方提供符合国家标准的钢筋原材料，并保证原材料的真实性及质量。

(4)甲方应按照协议约定的支付条件及时支付乙方加工费用，任何延误支付均需承担相应的违约责任。

(5)甲方应向乙方提供必要的加工场地及水电支持，确保乙方能够顺利开展加工作业。

(6)甲方应对乙方提供的加工服务过程中涉及的任何技术秘密或商业信息承担保密义务。

2.乙方的权力和义务：

(1)乙方有权要求甲方提供符合国家标准的钢筋原材料，并有权对原材料进行验收，验收合格后方可进行加工。

(2)乙方应严格按照协议附件及本协议约定的规格、数量、质量标准进行钢筋加工调直，确保成品质量符合要求。

(3)乙方应建立完善的质量检验制度，对加工过程中的半成品及成品进行严格检验，确保交付给甲方的成品质量达标。

(4)乙方应按照协议约定的履行期限完成加工任务，并确保按时交付成品给甲方。

(5)乙方应妥善保管甲方提供的原材料及加工过程中产生的半成品，如有丢失或损坏应承担相应的赔偿责任。

(6)乙方应对加工过程中涉及的技术参数及工艺流程承担保密义务，未经甲方同意不得向任何第三方泄露。

(7)乙方应配备专业的加工设备和技术人员，确保加工作业的安全进行，并对加工过程中产生的安全责任承担全部责任。

(8)乙方应积极配合甲方的监督和检验工作，对甲方提出的合理意见及时进行调整和改进。

(9)乙方应提供加工成品的详细检验报告和质量证明文件，并随同成品一同交付给甲方。

(10)乙方应确保加工过程中符合环保要求，对产生的废弃物进行分类处理，避免对环境造成污染。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：乙方完成本协议约定的钢筋加工调直服务，甲方应向乙方支付加工费。加工费总额根据协议附件中约定的钢筋种类、规格、数量及加工工艺等因素综合确定，具体金额为人民币XX元（大写：XX元整）。该价格为固定价格，除本协议另有约定外，不受市场价格波动影响。

2.支付方式：甲方应采用银行转账方式向乙方支付加工费。乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方提供等额的合法发票。

3.支付时间：甲方应按照以下时间节点向乙方支付加工费：

(1)合同签订后X日内，甲方向乙方支付加工费总额的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整），作为预付款；

(2)乙方完成全部加工任务，甲方验收合格后X日内，甲方向乙方支付加工费总额的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整）；

(3)剩余的XX%即人民币XX元（大写：XX元整），作为尾款，在甲方收到乙方提供的最终结算清单及发票后X日内支付。

4.付款账户：乙方应向甲方指定以下银行账户支付加工费：

开户名称：XX钢筋加工有限公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XX

5.逾期付款：若甲方未按照本协议约定的时间支付加工费，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金。逾期超过X日的，乙方有权暂停加工作业或解除本协议，并要求甲方支付已完成加工部分的费用及违约金。

第五条履行期限

1.协议有效期：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自协议签订之日起至乙方完成全部加工任务并交付甲方验收合格之日止。

2.加工期限：乙方应在收到甲方提供的全部符合要求的钢筋原材料后X日内完成全部加工任务。如遇不可抗力因素导致加工进度延误，经甲方书面确认后，加工期限可相应顺延。

3.交付时间：乙方完成加工任务后，应立即通知甲方进行验收。甲方应在收到验收通知后X日内完成验收工作。验收合格后，乙方应在X日内将成品钢筋交付给甲方指定地点。

4.质量保证期：乙方保证加工完成的成品钢筋在质量保证期内质量符合协议约定标准。质量保证期为成品交付给甲方之日起XX个月。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)若甲方未按照本协议第四条约定的支付条件及时支付加工费，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之X向乙方支付违约金。逾期超过X日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已完成加工部分的费用、违约金以及因此造成的损失。

(2)若甲方未按照本协议第五条约定的期限提供符合要求的钢筋原材料，导致乙方无法按时开始或完成加工任务，每延误一日，甲方应向乙方支付合同总价款万分之X的违约金。延误超过X日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已发生费用的XX%作为违约金，并承担因此造成的全部损失。

(3)若甲方未按照本协议第五条约定的期限完成验收工作，每延误一日，应按合同总价款万分之X向乙方支付违约金。但甲方最长验收期限不得超过协议约定的X日，超过该期限未提出异议的，视为验收合格。

2.乙方违约责任：

(1)若乙方未按照本协议第五条约定的期限完成加工任务，非因不可抗力或甲方原因造成的延误，每延误一日，应按合同总价款万分之X向甲方支付违约金。延误超过X日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付已完成加工部分的费用、违约金以及因此造成的损失。

(2)若乙方加工完成的成品钢筋质量不符合本协议第二条或附件中约定的质量标准，甲方有权要求乙方进行返工、重做或更换，乙方应在收到甲方通知后X日内完成整改。若乙方逾期未完成整改，或整改后仍不符合质量标准的，甲方有权拒收该部分或全部成品，并要求乙方退还已支付的部分或全部加工费，并支付合同总价款XX%的违约金。若因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

