2026年建设工程勘察合同

2026年建设工程勘察合同合同编号：__________

2026年建设工程勘察合同

第一章总则

第一条合同依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及国家、地方现行的建设工程勘察相关法律法规、标准规范，由发包人与承包人共同订立，以明确双方在建设工程勘察过程中的权利、义务及责任。

第二条合同文件构成

本合同由下列文件组成：

（一）合同协议书；

（二）中标通知书（如适用）；

（三）投标函及其附录（如适用）；

（四）勘察技术要求；

（五）合同附件；

（六）其他相关文件。

上述文件均构成合同不可分割的组成部分，对双方具有同等法律效力。

第三条适用范围

本合同适用于发包人委托承包人完成的[具体工程名称]项目的建设工程勘察工作，包括但不限于[具体勘察阶段，如：可行性研究阶段勘察、初步勘察、详细勘察等]。

第四条词语定义

本合同中下列词语具有特定含义：

（一）"发包人"是指委托勘察任务的主体，即[发包人名称]；

（二）"承包人"是指承接勘察任务的单位，即[承包人名称]；

（三）"勘察成果"是指承包人按照本合同约定完成的勘察报告、图纸及数据等成果文件；

（四）"基准日"是指本合同签订之日；

（五）"不可抗力"是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第二章发包人义务

第五条基本义务

发包人应遵守法律法规，依法保障承包人勘察工作的顺利开展，并按照本合同约定履行下列义务：

（一）提供真实、完整的勘察基础资料；

（二）办理勘察所需的相关许可、批准手续；

（三）协调勘察现场与其他单位的关系；

（四）保护承包人勘察人员的生命安全。

第六条资料提供

发包人应在合同签订后[具体天数]日内，向承包人提供与勘察工作相关的下列资料：

（一）工程地质、水文地质、地形地貌等基础资料；

（二）项目批准文件及用地批准文件；

（三）勘察工作范围及深度要求的具体说明。

第七条协调配合

发包人应指派[具体岗位]作为合同管理联系人，负责处理勘察过程中涉及发包人的各项事宜，并及时解决承包人提出的问题。发包人应配合承包人开展现场踏勘、试验检测等工作。

第三章承包人义务

第八条基本义务

承包人应具备相应的资质条件，按照国家及行业相关标准规范，在约定的期限内完成勘察任务，并保证勘察成果的质量，具体包括：

（一）遵守法律法规，确保勘察工作符合安全生产要求；

（二）按照勘察技术要求编制勘察方案；

（三）合理安排勘察进度，按时提交勘察成果。

第九条勘察方案

承包人应在收到发包人提供的资料后[具体天数]日内，编制详细的勘察方案报送发包人审核。勘察方案应包括但不限于：

（一）勘察目的及任务；

（二）勘察方法及技术路线；

（三）人员安排及设备配置；

（四）进度计划及质量控制措施。

第十条成果提交

承包人应按照本合同约定的时间节点，向发包人提交下列勘察成果：

（一）勘察报告（包括文字说明、图纸、数据表等）；

（二）勘察原始记录；

（三）必要的计算书及试验报告。

第四章费用与支付

第十一条费用构成

本合同项下的勘察费用由下列部分构成：

（一）勘察工作费；

（二）技术文件编制费；

（三）资料购买费；

（四）其他与勘察工作相关的合理费用。

第十二条费用标准

勘察费用按照[具体计价方式，如：定额计价或市场价]方式确定，具体金额为人民币[具体金额]元（大写：[具体大写金额]）。

第十三条支付方式

发包人应按照下列方式向承包人支付勘察费用：

（一）预付款：合同签订后[具体比例]%，即人民币[具体金额]元；

（二）进度款：勘察工作完成[具体比例]%后，支付合同总价的[具体比例]%，即人民币[具体金额]元；

（三）结算款：全部勘察成果提交并经发包人验收合格后，支付至合同总价的[具体比例]%，即人民币[具体金额]元；

（四）尾款：剩余[具体比例]%，即人民币[具体金额]元，在工程竣工验收后[具体天数]日内支付。

