建设工程计价合同范本

PAGE建设工程计价合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[具体建设工程项目名称]的建设工程，乙方具备相应的建设工程施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就该建设工程的计价事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工程名称：[具体建设工程项目名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及规模：[详细描述工程涵盖的具体项目，如建筑物的结构形式、层数、建筑面积，以及附属设施等][明确各部分工程的具体要求和标准，例如建筑材料的规格、施工工艺的规范等]4.工程承包范围：[具体说明乙方负责施工的工程范围，包括但不限于基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、水电安装工程等][如有特殊约定的分包项目或甲供材料范围，需在此详细注明]二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对工程建设过程进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关规范进行施工。有权审查乙方提交的工程进度报告、质量检验报告、计价文件等资料。在乙方违反合同约定时，有权要求乙方承担违约责任，采取补救措施或解除合同。2.义务：按照合同约定向乙方支付工程价款。负责办理工程建设所需的相关审批手续，提供施工场地及施工条件，并协调与周边环境的关系。向乙方提供施工图纸及相关技术资料，并对资料的真实性、准确性和完整性负责。组织设计单位、施工单位、监理单位等相关方进行图纸会审和技术交底。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程价款，并在甲方逾期支付时主张相应的利息损失。有权要求甲方提供施工所需的图纸、资料及相关条件，协助解决施工过程中遇到的问题。在工程变更或增加工作量时，有权要求甲方调整工程价款及工期。2.义务：按照合同约定及相关规范组织施工，确保工程质量和进度，承担因施工质量问题导致的返工、整改等费用。负责施工现场的安全管理，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，承担因安全事故造成的一切损失。按照国家有关规定和合同约定，负责采购、供应工程所需的材料、设备，并对其质量负责。定期向甲方提交工程进度报告、质量检验报告、计价文件等资料，配合甲方进行工程验收。在工程竣工验收合格后，按照合同约定提交竣工结算文件，并配合甲方完成工程结算工作。三、工程计价1.计价方式：[明确采用的计价方式，如固定总价、固定单价、可调价格等，并详细说明计价方式的具体内容和适用范围][如有其他特殊的计价约定，如风险包干范围、价格调整因素等，需在此详细阐述]2.计价依据：本合同约定的计价方式。现行的建设工程计价规范及相关定额标准。工程所在地的市场价格信息及有关规定。经双方确认的施工图纸、设计变更通知、现场签证等资料。3.工程价款结算：乙方应在每月[具体日期]前向甲方提交当月已完工程的工程量报告及计价文件，甲方在收到后[X]日内进行审核确认。工程竣工验收合格后，乙方应在[具体期限]内提交竣工结算文件，甲方在收到后[X]日内进行审核。如双方对结算结果有异议，应按照合同约定的争议解决方式处理。甲方按照审核确认的结算金额向乙方支付工程价款。支付比例及时间如下：合同签订后，甲方支付工程预付款，金额为合同总价的[X]%，即人民币[具体金额]元，支付时间为[预付款支付日期]。每月工程进度款支付比例为当月已完工程价款的[X]%，在甲方审核确认工程量报告及计价文件后的[X]日内支付。工程竣工验收合格后，支付至合同总价的[X]%。工程竣工结算完成后，支付至结算总价的[X]%。剩余合同总价的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[质量保证期限]年后，如无质量问题，甲方在[质保金支付日期]内一次性无息支付给乙方。四、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担因此造成的损失。若甲方未按照合同约定提供施工场地、图纸、资料等相关条件，导致工程延误或乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。若甲方擅自变更工程内容或要求乙方违反合同约定施工，导致工程质量问题或乙方损失的，甲方应承担全部责任。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的质量标准施工，应负责无偿返工整改，直至达到合同要求。因返工整改造成工程延误的，每逾期一日，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每逾期一日，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。如乙方因工期延误给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。如乙方转包或分包行为给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照合同约定提交工程进度报告、质量检验报告、计价文件等资料，每逾期一日，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。因乙方资料提交延误导致工程结算或其他工作延误的，乙方应承担相应的责任。五、争议解决1.协商解决：本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可按照以下第[X]种方式解决：2.仲裁：提交[具体仲裁委员会名称]按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。3.诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.合同生效：本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.合同份数：本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.合同变更与解除：本合同的变更或解除需经双方协商一致，并签订书面协议。4.保密条款：双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。甲方（盖章）