世卫大会流行协议书

世卫大会流行协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：世界卫生（WorldHealthOrganization）

甲方地址：瑞士日内瓦日内瓦湖畔瑞士大道20号（20AvenueAppia,Geneva,Switzerland）

甲方法定代表人/负责人：总干事（Director-General）

甲方联系方式：官方/，电子邮箱who@，传真+41227912111

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX国际健康科技有限公司

乙方地址：中国北京市朝阳区光华路1号XX大厦15层（15thFloor,XXBuilding,No.1GuanghuaRoad,ChaoyangDistrict,Beijing,China）

乙方法定代表人/负责人：董事长张明

乙方联系方式：官方/，电子邮箱contact@，传真+861088888888

协议简介：

本协议由世界卫生（以下简称“甲方”）与XX国际健康科技有限公司（以下简称“乙方”）依据《世界卫生全球卫生安全倡议》及相关国际公约签订，旨在推动全球流行病防控合作，促进公共卫生资源共享与技术推广。甲方作为联合国下属专门机构，负责制定全球卫生政策并协调各国卫生事务；乙方作为国际领先的医疗健康科技企业，拥有先进的流行病监测系统、疫苗研发技术及应急响应解决方案。双方基于以下前提条件达成合作：

（1）甲方需采购乙方的“智能流行病监测平台”及配套物资，以提升全球疫情预警能力；

（2）乙方需为甲方提供为期三年的技术支持及人员培训服务，确保系统高效运行；

（3）双方合作符合《国际卫生条例（2005）》及《全球卫生安全协议》的合规要求，并致力于实现联合国可持续发展目标3（良好健康与福祉）。协议的履行将有助于构建全球公共卫生安全网络，降低突发传染病风险，保障人类生命健康权益。

本协议的签订背景源于2023年全球流感大流行后暴露的防控短板，甲方通过多边渠道寻求技术援助时，与乙方达成战略合作意向。双方均确认，协议内容将严格遵循公平交易原则，涉及的数据交换需符合《通用数据保护条例》及《世界卫生信息共享指南》。合作期间，甲乙双方将定期召开技术评审会，由第三方独立机构评估协议执行效果，确保协议目标实质性达成。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于促进世界卫生（甲方）与XX国际健康科技有限公司（乙方）在流行病防控领域的深度合作，通过技术转移、物资供应及服务支持，共同提升全球公共卫生应急响应能力。协议范围具体包括：

1.甲方委托乙方提供“智能流行病监测平台”系统的部署、维护及技术升级服务，该平台需具备实时病例数据采集、病原体基因测序分析、风险评估预警及跨区域信息共享功能；

2.乙方根据甲方需求，供应符合WHO标准的物资，包括但不限于快速检测试剂盒、医用防护设备、消毒剂及应急疫苗；

3.双方合作开展流行病防控技术培训，覆盖甲方驻外机构卫生官员及合作国家基层医护人员，每年不少于200场次；

4.协议涉及的数据交换、技术专利使用及知识产权归属均需严格遵循附件一《数据安全与保密备忘录》及本协议相关条款。合作范围以本协议附件二《服务清单》为准，如有调整需经双方书面确认。

第二条定义

1.“智能流行病监测平台”指乙方开发并授权甲方使用的数字化监测系统，包含硬件设备、软件算法及云数据库；

2.“物资”指协议期内由乙方向甲方供应的、符合国际卫生标准的医疗防护产品及应急药品；

3.“技术培训”指乙方提供的系统性授课及实操指导，包括线上课程与线下工作坊；

4.“知识产权”指本协议履行过程中产生的软件著作权、专利申请权及商业秘密；

5.“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害及战争状态。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力与义务：

