灾后重建提前入场施工协议书

甲方（发包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：乙方（承包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：鉴于：

1.某地区遭受自然灾害，为加快灾后重建工作，尽早恢复当地正常生产生活秩序，甲方负责组织该地区的灾后重建项目。

2.乙方具备相应的施工资质和丰富的施工经验，有意参与该灾后重建项目的施工工作。

3.考虑到灾后重建的紧迫性，双方经友好协商，同意乙方提前入场进行部分前期施工准备工作。一、工程概况1.工程名称本次灾后重建工程的具体名称为[详细工程名称]。该名称明确了工程的指向性，便于双方在后续的施工过程中准确识别和沟通与该工程相关的各项事宜。2.工程地点工程位于[具体地理位置]。详细的工程地点信息有助于乙方准确了解施工场地的位置，合理安排人员、设备和材料的运输及进场，同时也为后续可能涉及的工程监管、验收等工作提供明确的地理依据。3.工程范围乙方提前入场施工的范围包括但不限于场地清理、临时设施搭建、施工测量等前期准备工作。场地清理工作需将灾害现场的废墟、杂物等清理干净，为后续的正式施工创造良好的场地条件；临时设施搭建应按照相关安全和规范要求，建设办公区、生活区、材料堆放区等临时设施，以满足施工期间的基本需求；施工测量工作要精确测定工程的位置、标高、尺寸等数据，为工程的准确施工提供基础数据。4.工程规模本次工程预计重建[具体建筑物数量、面积等规模信息]。明确的工程规模有助于双方对工程的整体体量有清晰的认识，合理安排施工进度、资源投入和资金预算。二、施工准备1.甲方责任（1）在乙方入场前，甲方应负责办理完毕施工所需的各种审批手续，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等。确保施工活动符合国家法律法规和相关政策的要求，避免因手续不全导致施工中断或受到行政处罚。

（2）甲方需向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。这些资料对于乙方制定施工方案、保障施工安全具有重要意义。

（3）甲方应协调好施工现场周边的关系，确保乙方施工不受外界干扰。例如，与周边居民、单位进行沟通协调，解决可能出现的噪音、粉尘等扰民问题，为乙方创造良好的施工环境。2.乙方责任（1）乙方应按照甲方的要求，及时组织施工队伍和施工设备、材料进场。施工队伍应具备相应的专业技能和施工经验，施工设备应性能良好、符合安全标准，材料应质量合格、满足工程要求。

（2）乙方需编制详细的施工组织设计和施工方案，报甲方和监理单位审批。施工组织设计应包括工程概况、施工部署、施工进度计划、施工方法及技术措施、质量保证措施、安全保证措施等内容；施工方案应针对具体的施工任务制定详细的施工工艺和操作流程。

（3）乙方应建立健全施工现场的安全管理体系和质量管理体系，制定安全管理制度和质量管理制度，加强对施工人员的安全教育和质量培训，确保施工安全和工程质量。三、施工进度1.施工计划乙方应根据工程的实际情况和甲方的要求，制定详细的提前入场施工进度计划，并提交甲方和监理单位审核。施工进度计划应明确各阶段的施工任务、开始时间、完成时间和责任人，确保施工工作有序进行。2.进度调整在施工过程中，如因不可抗力、设计变更、甲方原因等导致施工进度受到影响，乙方应及时向甲方提出书面报告，并说明调整后的施工进度计划。甲方应在收到报告后的[具体天数]内给予答复，经双方协商一致后，按照调整后的进度计划执行。3.工期延误（1）若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。每延误一天，乙方应按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。违约金的支付不免除乙方继续完成施工任务的责任。

（2）若因甲方原因导致工期延误，甲方应相应顺延工期，并承担乙方因此增加的费用。如因甲方未能按时提供施工所需的资料、场地或未能及时办理相关审批手续等原因导致乙方停工、窝工的，甲方应赔偿乙方的停工、窝工损失，包括人员工资、设备闲置费、材料保管费等。四、工程质量1.质量标准乙方提前入场施工的工程质量应符合国家和地方现行的相关工程质量标准和规范要求，以及本工程的设计文件要求。具体质量标准包括但不限于建筑工程施工质量验收统一标准、各专业工程施工质量验收规范等。2.质量保证（1）乙方应建立健全质量保证体系，加强对施工过程的质量控制。在施工过程中，乙方应严格按照施工图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保每一道工序的质量符合要求。

（2）乙方应按照规定对原材料、构配件和设备进行检验和试验，不合格的原材料、构配件和设备不得使用。对于关键的原材料和构配件，乙方应提供质量合格证明文件和检验报告。

（3）乙方应接受甲方和监理单位的质量监督检查，对检查中发现的质量问题应及时整改，并将整改情况书面报告甲方和监理单位。3.质量验收（1）乙方完成每一项施工任务后，应首先进行自检，自检合格后向甲方和监理单位提交质量验收报告。甲方和监理单位应在收到报告后的[具体天数]内组织验收。

（2）验收合格的，双方应签署质量验收文件；验收不合格的，乙方应立即进行整改，直至验收合格为止。整改期间所产生的费用由乙方承担，且工期不予顺延。五、安全施工1.安全责任（1）乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规和规定，建立健全安全生产管理制度，加强对施工现场的安全管理。乙方是施工现场安全的责任主体，应对施工现场的安全生产负总责。

