桥架班组施工协议书

甲方（发包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：乙方（承包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：鉴于：

1.甲方拥有桥架施工项目，需要专业的施工队伍进行施工。

2.乙方具备桥架施工的专业资质和丰富经验，愿意承接该桥架施工项目。

双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成以下协议，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称[具体工程名称]桥架施工工程。2.工程地点[详细工程地点]。3.工程内容（1）桥架的安装，包括但不限于水平桥架、垂直桥架的安装，桥架的连接、固定等工作。

（2）桥架内电缆的敷设，确保电缆的排列整齐、固定牢固。

（3）配合其他相关工程的施工，如与电气设备的连接等。

（4）施工过程中的安全防护设施的设置和维护。

（5）施工完毕后的场地清理工作。4.工程范围根据甲方提供的施工图纸和相关技术要求，完成[具体区域]内的桥架施工工程。二、合同工期1.开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。2.竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。3.工期延误（1）因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致工期延误的，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。

（2）因甲方原因（如未按时提供施工图纸、未按时支付工程款等）导致工期延误的，工期相应顺延，甲方应承担由此给乙方造成的损失。

（3）因乙方原因（如施工人员不足、施工设备故障等）导致工期延误的，乙方应承担违约责任，每延误一天，应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。4.工期提前若乙方提前完成工程，甲方应给予乙方适当的奖励，奖励金额为[具体金额或计算方式]。三、质量标准1.质量要求（1）桥架的安装应符合国家相关标准和规范，如《建筑电气工程施工质量验收规范》等。

（2）桥架的材质应符合设计要求，具有合格的质量证明文件。

（3）电缆的敷设应整齐、有序，避免交叉、扭曲，电缆的固定应牢固。

（4）工程质量应达到优良标准，一次性通过验收。2.质量保证（1）乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量。

（2）乙方应提供工程质量保修服务，保修期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在保修期内，如出现质量问题，乙方应免费进行维修。3.质量验收（1）乙方完成分项工程后，应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[X]个工作日内进行验收，如甲方未按时验收，视为验收合格。

（2）工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告和相关资料。甲方应在接到报告后的[X]个工作日内组织验收，验收合格后，双方签署竣工验收报告。

（3）如工程质量不符合标准和要求，乙方应负责返工整改，直至达到验收标准，返工费用由乙方承担。四、合同价款与支付1.合同价款本工程的合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款为固定总价，包括但不限于桥架及电缆的采购、运输、安装、调试、税费等所有费用。2.付款方式（1）合同签订后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

（2）桥架材料进场并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付合同总价款的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

（3）工程完成[X%]后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付合同总价款的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

（4）工程竣工验收合格后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付合同总价款的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

（5）剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，在保修期届满后无质量问题的情况下，甲方应在[X]个工作日内无息支付给乙方。3.逾期付款责任若甲方未按照合同约定的时间支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额[X%]的违约金。五、双方权利和义务1.甲方权利和义务（1）权利-有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查。

-有权要求乙方按照合同约定的质量标准和工期完成工程。

-有权对乙方的施工方案和施工组织设计提出意见和建议。（2）义务-按照合同约定的时间和方式支付工程款。

-提供施工所需的场地、水电等条件。

-及时提供施工图纸和相关技术资料。

-协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的环境。2.乙方权利和义务（1）权利-按照合同约定的时间和方式收取工程款。

-要求甲方提供施工所需的场地、水电等条件。

-对甲方提出的不合理要求有权拒绝。（2）义务-按照合同约定的质量标准和工期完成工程。

-遵守施工现场的管理制度，文明施工，确保施工安全。

-提供施工所需的人员、设备和材料，并保证其质量和性能。

-接受甲方的监督检查，按照甲方的要求进行整改。

-负责施工过程中的安全防护和环境保护工作。六、安全施工1.安全要求（1）乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，确保施工安全。

（2）乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品，如安全帽、安全带等。

（3）乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，防止发生安全事故。2.安全责任（1）在施工过程中，因乙方原因发生安全事故的，乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿因事故造成的人员伤亡和财产损失。

（2）因甲方原因导致安全事故的，甲方应承担相应的责任。

（3）若发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时报告甲方和相关部门。七、材料供应1.材料采购（1）桥架及电缆等主要材料由乙方负责采购，乙方应选择具有良好信誉和质量保证的供应商。

（2）乙方采购的材料应符合设计要求和国家相关标准，具有合格的质量证明文件。

（3）乙方应在材料进场前通知甲方进行验收，经甲方验收合格后方可使用。2.材料保管（1）乙方应妥善保管采购的材料，做好防潮、防火、防盗等工作。

（2）因乙方保管不善导致材料损坏、丢失的，乙方应负责赔偿。八、违约责任1.甲方违约责任（1）若甲方未按照合同约定支付工程款，应承担逾期付款的违约责任，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额[X%]的违约金。

（2）若甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应承担乙方因此造成的损失。2.乙方违约责任（1）若乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，应负责返工整改，直至达到验收标准，返工费用由乙方承担。如返工后仍不符合质量标准，乙方应承担违约责任，向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。

（2）若乙方未按照合同约定的工期完成工程，应承担违约责任，每延误一天，应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。

（3）若乙方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应予以赔偿。九、争议解决1.协商解决双方在履行合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。2.诉讼解决若协商不成，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.保密条款双方应对在履行合同过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以