预拌混凝土销售合同

甲方（买方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：乙方（卖方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：鉴于：

1.甲方因[具体项目名称]建设工程的需要，向乙方购买预拌混凝土。

2.乙方具备生产和供应预拌混凝土的能力和资质，愿意按照本合同的约定向甲方供应预拌混凝土。经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，达成如下协议，以资共同遵守。一、合同标的1.预拌混凝土规格、数量及价格（1）乙方根据甲方的需求，向甲方供应不同强度等级、坍落度等规格的预拌混凝土。具体的规格、数量及价格见附件《预拌混凝土供应明细表》。该表格详细列出了每种规格预拌混凝土的强度等级（如C15、C20、C30等）、坍落度要求（如120-140mm、140-160mm等）、单价（元/立方米）。

（2）上述价格包含原材料成本、生产加工费、运输费、装卸费、税费等乙方为供应预拌混凝土所发生的一切费用，但不包括因甲方原因导致的额外费用。

（3）若市场原材料价格波动幅度超过[X]%（以[具体权威市场价格指数或价格发布机构]公布的数据为准），双方应就价格调整事宜进行协商，并签订补充协议。协商不成的，任何一方有权解除合同，但应提前[X]天书面通知对方。2.质量标准（1）乙方供应的预拌混凝土应符合现行国家标准《预拌混凝土》（GB/T14902）以及相关的行业标准和地方标准。

（2）预拌混凝土的原材料应符合国家标准和相关规范的要求，其中水泥应采用[具体品牌和型号]，骨料的粒径、含泥量等指标应符合相应标准，外加剂应具有质量合格证明文件。

（3）乙方应按照甲方提供的混凝土设计配合比要求进行生产，如甲方未提供，则乙方应根据工程实际情况和相关标准设计合理的配合比，并报甲方和监理单位确认。

（4）乙方应保证预拌混凝土的强度、耐久性等性能指标满足工程设计要求。在混凝土浇筑后，乙方应按照规定的时间和方法进行养护，并提供相应的养护指导。二、交货时间、地点及方式1.交货时间（1）甲方应提前[X]小时以书面形式（包括但不限于传真、电子邮件、手机短信等可留痕的方式）向乙方提供预拌混凝土的供应计划，注明所需混凝土的规格、数量、浇筑部位、浇筑时间等详细信息。

（2）乙方应按照甲方提供的供应计划及时供应预拌混凝土，确保混凝土在规定的时间内到达施工现场。如因不可抗力、政府指令性停工等不可预见、不可避免的原因导致乙方无法按时供应的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，双方可协商顺延交货时间。

（3）若甲方临时变更供应计划，应提前[X]小时通知乙方。因甲方临时变更计划给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额包括但不限于原材料浪费损失、设备闲置损失等。2.交货地点乙方应将预拌混凝土运输至甲方指定的施工现场，具体地址为[详细地址]。3.交货方式（1）乙方负责将预拌混凝土运输至交货地点，并承担运输过程中的风险和费用。运输车辆应符合相关的安全和环保要求，不得在运输过程中发生泄漏、洒漏等污染环境的情况。

（2）乙方在交货时，应向甲方提供预拌混凝土的发货单，发货单应注明混凝土的规格、数量、发车时间、到达时间等信息。甲方应在发货单上签字确认，作为双方结算的依据之一。

（3）甲方应在混凝土到达施工现场后[X]分钟内安排人员进行卸料。如因甲方原因导致卸料延误，造成混凝土质量问题或乙方其他损失的，甲方应承担相应的责任。三、验收标准及方法1.外观验收（1）甲方在混凝土到达施工现场后，应立即对混凝土的外观进行检查，包括混凝土的坍落度、和易性、有无离析现象等。如发现混凝土外观不符合要求，甲方有权拒绝签收，并及时通知乙方。

（2）乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行处理。如经处理后混凝土仍不符合要求，甲方有权要求乙方重新供应符合要求的混凝土，由此产生的费用和延误的工期由乙方承担。2.质量检验（1）甲方应按照相关标准和规范的要求，在混凝土浇筑现场随机抽取试件进行标准养护和同条件养护。试件的留置数量应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）等标准的规定。

（2）试件的检验由具有相应资质的检测机构进行。检测费用由甲方承担，但如检测结果不合格，且经鉴定是由于乙方原因导致的，检测费用由乙方承担。

（3）如试件检测结果不合格，乙方应在接到通知后[X]天内提出处理方案，并经甲方和监理单位认可后实施。如处理后仍不能满足工程质量要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任，赔偿范围包括但不限于已支付的货款、因混凝土质量问题导致的返工费用、工期延误损失等。四、结算及付款方式1.结算方式（1）双方每月[具体日期]对上月供应的预拌混凝土进行结算。结算依据为乙方提供的发货单和甲方的签收记录。

