工程劳务合同约束协议

PAGE工程劳务合同约束协议合同编号：[具体编号]甲方（劳务发包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[代码编号]乙方（劳务承包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[代码编号]鉴于甲方拟将[具体工程项目名称]的劳务部分发包给乙方，乙方具备相应的劳务承包能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细地点]3.工程内容：乙方负责按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范，完成[具体劳务工作内容，如基础工程劳务、主体结构劳务、装饰装修劳务等]。具体工作范围包括但不限于[详细列举各项劳务工作，如钢筋的制作与绑扎、模板的安装与拆除、混凝土的浇筑与振捣等]。二、合同工期1.开工日期：[具体日期]2.竣工日期：[具体日期]3.乙方应按照合同约定的工期完成全部劳务工作。如遇不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误的，经甲方确认后，工期相应顺延。三、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬计算方式：本工程劳务报酬按照[具体计算方式，如建筑面积每平方米[X]元、分项工程每[单位][X]元等]计算。劳务报酬总额暂定为人民币[X]元（大写：[大写金额]），最终以实际完成的工作量结算。2.支付方式：甲方按照乙方完成的工作量进行阶段性支付。具体支付节点如下：基础工程完工并经验收合格后，支付至已完成工作量劳务报酬的[X]%；主体结构完工并经验收合格后，支付至已完成工作量劳务报酬的[X]%；装饰装修工程完工并经验收合格后，支付至已完成工作量劳务报酬的[X]%；工程全部完工并经甲方、监理单位及相关部门验收合格，且乙方提交完整的结算资料后，甲方在[X]个工作日内完成结算审核，并支付至结算总额的[X]%；剩余[X]%作为质量保证金，在工程质量保修期满后[X]个工作日内无息支付。甲方以[支付方式，如银行转账等]方式将劳务报酬支付至乙方指定的银行账户。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利对乙方的劳务作业进行监督、检查和指导，有权要求乙方按照合同约定的质量标准和工期要求完成劳务工作。对乙方进场的人员、设备、材料等进行检查，如发现不符合要求的，有权要求乙方限期整改或更换。按照合同约定对乙方完成的工作量进行计量和结算。2.义务向乙方提供施工图纸、技术要求和施工规范等相关资料，并进行技术交底。负责施工现场的“三通一平”（通水、通电、通路、场地平整）工作，提供必要的施工条件。按照合同约定及时支付劳务报酬。协调与其他施工单位的关系，为乙方的劳务作业创造良好的施工环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定获得劳务报酬。要求甲方提供必要的施工条件和技术支持。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但应说明理由。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工规范完成劳务工作，确保工程质量。自行组织具有相应资质和经验的劳务人员进场施工，并对劳务人员进行管理和培训，保证劳务人员的人身安全和职业健康。按照甲方的要求提供劳务人员的相关资料，如身份证、上岗证等。负责施工现场的劳务人员的生活管理，遵守施工现场的各项规章制度。对已完成的劳务工作成品进行保护，直至工程交付使用。配合甲方进行工程验收和结算工作，提供必要的结算资料。五、工程质量1.乙方应严格按照国家和地方相关标准、规范以及甲方提供的施工图纸和技术要求进行劳务作业，确保工程质量符合合同约定的标准。2.工程质量标准为[具体质量标准，如合格、优良等]。如工程质量不符合标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。3.乙方在施工过程中应建立质量检验制度，对每道工序进行自检、互检和交接检，并做好记录。甲方有权对乙方的质量检验工作进行监督和检查。六、安全生产与文明施工1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强对劳务人员的安全教育和培训，确保施工现场的安全生产。2.乙方应为劳务人员配备必要的安全防护用品和设施，如安全帽、安全带、安全网等，并督促劳务人员正确佩戴和使用。3.如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援和处理，并及时向甲方和相关部门报告。事故责任和经济损失按照国家有关规定和合同约定进行划分和承担。4.乙方应遵守施工现场的文明施工规定，保持施工现场的整洁和卫生，做到工完场清。七、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定支付劳务报酬，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应按照乙方实际损失给予补偿，并相应顺延工期。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成劳务工作，每逾期一日，应按照劳务报酬总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的一切经济损失。如乙方的劳务工作质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准。如因乙方返工导致工期延误，乙方应按照上述逾期完工的违约责任承担违约金。如乙方违反安全生产和文明施工规定，甲方有权要求乙方限期整改。如乙方逾期未整改或整改不符合要求，甲方有权对乙方进行罚款，罚款金额按照[具体罚款标准]执行。情节严重的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的一切经济损失。八、争议解决1.本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中无争议的部分。九、其他条款