第五章质量与验收

第十四条质量标准

承包人应按照国家及行业相关标准规范，保证勘察成果的质量，并达到[具体质量等级，如：合格或优良]标准。

第十五条隐蔽工程验收

对于重要的勘察节点，承包人应提前[具体天数]日通知发包人进行隐蔽工程验收，发包人应委派相关专业人员进行验收。

第十六条验收程序

（一）承包人完成勘察成果后，应向发包人提交验收申请；

（二）发包人应在收到验收申请后[具体天数]日内组织相关单位进行验收；

（三）验收合格的，发包人应签署验收意见；验收不合格的，承包人应根据意见进行整改，直至合格。

第六章违约责任

第十七条发包人违约

发包人未按本合同约定履行义务，应承担下列违约责任：

（一）逾期提供资料的，每逾期一日，应向承包人支付合同总价[具体比例]%的违约金；

（二）未按约定支付费用的，每逾期一日，应向承包人支付未付款项[具体比例]%的违约金；

（三）因发包人原因导致勘察工作无法正常进行的，承包人有权解除合同，发包人应赔偿由此给承包人造成的损失。

第十八条承包人违约

承包人未按本合同约定履行义务，应承担下列违约责任：

（一）逾期提交勘察成果的，每逾期一日，应向发包人支付合同总价[具体比例]%的违约金；

（二）勘察成果质量不符合约定的，应无条件返工，并承担由此产生的全部费用；

（三）因承包人原因导致勘察工作无法正常进行的，发包人有权解除合同，承包人应赔偿由此给发包人造成的损失。

第七章不可抗力

第十九条不可抗力事件

不可抗力是指地震、台风、洪水、战争等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第二十条不可抗力影响

（一）发生不可抗力事件时，双方应立即采取措施减少损失，并及时通知对方；

（二）不可抗力事件持续超过[具体天数]日的，双方可协商解除合同；

（三）因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。

第八章争议解决

第二十一条争议解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，应提交[具体仲裁机构或法院]按照[具体仲裁规则或诉讼程序]解决。

第九章合同生效与终止

第二十二条合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十三条合同终止

本合同在下列情况下终止：

（一）勘察任务完成，费用结清；

（二）双方协商一致解除；

（三）因不可抗力导致合同目的无法实现。

第十章其他

第二十四条保密条款

双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

第二十五条通知送达

本合同项下的所有通知、文件等均应以书面形式送达，送达地址如下：

发包人地址：[具体地址]

承包人地址：[具体地址]

第二十六条合同份数

本合同一式[具体份数]份，发包人执[具体份数]份，承包人执[具体份数]份，具有同等法律效力。

第二十七条附件

本合同附件包括：

（一）勘察技术要求；

（二）资质证明文件；

（三）其他相关文件。

（以下无正文）

###特殊应用场景及相关说明

####场景一：超深基坑勘察

**应用场合说明：**超深基坑工程（深度超过20米的基坑）的勘察，由于地质条件复杂、风险高，需要更详细的勘察内容和更严格的质量控制。

**需要注意的条款及修正：**

1.**第四条词语定义**：增加“超深基坑”的定义，明确其深度范围和技术要求。

2.**第六条资料提供**：发包人应提供更详细的地质勘察报告，包括岩土参数、地下水情况等。

3.**第九条勘察方案**：承包人应编制专项的超深基坑勘察方案，包括风险评估、监测方案等。

4.**第十四条质量标准**：增加超深基坑专项验收标准，如《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012。

