开挖铝矿工程合同范本

PAGE开挖铝矿工程合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[具体代码]乙方（承包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[具体代码]鉴于甲方拥有铝矿的开采权，乙方具备开挖铝矿的专业资质和能力，双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经友好协商，就乙方承包甲方铝矿开挖工程事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[铝矿名称]开挖工程（二）工程地点[具体地理位置]（三）工程范围本工程的范围包括但不限于对甲方指定区域内铝矿的露天开挖、矿石运输至指定堆场、场地平整及相关附属工程等。具体开挖区域以甲方提供的经双方确认的矿区地形图和坐标范围为准。（四）工程内容1.依据甲方的技术要求和施工方案，进行铝矿的爆破、挖掘作业。2.负责将开挖出的铝矿石运输至甲方指定的堆场，运输过程中要确保矿石的质量不受损坏，避免矿石洒落和丢失。3.对开挖后的场地进行平整，达到甲方要求的平整度和坡度标准，以利于后续的开采作业和矿区安全。4.承担施工过程中的安全管理、环境保护等工作，遵守国家和地方相关法律法规及甲方的现场管理规定。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体日期]开工，具体开工时间以甲方发出的开工通知为准。（二）竣工日期乙方应在开工之日起[X]日历天内完成本合同约定的全部工程内容，并通过甲方的验收。（三）工期延误1.如因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）、甲方原因（如提供资料不及时、变更设计等）导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]天内以书面形式通知甲方，并提供相关证明材料。经甲方确认后，工期相应顺延。2.若因乙方自身原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。三、工程质量（一）质量标准本工程的质量应符合国家和地方现行的有关铝矿开采工程的质量标准、规范及甲方的技术要求。具体质量标准以双方确认的施工图纸、技术文件和相关质量检验标准为准。（二）质量保证1.乙方应建立健全质量管理体系，严格按照质量标准和施工规范进行施工，确保工程质量达到合同要求。2.乙方应在施工过程中进行严格的质量自检，并接受甲方和监理单位的质量检查和监督。对于甲方或监理单位提出的质量问题，乙方应及时整改，直至符合质量要求为止。3.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程质量验收资料，并配合甲方进行工程质量验收。如工程质量不符合合同要求，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止，并承担由此给甲方造成的全部损失。（三）质量保修本工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在质量保修期内，乙方应负责对工程出现的质量问题进行免费维修和处理。如因乙方原因造成的质量问题，乙方还应承担由此给甲方造成的全部损失。四、合同价款及支付方式（一）合同价款本合同采用[固定总价/单价]方式确定合同价款，合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款包括乙方完成本合同约定的全部工程内容所需的人工、材料、设备、机械、运输、管理、利润、税金、保险等一切费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[X]天内向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：乙方应每月[具体日期]向甲方提交上月完成的工程量报表及相应的工程款支付申请，甲方应在收到申请后的[X]天内进行审核，并按照审核确认的工程量的[X%]向乙方支付进度款。3.竣工结算款：工程竣工并通过甲方验收后，乙方应在[X]天内向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方应在收到结算报告和资料后的[X]天内进行审核。经双方确认结算金额后，甲方应在[X]天内向乙方支付至结算金额的[X%]。4.质量保证金：结算金额的[X%]作为质量保证金，在质量保修期届满且无质量问题后，甲方应在[X]天内无息退还乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督和检查，要求乙方按照合同约定和相关规范进行施工。有权对乙方的施工方案、施工组织设计等进行审核和批准，对不符合要求的方案和设计，有权要求乙方进行修改。有权在乙方出现违约行为时，按照合同约定追究乙方的违约责任。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。在开工前，向乙方提供施工所需的矿区地形图、地质资料、地下管线资料等相关资料，并保证资料的真实、准确、完整。协助乙方办理施工所需的相关手续和证件，协调乙方与当地政府、周边居民等的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。按照合同约定及时组织工程验收和结算。（二）乙方权利和义务1.权利有权按照合同约定的时间和方式收取工程款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和协助，以保证工程的顺利进行。在甲方出现违约行为时，有权按照合同约定追究甲方的违约责任。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工规范完成本合同约定的全部工程内容。遵守国家和地方相关法律法规及甲方的现场管理规定，做好施工过程中的安全管理、环境保护等工作。按照甲方的要求，及时向甲方提交施工进度计划、工程量报表、工程款支付申请、竣工结算报告等相关资料。对施工过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。六、安全管理（一）安全责任1.乙方应建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。乙方应对施工过程中的安全事故承担全部责任，并负责处理由此产生的一切费用和损失。2.乙方应为施工人员购买足额的工伤保险和意外伤害保险，为施工设备和车辆购买相应的保险。3.甲方有权对乙方的安全生产情况进行监督和检查，对于发现的安全隐患，有权要求乙方立即整改。如乙方拒不整改或整改不力，甲方有权责令乙方停工整顿，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。（二）安全措施1.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志和防护设施，配备必要的安全防护用品和消防器材。2.乙方应加强对施工人员的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。施工人员必须持证上岗，严格遵守安全操作规程。3.乙方应制定应急预案，应对可能发生的安全事故和突发事件，并定期组织演练。七、环境保护（一）环保责任乙方应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取有效的环境保护措施，减少施工过程中对环境的污染和破坏。乙方应对施工过程中的环境污染问题承担全部责任，并负责处理由此产生的一切费用和损失。（二）环保措施1.乙方应合理安排施工时间，避免在居民休息时间进行产生噪声污染的作业。如因工艺要求必须连续施工的，乙方应提前办理相关手续，并公告附近居民。2.乙方应采取有效的防尘、降噪、废水处理等措施，减少施工过程中的粉尘、噪声、废水等污染物的排放。3.乙方应妥善处理施工过程中产生的废弃物，不得随意丢弃。对于可回收利用的废弃物，应进行回收利用；对于不可回收利用的废弃物，应按照环保要求进行处理。八、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款，每逾期一天，甲方应按照逾期金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款及违约金为止。由此造成的工期延误和经济损失由甲方承担。2.如甲方因自身原因导致工程停工、缓建或变更设计，应赔偿乙方因此造成的全部损失，包括但不限于人员窝工费、设备闲置费、材料损失费等。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。2.如乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止，并承担由此给甲方造成的全部损失。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成其他损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。3.如乙方违反本合同约定的其他义务，应按照合同约定或法律规定承担相应的违约责任。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式[X]份，甲方执[X]份，乙方执[X]份，具有同等法律效力。（二）合同变更与解除1.经双方协商一致，可以变更或解除本合同。变更或解除合同应签订书面协议，并报相关部门备案