矿旅融合发展项目合同

矿旅融合发展项目合同一、工程概况1.1项目名称[项目名称]矿旅融合发展项目1.2项目地点[具体地址]（需明确矿区范围及旅游开发区域四至界限，附地理位置图作为附件一）1.3项目规模矿山生态修复区：总面积[XX]亩，包括露天矿坑回填[XX]万立方米、边坡治理[XX]米、植被恢复[XX]平方米，需达到《矿山地质环境恢复治理技术规范》要求。旅游功能区：建设矿业主题博物馆[XX]平方米、工业遗产景观步道[XX]米、沉浸式矿洞体验区[XX]处、游客服务中心[XX]平方米及配套基础设施（水、电、路、通讯等）。地质安全工程：实施矿洞加固[XX]处、地质灾害监测点[XX]个，安装边坡位移监测仪[XX]台，建立24小时动态监控系统。1.4工程内容生态修复工程：矿坑土方平整、土壤改良、植被种植（优先选用本地物种）、排水系统建设等；旅游开发工程：建筑工程（含文物保护性修缮）、景观工程、室内外装饰装修（需体现矿业文化元素）、游乐设施安装（如矿车体验轨道、VR采矿模拟设备等）；文化保护工程：对[XX]处历史矿洞、[XX]件矿业设备（如蒸汽机车、采矿工具）进行保护性修复，收集整理矿业档案资料[XX]份并数字化存档；安全保障工程：地质灾害治理、消防系统、应急通道建设、安全警示标识设置等。二、合同价格2.1合同总价本项目合同总价为人民币[XX]元（大写：[XX]元整），包含以下费用明细：|项目分类|金额（万元）|备注||------------------|--------------|------------------------------------||生态修复工程|[XX]|含土壤检测、植被采购、后期养护（2年）||旅游开发工程|[XX]|含设计费、材料费、施工费||文化保护工程|[XX]|含文物鉴定、修复技术咨询费||地质安全工程|[XX]|含安全评估、监测设备采购安装||不可预见费|[XX]|占总价5%，用于应对地质条件变化等风险|2.2价格调整机制因甲方提出设计变更导致工程量增减的，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2023）计价，单价以乙方投标报价为基准；若主要材料（如钢材、苗木）市场价波动超过±5%，双方应在15日内协商调整价差，签订补充协议。三、合同工期3.1工期总要求计划开工日期：[XXXX年XX月XX日]计划竣工日期：[XXXX年XX月XX日]总工期：[XX]个日历天（含法定节假日），分阶段工期要求如下：阶段任务计划工期验收节点地质安全评估及方案设计30天提交《地质安全评估报告》并通过专家评审矿山生态修复工程180天植被成活率达到85%以上旅游设施及文化保护工程240天博物馆及体验区具备试运营条件整体竣工验收30天达到《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB/T17775-2003）4A级标准3.2工期顺延情形因不可抗力（如地震、暴雨、地质灾害）导致停工的，工期按实际停工天数顺延，乙方需在事件发生后3日内提交书面报告及证明材料；因甲方未按时提供施工场地、文物保护许可文件等，工期顺延，甲方需承担乙方窝工损失（按日均[XX]元计算）。四、质量标准4.1通用标准工程质量需符合国家现行标准，包括《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《矿山生态修复工程技术标准》（TD/T1036-2019）等；隐蔽工程（如矿洞加固、地下管线）需经甲方、监理单位及地质专家联合验收签字后方可进入下一道工序。4.2专项质量要求生态修复：土壤重金属含量需低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，植被恢复后生态系统稳定性需通过3个生长周期监测（每年提交评估报告）；文化保护：历史矿业设备修复需保留原貌，修复材料与工艺需经文物部门认可，矿业档案数字化需达到《数字档案著录规则》（DA/T18-2021）标准；地质安全：矿洞顶板支护强度需达到[XX]MPa，边坡稳定性系数≥1.25，监测系统数据传输延迟≤10秒，预警响应时间≤30分钟。五、付款方式5.1预付款合同签订后15日内，甲方支付合同总价的20%（[XX]万元），乙方需提交履约保函（金额为总价10%）及详细施工组织设计。5.2进度款生态修复工程：完成总量的50%后支付该部分造价的30%，全部完工并验收合格后支付至该部分造价的80%；旅游开发工程：主体结构封顶后支付该部分造价的40%，装饰装修完成后支付至该部分造价的70%；文化保护工程：文物修复方案通过评审后支付该部分造价的30%，完成[XX]件设备修复后支付至该部分造价的60%。5.3竣工结算款项目整体竣工验收合格后30日内，乙方提交结算报告及完整资料，甲方审核无误后支付至结算总价的97%，剩余3%作为质保金（质保期2年，期满无质量问题一次性无息返还）。六、矿山生态修复与文化保护专项条款6.1生态修复责任乙方需编制《矿山生态修复专项方案》，明确修复后生态系统维护措施（如水土保持、病虫害防治），并承担2年养护责任，养护期间植被成活率低于80%的需无偿补植；禁止使用外来入侵物种，优先采用乡土树种（如[具体树种]），土壤改良需采用有机肥与微生物修复技术结合的方式，避免二次污染。6.2矿业文化保护甲方提供[XX]份矿业历史资料（含老照片、矿工日记、开采档案等），乙方负责整理并建设数字化档案库，版权归双方共有；对具有历史价值的矿洞、巷道，需采用“最小干预”原则进行修复，保留原始开采痕迹（如矿脉纹理、工具凿痕），旅游开发中不得破坏工业遗产原貌。6.3地质安全保障乙方需委托第三方机构开展地质安全评估，评估内容包括矿洞稳定性、边坡滑坡风险、地下水文条件等，评估报告需经甲方及自然资源部门备案；项目运营期内，乙方需每季度提交地质安全监测报告，发现异常（如位移超过[XX]mm）需立即停工并启动应急预案。七、违约责任7.1甲方违约未按时支付款项的，每逾期1日按应付款的0.05%支付违约金，逾期超过30日的，乙方有权暂停施工并要求赔偿实际损失；因甲方原因导致项目审批延误的，工期顺延，甲方需补偿乙方窝工费（按现场人员日均工资[XX]元/人、机械停滞费[XX]元/台计算）。7.2乙方违约生态修复未达到约定标准的，乙方需在30日内整改，整改费用自理，逾期未达标则扣除该部分工程款的20%；擅自改变矿业文化遗产原貌的，甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价10%的违约金，并承担文物修复费用；工期延误的，每逾期1日按总价的0.03%支付违约金，逾期超过60日的，甲方有权另行委托第三方施工，费用由乙方承担。八、争议解决双方因合同履行发生争议的，应优先通过友好协商解决；协商不成的，可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼（诉讼期间不影响工程正常施工）。九、其他约定9.1知识产权项目中形成的矿业文化IP（如LOGO、宣传素材、体验项目设计方案）归甲方所有，乙方仅可在本项目中使用，未经授权不得用于其他商业用途。9.2保险乙方需投保建筑工程一切险及第三者责任险（保额不低于[XX]万元），保险费用已包含在合同总价中。9.3合同生效本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方法定代表人签字并加盖公章后生效，附件（含地质评估报告、文物清单、施工图纸等）与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人：___