5.**第十八条承包人违约**：增加因勘察疏漏导致基坑坍塌的惩罚性条款。

####场景二：复杂地质条件下的隧道工程

**应用场合说明：**在山区或地质条件复杂的区域进行隧道工程勘察，需要考虑不良地质现象的处理和隧道结构的安全性。

**需要注意的条款及修正：**

1.**第四条词语定义**：增加“不良地质现象”的定义，如岩溶、断层等。

2.**第六条资料提供**：发包人应提供更详细的区域地质图和气象资料。

3.**第九条勘察方案**：承包人应编制专项的隧道地质勘察方案，包括不良地质现象的识别和处理措施。

4.**第十四条质量标准**：增加隧道地质勘察专项验收标准，如《公路隧道勘察设计规范》JTG/T3370.1-2018。

5.**第十八条承包人违约**：增加因勘察疏漏导致隧道结构问题的惩罚性条款。

####场景三：海洋工程勘察

**应用场合说明：**海洋工程（如海上平台、跨海大桥）勘察，由于环境特殊，需要考虑海洋水文、海床地质等因素。

**需要注意的条款及修正：**

1.**第四条词语定义**：增加“海洋水文”和“海床地质”的定义。

2.**第六条资料提供**：发包人应提供更详细的海洋水文资料和海床地质勘察报告。

3.**第九条勘察方案**：承包人应编制专项的海洋工程勘察方案，包括海洋环境风险评估和海床地质处理措施。

4.**第十四条质量标准**：增加海洋工程勘察专项验收标准，如《海洋工程地质勘察规范》GB/T18307-2008。

5.**第十八条承包人违约**：增加因勘察疏漏导致海洋工程结构问题的惩罚性条款。

####场景四：历史文化名城保护工程

**应用场合说明：**在历史文化名城进行保护工程勘察，需要考虑文物的保护和勘察工作的协调。

**需要注意的条款及修正：**

1.**第四条词语定义**：增加“文物点”和“保护范围”的定义。

2.**第六条资料提供**：发包人应提供更详细的历史文化名城保护规划文件和文物点资料。

3.**第九条勘察方案**：承包人应编制专项的文物点保护勘察方案，包括文物保护措施和勘察工作协调方案。

4.**第十四条质量标准**：增加文物点保护勘察专项验收标准，如《历史文化名城保护规划编制审批办法》。

5.**第十八条承包人违约**：增加因勘察疏漏导致文物点损坏的惩罚性条款。

####场景五：生态环保工程勘察

**应用场合说明：**生态环保工程（如湿地保护、生态修复）勘察，需要考虑生态环境的影响和保护措施。

**需要注意的条款及修正：**

1.**第四条词语定义**：增加“生态环境”和“生态敏感区”的定义。

2.**第六条资料提供**：发包人应提供更详细的生态环境评估报告和生态敏感区资料。

3.**第九条勘察方案**：承包人应编制专项的生态环保工程勘察方案，包括生态环境风险评估和保护措施。

4.**第十四条质量标准**：增加生态环保工程勘察专项验收标准，如《生态保护红线划定技术指南》。

5.**第十八条承包人违约**：增加因勘察疏漏导致生态环境破坏的惩罚性条款。

###原始合同所需的所有详细附件

1.**勘察技术要求**

-工程概况及勘察目的

-勘察范围及深度要求

-勘察方法及技术路线

-勘察成果要求

2.**资质证明文件**

-发包人营业执照及资质证书

-承包人营业执照及资质证书

-相关项目负责人资格证书

3.**其他相关文件**

-项目批准文件及用地批准文件

-周边环境调查报告

-地质勘察原始记录

-勘察原始数据及计算书

-试验报告及检测数据

###实际操作过程中遇到的相关问题及注意事项

1.**资料提供不及时**

-**问题说明：**发包人未能按时提供勘察所需的基础资料，导致勘察工作延误。

-**解决办法：**在合同中明确资料提供的时间节点和逾期责任，要求发包人提供详细的资料清单和提供时间表。

2.**勘察成果质量不达标**

-**问题说明：**承包人提交的勘察成果不符合约定标准，需要进行返工。

-**解决办法：**在合同中明确勘察成果的质量标准，并规定返工的责任和费用承担。

3.**不可抗力事件的处理**

-**问题说明：**发生不可抗力事件，导致勘察工作无法正常进行。

-**解决办法：**在合同中明确不可抗力事件的处理程序，包括通知、损失承担和合同解除条件。

4.**费用支付纠纷**

-**问题说明：**发包人未能按时支付勘察费用，导致承包人资金周转困难。

-**解决办法：**在合同中明确费用支付的时间和方式，并规定逾期支付的违约责任。

5.**保密条款的执行**

-**问题说明：**一方泄露对方的商业秘密，导致经济损失。

-**解决办法：**在合同中明确保密条款的内容和违约责任，并要求双方签署保密协议。

多方为主导时的，附件条款及说明

第十一章甲方为主导时的，附加条款及说明

第一条主导权确认

本合同确认甲方在本项目建设工程勘察工作中的主导地位，甲方有权对勘察工作的范围、内容、进度和质量进行总体规划和监督。甲方应确保其决策的合理性和合规性，并对由此产生的后果承担相应责任。

