家装工程协议合同范本

PAGE家装工程协议合同范本甲方（委托方）：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（受托方）：公司名称：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拟对其房屋进行家装工程，乙方具备从事家装工程的专业资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行家装工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程地点：[详细地址]2.工程内容及要求：本家装工程包括但不限于房屋的室内装修，具体涵盖客厅、卧室、厨房、卫生间等区域的水电改造、墙面地面处理、天花板吊顶、门窗安装、家具定制等项目。装修风格为[具体风格]，乙方应严格按照甲方提供的设计图纸及双方确定的装修方案进行施工，确保装修效果符合甲方预期。乙方应选用符合国家质量标准及环保要求的装修材料和设备，材料清单及品牌、规格等详细信息见本合同附件一《家装工程材料清单》。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换材料或降低材料标准。3.工程期限：本工程预计开工日期为[预计开工日期]，预计竣工日期为[预计竣工日期]，总工期为[工期天数]天。如遇下列情况，工期相应顺延：甲方提出变更设计或增加工程项目；不可抗力因素（如自然灾害、政府行政命令等）导致工程无法正常施工；因甲方原因导致乙方无法按时进场施工或施工过程中出现停工、窝工等情况；经甲方书面确认的其他合理原因。乙方应在上述预计工期内完成全部工程内容，并通过甲方验收。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。二、合同价款及支付方式1.合同价款：本家装工程总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部工程内容所需的材料费用、人工费用、设备费用、管理费、利润、税金及其他一切相关费用，除本合同约定的可调整情况外，不因任何因素调整。2.支付方式：合同签订后，甲方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）；工程进度达到[具体进度节点，如水电改造完成、墙面地面基层处理完成等]后，甲方支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）；工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）；剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[质保期限]年后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议；有权按照本合同约定对工程质量、进度、价款支付等情况进行审查；有权要求乙方按照合同约定及相关标准进行施工，如乙方未履行合同义务，有权追究乙方的违约责任。2.义务：向乙方提供施工所需的相关资料，包括房屋原始结构图、设计图纸、物业相关规定等，并保证资料的真实性和完整性；协助乙方办理施工过程中所需的相关手续，如物业装修许可等；按照本合同约定的时间和方式支付工程价款；负责协调与邻里及物业等相关方的关系，确保施工顺利进行；对乙方提交的工程进度报告、质量检验报告等文件进行及时审核，并给予书面反馈意见。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照本合同约定支付工程价款；有权根据工程实际情况及相关规范要求，对施工方案进行合理调整，但应提前通知甲方并取得甲方书面同意；在甲方未按照合同约定履行义务时，有权要求甲方承担违约责任并采取相应措施保障自身合法权益。2.义务：严格按照国家相关法律法规、行业标准及本合同约定进行施工，确保工程质量达到合格标准；组建专业的施工团队，配备具备相应资质和经验的施工人员，并确保施工人员遵守施工现场的安全、环保等规定；负责施工现场的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因导致发生安全事故，乙方应承担全部责任；负责施工现场的环境保护工作，采取有效的环保措施，减少施工过程中产生的噪音、粉尘等污染，符合当地环保要求；按照本合同约定的工程期限和质量要求完成施工任务，并在竣工后及时通知甲方进行验收；在施工过程中，如发现甲方提供的资料存在问题或施工现场存在其他影响施工的情况，应及时通知甲方并协助解决；负责对工程质量问题进行保修，在质保期内对因乙方施工原因导致的质量问题免费进行维修或更换；质保期外，乙方应继续为甲方提供有偿的维修服务，维修费用按照实际发生额收取。四、工程质量及验收1.工程质量标准：本家装工程质量应符合国家现行的家装工程质量验收规范及相关标准，同时满足本合同约定的装修风格及要求。乙方应确保所使用的材料和设备符合国家质量标准及环保要求，并向甲方提供材料和设备的质量合格证明文件。2.验收程序：工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方通知后的[X]天内组织验收。验收时，乙方应提供工程质量检验报告、材料和设备的质量合格证明文件等相关资料。甲方有权对工程质量进行全面检查，包括但不限于外观质量、内在质量、使用功能等方面进行检验。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方提出的整改意见进行整改，直至工程质量达到合格标准，并承担因整改而产生的费用。整改完成后，乙方应重新通知甲方进行验收，验收合格后方可签署工程竣工验收报告。五、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金；逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。若因甲方原因导致乙方无法按时进场施工或施工过程中出现停工、窝工等情况，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人员窝工费、设备租赁费、材料积压费等，并相应顺延工期。若甲方擅自变更设计或增加工程项目，导致合同价款增加的，甲方应按照增加后的价款支付给乙方；若导致合同价款减少的，甲方应按照减少后的价款支付给乙方，并承担乙方因此造成的损失。2.乙方违约责任：若乙方未按照本合同约定的工程期限完成施工任务，每延误一天，应按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。若乙方未按照本合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至工程质量达到合格标准，并承担因返工而产生的费用；如因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。若乙方擅自更换材料或降低材料标准，甲方有权要求乙方立即更换符合合同约定标准的材料，并承担因此产生的费用；如乙方拒绝更换，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。若乙方在施工过程中违反安全、环保等规定，导致发生安全事故或受到环保部门处罚，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。甲方（签字/盖章）：__________________签订日期：______年____月____日乙方（签字/盖章）：__________________签订日期：______年____月____日附件一：家装工程材料清单|材料名称|品牌|规格|型号|数量|备注|||||||||电线|[品牌名称1]|[具体规格1]|[具体型号1]|[数量1]|/||水管|[品牌名称2]|[具体规格2]|[具体型号2]|[数量2]|/||瓷砖|[品牌名称3]|[具体规格3]|[具体型号3]|[数量3]|/||地板|[品牌名称4]|[具体规格4]|[具体型号4]|[数量4]|/||乳胶漆|[品牌名称5]|[具体规格5]|[具体型号5]|[数量5]|/||门窗|/|[具体规格6]|[具体型号6]|[数量6]|/||橱柜|[品牌名称6]|[具体规格7]|[具体型号7]|[数量7]