2026年跨区域基础设施建设项目合同协议

2026年跨区域基础设施建设项目合同协议甲方（发包方）：[具体名称，如“A省B市人民政府”或“C区域发展投资有限公司”]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话/邮箱]乙方（承包方）：[具体名称，如“D建筑工程集团有限公司”]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]资质等级：[如“市政公用工程施工总承包特级资质”]联系方式：[电话/邮箱]###一、鉴于条款1.项目背景：为落实国家《“十四五”区域协调发展规划》及[具体政策文件，如《关于推进跨区域基础设施建设的指导意见》]，促进A省与C省交界区域经济一体化，甲方拟实施“2026年跨区域基础设施建设项目”（以下简称“本项目”）。2.合作基础：乙方具备丰富的基础设施建设经验及跨区域项目管理能力，甲方负责项目统筹协调及政策支持，双方同意通过本协议明确权利义务，确保项目顺利实施。###二、项目概况1.项目名称：2026年跨区域基础设施建设项目2.建设地点：跨A省B市与C省D市，具体包括[路线/区域描述，如“B市E区至D市F市一级公路工程”“G河跨省流域综合治理工程”]。3.建设内容与规模：（1）道路工程：全长50公里，双向六车道，设计时速80公里，包含桥梁12座（总长3.2公里）、隧道2座（总长1.5公里）；（2）配套设施：交通标志标线、照明系统、绿化工程（绿化面积20万平方米）；（3）其他：跨区域连接线工程3公里，涉及两省交界区域土地平整与管线迁移。4.项目性质：新建（/改建/扩建）5.资金来源：财政拨款（占比60%）、社会资本（占比40%），总投资额25亿元人民币（最终以审计为准）。###三、建设内容与技术标准1.分项工程要求：（1）道路工程：路基压实度≥96%，路面采用沥青混凝土（AC-20C），厚度18cm；（2）桥梁工程：荷载标准为公路-I级，抗震设防烈度7度，桩基检测采用低应变法及超声波透射法；（3）环保工程：施工期噪声控制在昼间≤70dB、夜间≤55dB，施工废水经沉淀处理后达标排放，弃土场按“挡护+绿化”标准设计。2.技术规范：（1）遵循《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）、《建设项目环境保护管理条例》等国家及行业现行标准；（2）跨区域技术差异协调：如两省对路基填料含水量要求不一致时，以较高标准执行（如A省要求含水量≤10%，C省要求≤12%，按≤10%执行）。###四、工期与进度管理1.总工期：36个月，自2026年1月1日至2028年12月31日（实际开工日以监理下达的开工令为准）。2.关键节点：（1）2026年6月30日前：完成全线征地拆迁及管线迁移；（2）2027年12月31日前：完成主体工程贯通；（3）2028年9月30日前：完成交工验收；（4）2028年12月31日前：完成竣工验收。3.进度管理：（1）乙方需每月25日前提交下月施工进度计划及本月完成情况报告，监理方审核后报甲方备案；（2）甲方每季度组织一次进度检查，延误超过30天的，乙方需提交赶工方案并承担赶工费用；（3）跨区域协调导致延误（如两省审批流程差异），由甲方出具书面证明工期顺延，乙方不承担违约责任。###五、质量与安全要求1.质量标准：（1）分项工程合格率100%，单位工程优良率≥90%，整体工程质量达到“优良”等级；（2）乙方需建立“三检制”（自检、互检、专检），监理方全程旁站监督，关键工序（如桥梁桩基混凝土浇筑）需甲方现场代表确认。2.质量保修：（1）保修期：路基、路面工程为5年，桥梁、隧道工程为10年，排水设施为2年，自竣工验收合格之日起计算；（2）保修期内出现质量问题，乙方需在48小时内响应，7天内修复，费用由乙方承担。3.安全责任：（1）乙方需严格执行《建设工程安全生产管理条例》，配备专职安全员，编制《专项施工方案》（如高支模、深基坑施工）；（2）跨区域安全监管：涉及两省行政区域的施工活动，乙方需提前向两地应急管理部门备案，事故处理按“属地为主、协同联动”原则执行；（3）安全事故责任：因乙方原因导致安全事故的，由乙方承担全部责任及赔偿；因甲方提供场地地质资料不符导致的，由甲方承担相应责任。###六、合同价款与支付方式1.合同形式：固定单价合同，工程量清单按两省发改委联合批复的《工程概算》执行，最终结算以审计结果为准。2.