工程施工质量协议合同范本

工程施工质量协议合同范本甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人/授权代表：注册地址：联系地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人/授权代表：注册地址：联系地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟建设[项目名称]工程（以下简称“本工程”），乙方具备承担本工程施工的能力和资质，双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，参照《建设工程施工合同（示范文本）》，经友好协商，就本工程施工质量事宜达成如下协议，作为双方签订的《[主合同名称]》（合同编号：[主合同编号]）的补充协议：第一条工程质量标准与依据1.1本工程质量目标：达到[例如：国家合格标准、行业优良标准、特定认证标准等]。1.2本工程质量应遵循的标准和依据包括但不限于：(1)国家、行业、地方现行的有关工程建设法律、法规、规章；(2)国家、行业、地方现行的强制性标准、技术规范、规程；(3)经批准的设计文件、图纸及技术要求；(4)本工程招标文件、投标文件及双方承诺的相关质量条款；(5)[其他具体标准、规范名称，例如：《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015等]。1.3乙方应确保其施工的工程及其使用的材料、设备均符合上述标准和要求。第二条质量责任划分2.1甲方责任：(1)保证按合同约定及时提供完整、准确的设计文件、地质勘察资料等相关资料，并对其准确性负责。(2)负责组织设计单位对乙方提交的施工组织设计、专项施工方案中涉及质量保证的关键内容进行审查，并提出书面意见。(3)组织相关单位对进场的主要材料、构配件、设备进行验收，必要时可要求乙方提供产品合格证明、检测报告等资料，验收合格后方可使用。(4)按照合同约定及时组织各分部分项工程的质量验收及单位工程竣工验收。(5)负责协调与本工程相关的外部单位关系，为乙方正常开展质量管理工作提供必要的条件。(6)按合同约定及时支付工程款，不得因对质量问题有异议而无故拖欠工程款。(7)负责组织本工程的竣工验收，并办理相关报验手续。2.2乙方责任：(1)严格按照设计文件、技术规范、标准、批准的施工组织设计、专项施工方案以及甲方审查意见组织施工，确保工程质量符合约定标准。(2)建立健全现场质量保证体系，设立专职质量管理部门，配备足够数量且具备相应资格的质量管理人员和特种作业人员。(3)严格执行材料设备进场验收、取样、送检制度，确保所有材料、设备的质量符合要求，并保存好相关检验试验报告。(4)负责施工过程中的自检、互检和交接检工作，填写完整的质量记录，确保上道工序合格后方可进行下道工序。(5)积极配合甲方、监理单位（如有）及质量监督机构的监督检查，对提出的质量问题或整改要求，应在规定期限内及时整改，并接受复查。(6)对本工程的整体质量负全面责任，并承担因质量问题导致的返工、修复等一切费用。(7)负责工程竣工验收前的清理和准备工作，并确保达到验收条件。(8)按照国家有关法律法规及合同约定，履行工程保修义务，在保修期内承担保修责任。2.3监理单位（如有）责任：(1)依据法律法规、工程建设标准、设计文件、施工合同及监理合同，对工程质量进行监督管理。(2)审查乙方提交的施工组织设计、专项施工方案中涉及质量保证的内容，并提出书面意见。(3)对进场的主要材料、构配件、设备进行见证取样，并监督其检验试验过程和结果。(4)对关键工序、隐蔽工程进行旁站监理，并参与验收，签署验收记录。(5)对分部分项工程进行质量验收，并出具质量评估意见。(6)签发工程款支付证书前，对工程质量和进度进行审核。(7)参与处理工程质量争议和投诉。(8)向甲方提交工程质量监理报告。第三条质量控制与管理3.1施工准备阶段：乙方应在开工前完成图纸会审、技术交底，编制详细的施工组织设计和专项施工方案，并报送甲方和监理单位（如有）审批。施工方案中涉及质量保证的内容应获得批准。3.2材料设备质量控制：所有进场的材料、构配件、设备必须符合设计文件、规范标准和合同要求。乙方应按规定进行验收、取样、送检，检验合格后方可使用，并做好标识和记录。不合格的材料、设备严禁使用，并应立即清退出场。3.3施工过程质量控制：(1)乙方应建立覆盖全过程的质量检查制度，包括班组自检、工序交接检、专职质检员检查、项目经理检查等。(2)监理单位（如有）应按照监理规划和实施细则，对工程质量进行巡视、平行检验和旁站监理。(3)对关键工序、重要部位和隐蔽工程，乙方应提前通知甲方或监理单位（如有）进行验收，验收合格后方可进行下道工序。验收应按相关规范标准执行，并形成书面记录。(4)乙方应建立健全质量文件管理制度，确保质量记录真实、完整、及时、规范。3.4检验试验管理：(1)乙方应按照国家、行业及地方规定，以及设计文件和合同要求，对工程材料、构配件、设备进行检验和试验。(2)涉及结构安全、使用功能的重要检验项目，应按规定委托具有相应资质的第三方检测机构进行检测。