(3)若乙方在加工过程中违反本协议第二条关于保密义务的约定，泄露甲方商业秘密或技术信息，应向甲方支付合同总价款XX%的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失，包括但不限于经济损失、商誉损失等。

(4)若乙方在加工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失，应自行承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。若该事故系因乙方设备设施存在缺陷或操作不当造成，乙方还应向甲方支付合同总价款XX%的违约金。

(5)若乙方未按照本协议第四条约定的期限和方式提供发票，每逾期一日，应按未开票金额的万分之X向甲方支付违约金。逾期超过X日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付合同总价款XX%的违约金。

3.违约金上限：本协议约定的所有违约金总额不得超过合同总价款的XX%。若违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿超出违约金部分的损失。

4.解除协议：任何一方严重违反本协议约定，经守约方书面催告后X日内仍未纠正的，守约方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。协议解除后，乙方应立即停止加工作业，并妥善保管甲方提供的原材料及加工过程中产生的半成品、成品，甲方应在结清所有款项后收回相关财产。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、征收征用等）、疫情及其防控措施等。不可抗力事件应自其发生之日起持续影响协议履行状态。

2.通知义务：任何一方在发生或预见发生不可抗力事件时，应立即通知对方，并在合理期限内（不迟于XX日）向对方提供不可抗力事件发生的时间、地点、性质、影响范围以及可能持续时间的有效证明文件（如政府公告、新闻报道、公证文书等）。

3.责任免除：因不可抗力事件导致协议部分或全部不能履行、延迟履行或履行存在瑕疵的，根据不可抗力事件的影响，部分或全部免除违约方的责任。不可抗力事件持续期间，双方应采取必要措施减少损失，但不得因不可抗力事件而故意扩大损失或妨碍对方采取减损措施。

4.协议解除：若不可抗力事件持续超过X日，导致协议目的无法实现，双方均可协商解除协议，或根据本协议约定或法律规定单方解除协议。协议解除后，双方应就已完成工作、已付款项、财产返还及损失分担等事宜进行结算，协商不成的，提交争议解决机构处理。因不可抗力解除协议的，双方互不承担违约责任，但已产生的费用应按实际完成情况结算。

5.不可抗力证明：双方均应保存与不可抗力事件相关的所有证据材料，并在争议解决或诉讼过程中依法提交。任何一方不得伪造、篡改或毁灭不可抗力证明文件。

第八条争议解决

1.争议类型：本协议履行过程中发生的任何争议，包括但不限于协议的订立、效力、解释、履行、违约责任、争议解决方式等，均应首先由双方友好协商解决。协商应本着公平、合理的原则，通过书面或口头方式进行沟通，力争达成和解协议。

2.协商不成：若双方在收到对方争议通知后XX日内协商未果，或一方在收到协商请求后XX日内未予回应，导致争议未能解决的，应将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。双方均有权选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地或标的物所在地等与争议有实际联系的地方法院管辖。

3.诉讼程序：选择诉讼解决的，双方应遵守中华人民共和国相关法律法规及司法解释的规定。在诉讼过程中，双方应提供真实、完整的证据材料，配合法院的审理工作。诉讼费用（包括但不限于案件受理费、保全费、公告费等）由败诉方承担，若双方均有责任，则根据法院判决或调解结果分担。

4.法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何一方均不得援引任何国际惯例或外国法律作为本协议的解释或争议解决的依据，除非双方另有明确书面约定。

5.专属管辖与仲裁优先：本协议双方在签订本协议时，可另行书面约定将争议提交指定仲裁委员会仲裁，并明确仲裁规则和管辖事项。如约定仲裁，则仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，任何一方均不得向法院起诉或申请仲裁机构重新仲裁。如未约定仲裁，则争议解决方式以本条前款关于诉讼的规定为准。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首页载明的地址、联系人或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前X日以书面形式通知对方。通过电子邮件发送的通知，发出时视为送达；通过快递或挂号信发送的通知，寄出后X日视为送达；通过传真发送的通知，成功发送后视为送达。若通知地址或联系方式发生变更而未及时通知对方，导致通知未能送达的，变更方应承担由此产生的不利后果。

2.协议变更：对本协议的任何修改、补充或变更，均须由双方协商一致，并以书面形式作出，经双方授权代表签字或盖章后生效。任何口头约定或非书面形式的变更均不产生法律效力。

3.分割履行：本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。若本协议任何部分被有权机关认定为无效或不可执行，双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款，以替代原无效条款。

4.独立性：本协议各条款相互独立，任一条款的无效或不可执行不影响其他条款的效力。若本协议某条款被认定为无效，不影响其他条款的继续履行。

5.保密义务：除本协议另有约定或法律规定外，双方应对本协议内容、附件信息以及因履行本协议而获知的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方披露、泄露或使用。此保密义务不因本协议的终止而解除，应持续有效。

6.转让：未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。但根据法律规定或法院判决进行的转让除外。

7.未成年人及限制民事行为能力人：本协议仅限于具有完全民事行为能力的自然人或依法成立的企业法人、其他签订。若一方为未成年人或限制民事行为能力人，其签订本协议的行为无效，由此产生的法律后果由其法定代理人承担。