第二条方案最终审批权

甲方对承包人提交的勘察方案及阶段性成果具有最终审批权。承包人应在本合同签订后[具体天数]日内提交初步勘察方案，经甲方审核通过后方可开展后续勘察工作。甲方应在收到方案后[具体天数]日内完成审批，逾期未回复视为同意。

第三条资金安排责任

甲方应负责筹措并按时支付本合同项下的全部勘察费用，确保承包人的正常生产经营活动。甲方应设立专项账户用于本项目资金管理，并定期向承包人提供资金使用情况报告。如因甲方资金问题导致勘察工作延误，甲方应承担相应责任并赔偿承包人损失。

第四条风险管理责任

甲方应负责识别、评估和管理勘察过程中可能出现的各类风险，包括但不限于地质风险、环境风险、安全风险等。甲方应制定相应的风险管理预案，并监督承包人落实风险防控措施。如因甲方风险防控措施不到位导致事故发生，甲方应承担主要责任。

第五条合同变更权

在不违反法律法规和本合同基本原则的前提下，甲方有权根据项目实际情况对勘察工作范围、内容进行适当调整，但应提前[具体天数]日书面通知承包人，并协商确定调整后的费用及工期。承包人应积极配合甲方的合理变更请求。

第六条信息保密义务

甲方应对承包人在勘察过程中提供的商业秘密和技术信息承担保密义务，不得泄露给任何第三方，除非法律法规另有规定或经承包人书面同意。甲方应制定内部保密制度，确保相关信息的安全管理。

第七条争议解决优先选择

在发生争议时，甲方应优先选择通过友好协商解决，协商不成的，应优先提交[具体仲裁机构或法院]按照[具体仲裁规则或诉讼程序]解决，以减少争议对项目进展的影响。

第八条合同解除权

如承包人存在严重违约行为，如勘察成果严重不合格、逾期提交成果且经甲方催告后仍不改正等，甲方有权单方解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

第十二章乙方为主导时的，附加条款及说明

第一条主导权确认

本合同确认乙方在本项目建设工程勘察工作中的主导地位，乙方有权对勘察工作的范围、内容、进度和质量进行总体规划和监督。乙方应确保其决策的合理性和合规性，并对由此产生的后果承担相应责任。

第二条方案最终审批权

乙方对甲方提交的勘察方案及阶段性成果具有最终审批权。甲方应在本合同签订后[具体天数]日内提交初步勘察方案，经乙方审核通过后方可开展后续勘察工作。乙方应在收到方案后[具体天数]日内完成审批，逾期未回复视为同意。

第三条资金安排责任

乙方应负责筹措并按时支付本合同项下的全部勘察费用，确保甲方的正常生产经营活动。乙方应设立专项账户用于本项目资金管理，并定期向甲方提供资金使用情况报告。如因乙方资金问题导致勘察工作延误，乙方应承担相应责任并赔偿甲方损失。

第四条风险管理责任

乙方应负责识别、评估和管理勘察过程中可能出现的各类风险，包括但不限于地质风险、环境风险、安全风险等。乙方应制定相应的风险管理预案，并监督甲方落实风险防控措施。如因乙方风险防控措施不到位导致事故发生，乙方应承担主要责任。

第五条合同变更权

在不违反法律法规和本合同基本原则的前提下，乙方有权根据项目实际情况对勘察工作范围、内容进行适当调整，但应提前[具体天数]日书面通知甲方，并协商确定调整后的费用及工期。甲方应积极配合乙方的合理变更请求。

第六条信息保密义务

乙方应对甲方在勘察过程中提供的商业秘密和技术信息承担保密义务，不得泄露给任何第三方，除非法律法规另有规定或经甲方书面同意。乙方应制定内部保密制度，确保相关信息的安全管理。

第七条争议解决优先选择

在发生争议时，乙方应优先选择通过友好协商解决，协商不成的，应优先提交[具体仲裁机构或法院]按照[具体仲裁规则或诉讼程序]解决，以减少争议对项目进展的影响。

第八条合同解除权

如甲方存在严重违约行为，如未按时支付费用、提供关键资料不及时且经乙方催告后仍不改正等，乙方有权单方解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

第十三章当有第三方中介时，附加条款及说明

第一条中介角色及职责

本合同确认[第三方中介名称]在本项目建设工程勘察工作中的中介角色，其职责包括但不限于：

（一）协助甲乙双方进行合同谈判及签订；

（二）提供项目信