建幼儿园协议书合同书

PAGE建幼儿园协议书合同书甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方拟建设一所幼儿园，乙方具备相应的建设资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成以下协议：一、工程概况（一）工程名称[幼儿园具体名称]建设工程（二）工程地点[详细地址]（三）工程内容1.建筑工程包括但不限于幼儿园教学楼、办公楼、食堂、活动场地等主体建筑的土建工程，具体涵盖基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程等。2.安装工程包括给排水工程、电气工程、消防工程、通风与空调工程等，确保各项设施的正常运行。3.室外工程包括园区道路、围墙、绿化、照明等配套设施的建设。（四）工程规模本幼儿园规划占地面积为[X]平方米，建筑面积为[X]平方米，具体以施工图纸为准。二、工程期限（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]天内以书面形式通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延。三、工程质量（一）质量标准本工程质量应符合国家和地方现行的相关工程质量标准和规范，达到合格标准，并满足幼儿园的使用功能和安全要求。（二）质量保证乙方应建立健全质量管理体系，对工程质量实行全过程控制。工程竣工后，乙方应提供[X]年的质量保修服务，自工程竣工验收合格之日起计算。（三）质量检验在施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督和检查。如发现质量问题，乙方应立即整改，直至符合质量要求。工程竣工后，应按照相关规定进行竣工验收，验收合格后方可交付使用。四、工程价款及支付方式（一）工程价款本工程采用[固定总价/固定单价/可调价格]方式计价，工程总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款包括但不限于工程设计费、材料费、人工费、设备费、管理费、利润、税金等所有与本工程相关的费用。（二）支付方式1.预付款合同签订后，甲方应在[X]天内支付工程总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款乙方应每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告，甲方应在收到报告后[X]天内审核确认，并支付相应的进度款。进度款支付比例为已完工程价款的[X]%。3.竣工结算款工程竣工验收合格后，乙方应在[X]天内提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后[X]天内审核完毕。审核确认后，甲方应支付至工程总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.质量保证金工程总价款的[X]%作为质量保证金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]），在质量保修期满后无质量问题的情况下，甲方应在[X]天内无息返还给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程进度、质量进行监督和检查。有权要求乙方按照合同约定的时间和质量标准完成工程。对工程设计变更和施工方案有最终决定权。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。及时办理工程相关的审批手续和证件。协调与周边单位和居民的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程价款。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。要求甲方提供施工所需的设计图纸和技术资料。2.义务按照合同约定的时间和质量标准完成工程。遵守国家和地方的相关法律法规和施工规范，文明施工，确保施工安全。保护施工现场的环境和周边设施，不得损坏。按照规定提交工程进度报告、质量检验报告等相关资料。对工程质量负责，在质量保修期限内承担维修责任。六、工程变更（一）变更程序如需对工程进行变更，甲方应提前[X]天以书面形式通知乙方，并提供变更的详细内容和要求。乙方应在收到通知后[X]天内提出变更方案和费用预算，经甲方确认后实施。（二）变更价款调整工程变更导致工程价款增加或减少的，双方应按照合同约定的计价方式进行调整。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的损失，并顺延工期。3.如甲方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，给乙方造成损失的，应予以赔偿。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的时间竣工，每逾期一天，应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。2.如工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工或修复，直至符合质量要求。如因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。3.如乙方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应予以赔偿。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（二）合同份数本合同一式[X]份，甲方执[X]份，乙方执[X]份，具