（1）甲方有权要求乙方按照约定提供技术支持，确保监测平台72小时内响应系统故障；

（2）甲方有权对乙方提供的物资进行质量抽检，抽检比例不低于5%，检验报告需提交双方共享；

（3）甲方应向乙方提供必要的工作场所及网络支持，配合完成系统部署前的场地改造；

（4）甲方需按协议第六条约定支付服务费用，逾期支付应按年利率1%支付滞纳金；

（5）甲方对合作中获取的敏感数据享有使用权，但需建立数据脱敏机制，禁止用于商业用途。

2.乙方的权力与义务：

（1）乙方应确保智能监测平台符合ISO27001信息安全标准，每年提交一次系统安全认证报告；

（2）物资供应须附第三方检测机构出具的有效合格证明，如出现质量争议，乙方需承担举证责任；

（3）技术培训须配备至少两名持有WHO认证讲师资格的工程师，培训材料需提前30日提交甲方审核；

（4）乙方享有监测平台后续升级的优先开发权，升级费用由甲方按市场价的70%承担；

（5）乙方需建立24小时应急响应小组，对甲方突发需求提供技术支持，响应时间不超过2小时；

（6）乙方需配合甲方完成年度绩效考核，考核结果直接影响次年订单分配比例；

（7）涉及甲方的商业秘密技术参数，乙方不得向协议外第三方泄露，违约需赔偿甲方500万元人民币。

（注：本条款中双方义务设计兼顾公共卫生应急的紧迫性与商业合作的对等性，权利配置以甲方主导执行权、乙方保障交付义务为核心逻辑，具体条款需结合WHO采购指南及国际技术合作协议惯例进一步细化。）

第四条价格与支付条件

1.价格条款：本协议项下的服务费用及物资供应价格按照附件三《价格明细表》执行，该表已包含增值税及国际物流费用。智能监测平台基础版年服务费为500万美元，包含系统维护、数据更新及4次软件升级；高级版年服务费为800万美元，增加远程诊断功能及优先算法开发权。物资按采购批次结算，单价参照WHO最新采购目录，年度总量预算为3000万美元。技术培训费用为每场次5万美元，年度培训量不超过20场次。

2.支付方式：甲方通过SWIFT银行转账支付，收款账户信息见本协议附件一。乙方需提供等额发票，发票需加盖电子章并附海关原产地证明。首次付款应在协议生效后30日内支付总金额的30%，余款分两期支付，分别在平台上线及年度考核合格后60日内付清。紧急物资采购可追加付款，需甲方出具书面需求函。所有货币交易以美元计价，汇率按付款当日中国外汇交易中心中间价调整。

3.支付条件：甲方支付的前提条件包括：乙方提交完整合规的合同发票，通过第三方审计的季度财务报表，以及无重大质量事故的履约证明。如乙方延迟交付导致甲方错过防控窗口，甲方有权扣减相应批次款项，但累计扣款不得超过合同总金额的20%。

第五条履行期限

1.协议有效期：本协议自双方签字之日起生效，初始有效期三年，自2024年1月1日至2026年12月31日止。协议期满前六个月，如双方无书面异议，可自动续展两年。

2.关键时间节点：

（1）平台部署期：协议生效后90日内完成系统安装调试，并达到WHO互联互通标准；

（2）首次付款节点：部署期结束后30日内支付首期款项；

（3）年度考核：每年12月1日前提交上一年度履约报告，考核不合格需45日内整改完毕；

（4）疫情应急响应：如发生PHEIC事件，乙方需在24小时内启动最高级别响应机制，72小时内提供专项技术方案。

3.例外条款：因不可抗力导致的延期不视为违约，双方需在事件结束后30日内协商调整时间表。

第六条违约责任

1.乙方违约责任：

（1）系统故障责任：如监测平台因乙方技术缺陷导致连续48小时无法运行，乙方应立即启动备用方案，并赔偿甲方当次检测量5%的损失（最高50万美元），同时支付违约金300万美元；

（2）物资延误责任：物资交付延迟超过15天，每延迟1天按合同总价的0.1%支付滞纳金，但滞纳金上限为100万美元；若延误导致区域疫情扩散，乙方需承担直接经济损失的200%赔偿责任（最高5000万美元）；

（3）培训事故责任：培训中出现技术误导导致学员误诊，乙方需全额退还该场次费用，并承担被培训方索赔的100%连带责任；

（4）知识产权侵权：如乙方使用的技术侵犯第三方专利，乙方需赔偿甲方全部维权费用及损失，并自动解除协议。

2.甲方违约责任：

（1）付款延迟责任：甲方逾期支付超过30天，乙方有权暂停服务，每延迟1天按应付金额的0.2%支付滞纳金，且乙方保留解除协议权利；若因甲方拖延导致平台维护期错过流感季，滞纳金上限提升至合同总金额的30%；

（2）数据配合责任：甲方未按时提供病例数据影响系统学习，每次延误按5000美元罚款，累计三次以上乙方可单方面降级服务等级；

（3）不当使用责任：如甲方将监测平台用于商业广告或军事目的，乙方有权要求立即停止使用，并索赔500万美元精神损害赔偿。

3.责任限制条款：

（1）单次事故赔偿上限：任何违约情形的赔偿总额不超过本协议总金额的200%；

（2）不可抗力免责：因自然灾害或政府禁令导致的违约不承担赔偿责任，但需在24小时内通报对方；

（3）连带责任条款：若乙方通过第三方分包服务，分包商违约责任由乙方直接承担。

4.补偿程序：违约方应在收到违约通知后15日内提交整改方案，经甲方书面认可后可减免部分违约金，但已造成的损失仍需赔偿。双方应通过友好协商解决违约争议，协商不成的按本协议第十二条处理。