(3)检验试验结果应符合相关标准要求，相关报告应作为质量验收的依据之一，并提交甲方和监理单位（如有）备案。3.5质量记录管理：乙方应负责建立、收集、整理、审核、签发和归档本工程所有的质量文件，包括但不限于施工日志、质量检查记录、检验批质量验收记录、隐蔽工程验收记录、检验报告、试验报告、质量保修书等。质量记录应真实反映施工过程和质量状况。第四条工程质量验收4.1验收依据：本工程质量验收应依据第一条约定的一切标准和依据。4.2验收程序：(1)分部分项工程验收：乙方完成分部分项工程后，应先进行自检，自检合格后报请监理单位（如有）验收，并通知甲方参与验收。验收合格后方可进行下道工序。验收应按相关规范标准进行，并签署验收记录。(2)隐蔽工程验收：乙方完成隐蔽工程后，应进行自检，自检合格后提前[例如：24小时]书面通知甲方或监理单位（如有）检查验收。验收合格后方可进行覆盖或下道工序。(3)单位工程竣工验收：工程具备竣工验收条件后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告，并附完整的竣工资料。甲方应在收到报告后[例如：30日]内组织设计、施工、监理等单位进行验收。验收合格后，共同签署竣工验收报告，并办理移交手续。4.3验收标准：各分部分项工程验收和单位工程竣工验收均应达到约定质量标准，即合格标准。涉及结构安全和使用功能的重要项目，应满足设计要求和相关规范标准。4.4验收结果：验收应形成书面记录，由参与验收各方代表签字确认。对验收中发现的不合格项，乙方应制定整改方案，明确整改措施、责任人、整改期限，并予以落实，整改完成后经验收合格。第五条质量保修5.1保修期：本工程整体保修期为[例如：一年]，自工程竣工验收合格之日起计算。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期为[例如：五年]。供热和供冷系统保修期为[例如：一个采暖期、供冷期]。电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修期为[例如：两年]。其他项目的保修期按国家法律法规及合同约定执行。具体保修范围详见合同附件或双方约定。5.2保修责任：在保修期内，凡因乙方施工或所用材料、设备原因造成的工程质量问题或缺陷，乙方应负责免费维修、更换或采取其他补救措施。乙方应在接到甲方保修通知后[例如：7日]内响应，并开始维修工作。5.3保修费用：保修期间，因乙方原因造成的维修费用由乙方承担。因甲方使用不当或不可抗力原因造成的损坏，乙方应在核实后，按照合同约定或协商确定费用承担方式。5.4保修通知：甲方需要在保修期内发现质量问题时，应通过书面形式通知乙方，并说明问题情况。乙方应保留收到通知的证明。5.5保修期限的起始：保修期自甲方认可的工程竣工验收报告签署之日起计算。5.6甲方维修权：若乙方在接到保修通知后[例如：15日]内未履行保修义务，或拖延履行保修义务造成甲方不便或损失的，甲方有权自行委托第三方进行维修，所需费用由乙方承担，并应赔偿甲方的损失。第六条违约责任6.1乙方违约：(1)若工程未达到约定质量标准，乙方应负责无偿返工、修复，直至合格。因返工、修复造成的工期延误，乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的直接损失。(2)乙方未按约定履行保修义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于免费维修、支付逾期维修费用、赔偿甲方损失等。(3)乙方提供虚假质量证明文件或隐瞒质量问题，一经查实，应承担相应的赔偿责任，并可能被处以罚款。6.2甲方违约：(1)甲方未按合同约定提供设计文件、资料或地质勘察资料，或提供的资料有严重错误，导致工程质量缺陷的，应承担相应责任，赔偿乙方损失。(2)甲方未按合同约定及时组织验收或无故拖延验收，影响工程进度或导致质量问题难以查处的，视为该部分工程验收合格，或按合同约定承担相应责任。(3)甲方无故拖欠工程款，应按合同约定支付违约金。6.3监理单位（如有）违约：因监理单位（如有）失职、渎职导致工程质量问题或延误，给甲方或乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[例如：有管辖权的人民法院提起诉讼或提交[具体仲裁委员会名称]按照其仲裁规则进行仲裁]。第八条不可抗力8.1因地震、洪水、战争、动乱等不可抗力事件，导致本工程无法继续施工或发生质量问题，双方应根据事件影响程度，协商决定是否暂停施工、部分或全部解除合同，并互不承担违约责任。8.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后[例如：7日]内书面通知另一方，并提供不可抗力事件的有效证明文件。双方应积极采取措施减少损失。第九条协议生效与份数9.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。9.2本协议一式[例如：肆]份，甲方执[例如：贰]份，乙方执[例如：贰]份，具有同等法律效力。第十条其他约定10.1本协议是双方签订的《[主合同名称]》（合同编号：[主合同编号]）的补充协议，与本主合同具有同等