（2）乙方应为施工人员提供必要的安全防护用品和设施，如安全帽、安全带、安全网等，并确保施工人员正确佩戴和使用。同时，乙方应定期对安全防护用品和设施进行检查和维护，确保其性能良好。

（3）甲方有权对乙方的安全生产工作进行监督检查，发现安全隐患时，有权要求乙方立即整改。乙方应积极配合甲方的监督检查工作，及时消除安全隐患。2.安全事故处理（1）若在施工过程中发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，保护事故现场，并及时向甲方和有关部门报告。乙方应按照国家有关规定对事故进行调查和处理，承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

（2）因安全事故给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。赔偿范围包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、因事故导致的工期延误损失等。六、合同价款与支付1.合同价款双方约定，乙方提前入场施工的费用按照实际发生的成本进行结算，包括人员费用、设备租赁费用、材料费用、临时设施费用等。人员费用应按照乙方实际投入的施工人员数量和工资标准计算；设备租赁费用应根据设备的租赁时间和租赁价格计算；材料费用应按照材料的采购数量和采购价格计算；临时设施费用应根据临时设施的建设成本和使用期限计算。2.费用支付（1）乙方应在每月[具体日期]向甲方提交上月的费用结算报告，报告应详细列出各项费用的名称、金额、计算依据等。甲方应在收到报告后的[具体天数]内进行审核，审核无误后在[具体日期]前支付相应的费用。

（2）若甲方未按照约定支付费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[具体比例]向乙方支付逾期违约金。逾期违约金的支付不免除甲方继续支付费用的责任。七、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利（1）甲方有权对乙方的施工工作进行监督检查，包括施工进度、工程质量、安全施工等方面。对于乙方不符合合同要求的施工行为，甲方有权要求乙方限期整改。

（2）甲方有权审查乙方提交的施工组织设计、施工方案、费用结算报告等文件，提出修改意见和建议。

（3）甲方有权根据工程的实际情况，要求乙方调整施工进度、施工范围或施工方法等，但应提前书面通知乙方，并承担因此给乙方造成的合理费用。义务（1）甲方应按照合同约定及时向乙方支付费用，提供施工所需的资料和场地，协调施工现场周边的关系等。

（2）甲方应尊重乙方的施工自主权，不得随意干涉乙方的正常施工活动。

（3）甲方应保护乙方在施工过程中的合法权益，对于因甲方原因给乙方造成的损失，应承担赔偿责任。2.乙方权利与义务权利（1）乙方有权按照合同约定获得相应的施工费用，对于甲方未按照约定支付费用的行为，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。

（2）乙方有权要求甲方提供施工所需的资料和场地，对于甲方未能及时提供的情况，乙方有权要求甲方承担相应的责任。

（3）乙方在施工过程中，如遇到不可抗力、设计变更等非乙方原因导致的施工困难，有权要求甲方给予合理的补偿或顺延工期。义务（1）乙方应按照合同约定的时间、质量和安全要求完成施工任务，接受甲方和监理单位的监督检查。

（2）乙方应保守甲方的商业秘密和技术秘密，不得将甲方提供的资料和信息泄露给第三方。

（3）乙方应做好施工现场的环境保护工作，减少施工对周边环境的影响。八、违约责任1.甲方违约责任（1）若甲方未按照合同约定提供施工所需的资料、场地或办理相关审批手续，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括人员窝工费、设备闲置费、材料保管费等，并相应顺延工期。

（2）若甲方未按照合同约定支付费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[具体比例]向乙方支付逾期违约金。逾期超过[具体天数]的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付费用及逾期违约金为止。由此造成的工期延误和乙方损失，由甲方承担。2.乙方违约责任（1）若乙方未按照合同约定的施工进度计划完成施工任务，每延误一天，应按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。延误超过[具体天数]的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。

（2）若乙方施工的工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到合格标准为止。由此造成的工期延误和甲方损失，由乙方承担。同时，甲方有权按照合同约定扣除相应的质量保证金。

（3）若乙方违反合同约定的安全施工规定，导致发生安全事故的，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。甲方有权根据事故的严重程度，要求乙方支付一定金额的违约金，并有权解除合同。九、合同变更与解除1.合同变更（1）在合同履行过程中，如双方需要对合同的条款进行变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、变更的原因、变更后的合同价款和工期等事项。

（2）因不可抗力、设计变更等原因导致合同变更的，双方应根据实际情况协商解决相关事宜。如因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相应的证明文件。2.合同解除（1）经双方协商一致，可以解除本合同。双方应签订书面解除协议，明确解除合同的原因、解除的时间、双方的权利义务清理等事项。

（2）若一方严重违反合同约定，导致合同目的无法实现的，另一方有权解除合同。解除合同的一方应书面通知对方，通知自到达对方时生效。对方应在收到通知后的[具体天数]内进行回复，如未回复，则视为同意解除合同。

（3）合同解除后，双方应按照合同约定进行结算和清理。乙方应及时撤离施工现场，将施工现场和临时设施等移交给甲方；甲方应按照合同约定支付乙方已完成工作的费用。十、争议解决1.协商解决双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商应在平等、自愿、公平的基础上进行，双方应积极沟通，寻求达成一致的解决方案。2.仲裁或诉讼若协商不成，双方同意将争议提交[具体仲裁机构名称]进行仲裁；如双方未约定仲裁机构，则任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。在仲裁或诉讼过程中，双方应遵守相关的程序和规定，积极配合仲裁机构或法院的工作。十一、附则1.合同