（2）乙方应在结算后[X]天内向甲方提供正式的增值税专用发票，发票金额应与结算金额一致。2.付款方式（1）甲方应在收到乙方提供的发票后[X]天内，按照结算金额的[X]%向乙方支付货款。剩余[X]%作为质量保证金，在混凝土浇筑完成且经过[X]天的质量保证期后，如无质量问题，甲方应在[X]天内一次性支付给乙方。

（2）甲方应通过银行转账的方式将货款支付至乙方指定的银行账户。乙方如需变更收款账户，应提前[X]天书面通知甲方。3.逾期付款责任（1）如甲方未按照本合同约定的时间支付货款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付逾期违约金。

（2）如甲方逾期付款超过[X]天，乙方有权暂停供应预拌混凝土，并要求甲方一次性支付全部货款及逾期违约金。如甲方仍不支付，乙方有权解除合同，并追究甲方的违约责任。五、双方权利和义务1.甲方权利和义务权利（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的规格、数量、质量和时间供应预拌混凝土。

（2）甲方有权对乙方供应的预拌混凝土进行质量检验和监督，如发现质量问题，有权要求乙方进行处理或赔偿损失。

（3）甲方有权要求乙方提供预拌混凝土的相关质量证明文件和技术资料。义务（1）甲方应按照合同约定的时间和方式支付货款。

（2）甲方应提供施工现场的详细信息和施工方案，以便乙方合理安排生产和运输。

（3）甲方应在混凝土到达施工现场后及时组织卸料和浇筑，避免混凝土长时间等待导致质量问题。

（4）甲方应按照规定对混凝土进行养护和保护，因甲方养护不当导致的质量问题，由甲方承担责任。2.乙方权利和义务权利（1）乙方有权按照合同约定收取货款。

（2）如甲方未按照合同约定支付货款，乙方有权暂停供应预拌混凝土，并追究甲方的违约责任。

（3）乙方有权对甲方提出的不合理要求进行拒绝，并要求甲方按照合同约定履行义务。义务（1）乙方应按照合同约定的规格、数量、质量和时间供应预拌混凝土。

（2）乙方应保证预拌混凝土的生产和运输过程符合相关的安全和环保要求。

（3）乙方应在混凝土供应过程中，及时向甲方提供预拌混凝土的质量证明文件和技术资料。

（4）乙方应在接到甲方关于混凝土质量问题的通知后，及时到达现场进行处理，并承担因自身原因导致的质量问题的处理费用和赔偿责任。六、违约责任1.甲方违约责任（1）如甲方未按照合同约定支付货款，应按照本合同第四条第3款的约定承担逾期付款责任。

（2）如甲方提供的施工方案或现场条件不符合要求，导致乙方无法正常供应预拌混凝土或造成乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

（3）如甲方违反合同约定擅自解除合同，应向乙方支付合同总金额[X]%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于原材料采购损失、设备闲置损失等。2.乙方违约责任（1）如乙方未按照合同约定的时间、规格、数量供应预拌混凝土，每逾期一日，应按照逾期供应部分金额的[X]‰向甲方支付违约金。如逾期供应超过[X]天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额[X]%的违约金，同时赔偿甲方因乙方逾期供应导致的损失，包括但不限于工期延误损失、窝工损失等。

（2）如乙方供应的预拌混凝土质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿更换合格的混凝土，并承担因此给甲方造成的损失，包括但不限于返工费用、工期延误损失等。如因混凝土质量问题导致工程出现质量事故，乙方应承担全部的法律责任和经济赔偿责任。

（3）如乙方违反合同约定擅自解除合同，应向甲方支付合同总金额[X]%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失，包括但不限于重新采购混凝土的差价损失、工期延误损失等。七、争议解决1.协商解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商达成一致的，双方应签订书面协议。2.诉讼解决如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、不可抗力1.不可抗力的定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、战争、政府行为、罢工等。2.不可抗力的通知和证明（1）一方因不可抗力不能履行本合同的，应及时通知对方，并在合理期限内提供证明文件。

（2）因不可抗力不能履行合同的一方应采取必要的措施减少损失的扩大，如未采取措施导致损失扩大的，应就扩大的损失承担责任。3.不可抗力的后果（1）因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，根据不可抗力的影响程度，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。

（2）如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，互不承担违约责任。九、保密条款1.保密内容双方应对在签订和履行本合同过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、客户信息等予以保密，不得向任何第三方披露。2.保密期限保密期限为自本合同生效之日起[X]年。3.违约责任如一方违反保密条款，应向对方支付合同总金额[X]%的违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。十、合同变更与解除1.合同变更（1）经双方协商一致，可以变更本合同的内容。变更合同应签订书面协议，协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

（2）因合同变更给对方造成损失的，责任方应承担相应的赔偿责任。2.合同解除（1）除本合同另有约定外，经双方协商一致，可以解除本合同。

（2）如一方严重违反本合同的约定，经对方书面催告后仍未在合理期限内改正的，对方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

（3）合同解除后，双方应按照本合同的约定进行结算和清理，乙方应停止供应预拌混凝土，甲方应支付已供应混凝土的货款。十一、其他条款1.合同生效本合同自双方签字（或盖章）