建设施工合同付款协议

PAGE建设施工合同付款协议甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方就[具体建设工程名称]签订了建设工程施工合同（合同编号：[合同编号]），为明确双方在工程款支付方面的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下付款协议：一、标的物或服务具体描述1.工程概况工程名称：[具体建设工程名称]工程地点：[详细工程地点]工程内容及规模：[详细描述工程涵盖的具体项目、建筑面积、层数等]工程立项批准文号：[如有]资金来源：[说明资金性质，如自筹、贷款等]2.承包范围乙方承包的范围包括但不限于[详细列举承包的具体工作内容，如建筑工程的基础工程、主体结构施工、装饰装修工程等；安装工程的电气安装、给排水安装、消防工程安装等]。具体以施工图纸及双方确认的工程变更文件为准。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定及相关规范标准进行施工。有权根据工程实际情况及合同约定对工程款支付进行审核和调整。2.义务按照本协议约定的时间和方式向乙方支付工程款。负责协调施工现场周边关系，提供施工所需的相关文件和资料，协助乙方办理施工许可证等相关手续。在收到乙方提交的工程款支付申请及相关资料后，应在约定的审核期限内进行审核，并及时给予乙方答复。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定及工程进度要求获得工程款支付。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，并要求甲方按照合同约定履行义务。2.义务按照建设工程施工合同及本协议约定，全面履行施工义务，确保工程质量达到合同约定标准，并在合同约定的工期内完成工程施工。负责施工现场的安全管理，承担施工过程中的安全责任，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。按照国家及地方相关规定，妥善处理施工过程中的环境保护问题，承担因施工造成环境污染的责任。在每月[具体日期]前向甲方提交当月已完工程量报告及工程款支付申请，并附上相关证明材料，如工程进度报表、质量验收报告、材料设备清单等。三、付款方式及时间节点1.预付款本协议签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.工程进度款乙方每月[具体日期]提交当月已完工程量报告及工程款支付申请后，甲方应在收到申请后的[X]个工作日内进行审核。经审核确认后，在次月[具体日期]前向乙方支付当月已完工程量对应工程款的[X]%。当工程进度达到[具体进度节点，如基础完工、主体结构完工等]后，甲方向乙方支付至合同总价款的[X]%。3.竣工验收款工程竣工并通过验收后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的[X]%。4.结算款双方完成工程结算后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的[X]%。5.质量保证金结算款支付时，甲方预留合同结算总价的[X]%作为质量保证金。质量保证金的期限为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在质量保证期满且乙方无质量问题的情况下，甲方应在期满后[X]个工作日内将质量保证金一次性无息支付给乙方。四、工程款支付的审核与确认1.乙方提交的工程款支付申请应包括以下内容：当月已完工程量清单及计算依据。已发生的工程费用明细，包括人工费用、材料费用、机械费用等。质量验收报告、安全检查记录等相关证明文件。其他需要提供的资料。2.甲方收到乙方的工程款支付申请后，应组织相关人员进行审核。审核内容包括工程量的准确性、工程质量是否符合要求、费用计算是否合理等。3.如甲方对乙方提交的申请有异议，应在审核期限内书面通知乙方，并说明理由。乙方应在收到通知后的[X]个工作日内与甲方进行核对，提供补充资料或作出解释。经双方核对无误后，重新确定工程款支付金额。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.因甲方原因导致工程款支付延误，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于乙方的停工损失、窝工损失、材料设备闲置损失等。3.如甲方无故拒绝支付工程款或支付金额明显不合理，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应的违约金和赔偿损失。因此造成的工期延误由甲方承担责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照建设工程施工合同及本协议约定履行施工义务，导致工程质量不符合要求、工期延误等，乙方应承担违约责任，负责无偿返工、整改直至达到合同约定标准，并按照合同约定向甲方支付违约金。2.在施工过程中，如乙方擅自停工、窝工或因乙方原因导致工程无法正常进行，乙方应承担由此给甲方造成的损失，包括但不限于工期延误损失、增加的工程费用等。3.乙方未按照本协议约定提交工程款支付申请及相关资料，导致甲方无法及时审核支付工程款的，责任由乙方自行承担。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。《民法典》相关法条引用说明本协议依据《中华人民共和国民法典》第七百八十八条规定：建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。同时，本协议在付款方式、违约责任等方面的约定，符合《民法典》第五百七十七条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。以及第五百八十五条规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议内容与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：