（注：本条款体系构建了“分级响应-比例赔偿-上限控制”的违约责任机制，既保障WHO的监督权，又给予乙方技术风险豁免空间，特别针对公共卫生领域的特殊性设置了“疫情加速响应条款”，符合《联合国国际货物销售合同公约》关于不可抗力及损失赔偿的补充规则。）

第七条不可抗力

1.定义：本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于以下情形：（1）自然灾害，如地震、洪水、台风、海啸等；（2）战争、军事冲突、恐怖袭击、罢工、骚乱等社会事件；（3）政府行为，如法律变更、政策废止、进口管制、卫生封锁等；（4）流行病疫情，如瘟疫爆发导致供应链中断；（5）网络攻击，如大规模DDoS攻击导致系统瘫痪；（6）严重影响履约的极端恶劣天气或自然灾害。不可抗力事件发生后，当事人应立即通知对方，并在合理期限内提供证明文件。

2.责任免除：若因不可抗力导致协议无法履行或延迟履行，非违约方应采取合理措施减轻损失，并有权根据事件影响程度部分或全部免除违约责任。不可抗力影响的持续状态超过60日的，双方应协商是否延期履行、部分解除或终止协议。因不可抗力造成的直接损失由双方各自承担，间接损失通过保险机制解决。若不可抗力事件系因一方过错引发，该方仍需承担相应责任。不可抗力消除后，双方应立即恢复协议履行，已发生的费用按实际贡献比例分摊。

第八条争议解决

1.争议类型：本协议履行过程中产生的任何争议，包括但不限于合同解释、违约责任、不可抗力认定等，双方应首先通过书面形式进行友好协商，协商期限不少于30日。若协商不成，争议解决方式按以下顺序适用：

（1）调解：提交世界贸易争议解决专家小组进行调解，调解协议经双方签字后具有约束力；

（2）仲裁：提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁语言为英语或中文，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力；

（3）诉讼：仲裁不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律。

2.证据规则：争议解决过程中，双方应提供原始证据或经公证的复印件，电子数据需同时提供哈希值校验报告。若一方故意毁灭证据，仲裁庭可自行勘验或委托第三方鉴定，并可根据情况认定该方为违约方。

3.争议管辖：除仲裁条款另有约定外，所有诉讼争议均由被告住所地法院专属管辖，但涉及知识产权的争议可由原告选择起诉地。仲裁过程中，任何一方变更诉讼请求不影响仲裁程序继续进行。

4.保密条款：争议解决期间，未经对方书面同意，任何一方不得披露争议内容、仲裁文书或法院判决，但法律强制要求披露的除外。争议解决结果以最终生效的法律文书为准，双方应在履行完毕后30日内向联合国版权署提交履行证明。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、同意或其他通信均应以书面形式作出，可通过电邮、传真、挂号信或快递服务发送至本协议首部列明的地址。电子邮件通知需确认收到回复，传真需附言“已发送重要通知”，挂号信及快递服务需保留邮寄凭证。任何一方变更联系方式，应至少提前15日书面通知对方。法律文件送达以签收日为准，电子送达以系统记录时间为准。

2.协议变更：本协议的任何修改或补充均需经双方授权代表签署书面文件，该文件与本协议具有同等法律效力。口头协议或单方变更不产生法律约束力。涉及知识产权条款的变更需另行签订补充协议，并经专利局备案。

3.分包管理：乙方在履行协议时，可授权第三方提供技术服务或物资供应，但需保证分包方资质不低于乙方标准，且分包行为视为乙方履约的一部分。乙方对分包方的违约行为承担连带责任，但可向分包方追偿。

4.不可分割性：本协议各条款独立存在，任何条款的无效不影响其他条款的效力。若条款内容与法律规定冲突，以法律规定为准，但双方可协商替换为合规条款。

5.法律适用：本协议受中华人民共和国法律管辖，解释应遵循公共卫生领域惯例及国际条约精神。任何争议均适用本协议约定解决，适用法律不适用法律选择规则。

6.转让限制：未经甲方事先书面同意，任