价款构成：（1）分部分项工程费：18亿元（含材料、人工、机械等）；（2）措施项目费：2亿元（含临时设施、安全文明施工等）；（3）暂列金额：3亿元（用于跨区域不可预见费用，如政策调整导致的工程变更）。3.支付方式：（1）预付款：合同签订后28天内，甲方向乙方支付合同总价（扣除暂列金额）的10%作为预付款（2亿元）；（2）进度款：每月25日乙方提交进度款申请，监理审核后，甲方在10日内支付已完成工程价款的80%；（3）结算款：工程交工验收后28日内，支付至结算价的97%；（4）质保金：剩余3%作为质保金，期满无息退还。4.资金监管：社会资本方出资部分需存入共管账户，甲方与银行共同监管，确保专款专用。###七、双方权利义务####（一）甲方权利与义务1.权利：监督工程进度、质量、安全；审批重大变更（如路线调整、规模增加）；检查资金使用情况。2.义务：负责跨区域协调（如征地拆迁、审批手续办理）；按约定支付价款；提供施工场地及地质勘察资料（准确率≥95%）。####（二）乙方权利与义务1.权利：按约定要求进度款；获得变更索赔；拒绝甲方不合理指令（如降低质量标准）。2.义务：按图施工，确保合规；遵守两省法律法规（如环保、税收）；配合甲方及监理检查；提交竣工资料（含两省要求的专项验收报告）。###八、变更与索赔1.变更范围：（1）设计变更（如路线优化、技术标准调整）；（2）工程量增减（因甲方原因导致工程量增减±15%以上）；（3）跨区域政策变化（如两省环保标准升级导致工程措施调整）。2.变更程序：乙方提出变更申请→监理方审核→甲方（联合两省发改委）审批→签订变更协议→调整合同价款及工期。3.索赔条件：（1）因甲方原因（如延迟提供场地、设计错误）导致乙方损失的，乙方可在事件发生后28天内提交索赔报告；（2）因第三方原因（如相邻区域施工干扰）导致的，乙方需协助甲方向第三方追偿；（3）索赔金额需提供证据（如发票、监理确认单），甲方在30天内答复，逾期视为认可。###九、违约责任1.甲方违约：（1）延迟支付价款：按日万分之五支付违约金，超过60天的，乙方有权暂停施工；（2）提供场地不符合要求：导致乙方停工的，赔偿窝工损失（按每人每天200元计算）。2.乙方违约：（1）工期延误：每延误一天支付合同总价0.01%的违约金，累计不超过合同总价的5%；（2）质量不合格：乙方无条件整改，并承担整改费用；整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方已完工程价款按80%支付。3.跨区域特殊违约：因乙方未遵守两省环保或安全法规被处罚的，由乙方承担罚款，甲方有权从进度款中直接扣除。###十、不可抗力1.定义：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争、两省突发政策调整（如全域限产）。2.处理：（1）事件发生后48小时内，双方及时通知对方，并提供证明（如气象部门、政府文件）；（2）不可抗力导致停工的，工期顺延，甲方承担材料损耗及人员窝工损失（仅限直接损失）；（3）因不可抗力导致合同无法履行（如项目被政策叫停），双方协商解除合同，甲方按已完工程比例支付价款。###十一、争议解决1.协商与调解：争议发生后，双方应首先友好协商；协商不成的，可提交[具体机构，如“跨区域项目协调办公室”]调解。2.仲裁/诉讼：调解不成的，任何一方均可向[中国国际经济贸易仲裁委员会]申请仲裁（/或向项目主要所在地A省B市人民法院提起诉讼）。仲裁/诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。###十二、保密条款双方应对合同内容、技术资料、商业秘密（如项目投资额、乙方成本信息）等承担保密义务，保密期限自合同生效起至合同终止后5年。任何一方违反保密义务的，应赔偿对方因此遭受的损失。###十三、合同生效与终止1.生效条件：双方签字盖章后生效（需审批的，自两省发改委批准之日起生效）。2.终止情形：（1）工程竣工验收合格、价款结清、保修期满；（2）双方协商一致解除合同；（3）因一方违约导致合同解除。3.终止后义务：乙方需移交全部工程资料（含两省备案文件），甲方退还质保金，保密条款继续有效。###十四、其他约定1.工程保险：乙方需投保建筑工程一切险（保险金额≥25亿元）、第三方责任险（保险金额≥5亿元），并将甲方列为被保险人。2.知识产权：施工图纸、技术专利的归属按[具体约定，如“设计方所有，乙方享有免费使用权”]执行。3.廉政条款：双方不得贿赂或收受不正当利益，违约方承担合同总价的10%违约金，并移送司法机关。4.通知送达：本合同约定的通知以书面形式（含电子邮件）送达，地