水利工程施工合同模板

水利工程施工合同模板水利工程作为关乎民生与生态安全的基础设施，其施工合同的规范性、严谨性直接影响工程质量、投资效益与社会公共利益。依据《中华人民共和国民法典》《水利工程建设项目施工招标投标管理规定》等法律法规，结合水利工程“涉水作业、地质复杂、生态敏感”的行业特性，本文梳理合同核心架构与关键条款，并提供实用模板，助力参建方防范法律风险、保障工程顺利实施。一、水利工程施工合同的核心架构水利工程施工合同以“协议书+通用条款+专用条款”为核心，辅以《技术规范》《施工图纸》《工程量清单》《补充协议》等附件，形成“总纲-共性规则-个性约定-技术支撑”的完整体系：（一）合同协议书：工程实施的“总纲领”合同协议书是合同的核心总纲，需明确以下关键信息：工程概况：含项目名称（如“××县河道生态治理工程”）、地点（涉及流域、行政区域）、内容（河道清淤、堤防加固、闸站建设等）、规模（治理长度、库容、灌溉面积等）。工期要求：计划开工日期、计划竣工日期、工期总日历天数（需结合水文周期、汛期等因素合理约定）。质量标准：需符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176）等行业标准，明确“合格”“优良”等具体等级。合同价款：金额（人民币××万元）、计价方式（固定总价、固定单价、可调价或成本加酬金，水利工程常用“固定单价+工程量按实结算”模式）。（二）通用条款：行业惯例的“标准化约束”通用条款依据法律法规与行业惯例，约定双方共性权利义务，核心模块包括：双方责任：发包人需提供施工场地、图纸、行政许可等条件；承包人需具备水利水电工程施工资质，遵守环保、防洪、安全生产规范。工期管理：明确工期延误的情形（如发包人图纸延误、不可抗力）、工期顺延的程序（需承包人在事件发生后××天内提交签证申请）。质量控制：约定材料检验（需送第三方检测机构）、隐蔽工程验收（提前××小时通知发包人）、质量缺陷责任期（通常为1-2年，自工程移交日起算）。价款支付：预付款比例（一般为合同价的10%-20%）、进度款支付节点（按月/季完成工程量的××%支付）、竣工结算期限（工程完工后××天内提交结算报告，发包人××天内审核）。争议解决：优先采用“协商-调解”方式，协商不成可约定仲裁（需明确仲裁委员会）或诉讼（需约定管辖法院）。（三）专用条款：项目特性的“个性化适配”专用条款针对水利工程地域特性、地质条件、生态要求等个性化场景，对通用条款进行补充或调整：地质与水文：若项目涉及岩溶、滑坡等复杂地质，需约定“发包人提供的地质资料仅作参考，承包人需自行复核，因地质偏差导致的费用增加由发包人承担”等条款。生态保护：涉及饮用水源保护区、生态红线区域的工程，需明确“承包人需编制生态保护专项方案，因环保整改产生的费用由责任方承担”。地方政策：针对地方防洪、移民安置等特殊要求，约定“承包人需配合发包人完成移民协调、防汛应急等工作，相关费用已包含在合同价中”。二、水利工程施工合同模板（示例）以下为水利工程施工合同的核心条款模板，实际使用需结合项目特点、招投标文件及法律法规调整：合同编号：××-SL-____水利工程施工合同发包人（甲方）：××县水利局承包人（乙方）：××水利水电工程有限公司一、工程概况1.项目名称：××县××河防洪治理工程2.工程地点：××县××镇××村（涉及流域：××河××段）3.工程内容：河道清淤（长度××km）、堤防加固（总长××km，堤顶高程××m）、新建排水闸1座（设计流量××m³/s）。4.工程规模：治理河道××km，保护耕地××亩、人口××人。二、合同工期1.计划开工日期：2024年×月×日2.计划竣工日期：2025年×月×日3.工期总日历天数：××天（含汛期停工××天，具体以监理通知为准）。三、质量标准工程质量符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176）“优良”标准，且通过水利部门专项验收。四、合同价款及支付1.合同总价：人民币××万元（大写：××元整）。2.计价方式：固定单价合同，工程量按实际完成并经监理、发包人确认的工程量结算。3.支付方式：预付款：合同签订后××天内，支付合同价的10%（计××万元）。进度款：按月支付，承包人每月×日前提交工程量报表，经监理审核后××天内，支付已完工程量的80%。竣工结算：工程完工验收合格后××天内，承包人提交结算报告，发包人××天内完成审计，支付至结算价的97%。质量保证金：结算价的3%（计××万元），缺陷责任期满（自工程移交日起×年）后无息返还。五、双方权利与义务（一）发包人义务1.提供施工场地（含临时占地、水电接驳点），确保场地具备施工条件。2.向承包人提供施工图纸×套，组织设计交底与图纸会审。3.办理工程建设所需的规划、环保、防洪等行政许可手续。（二）承包人义务1.具备水利水电工程施工总承包×级及以上资质，项目经理持有水利专业建造师证书。2.编制施工组织设计（含汛期施工方案、生态保护方案），报监理、发包人审批后实施。3.遵守安全生产、环境保护法规，承担施工期间的安全事故、生态破坏责任。六、工程变更与索赔1.工程变更：发包人可书面提出变更，承包人需在收到变更通知后×天内提交变更报价，双方协商一致后调整合同价款。2.索赔：因发包人原因（如图纸延误、付款违约）导致承包人损失的，承包人需在事件发生后×天内提交索赔意向书，×天内提交索赔报告，逾期视为放弃。七、验收与结算1.分部工程验收：承包人完成分部工程后，提前×天通知监理、发包人验收，验收合格方可进入下一道工序。2.单位工程验收：工程完工后，承包人自检合格后，向发包人提交验收申请，发包人组织相关单位进行验收。3.竣工验收：单位工程验收合格后×天内，发包人组织水利、环保、审计等部门进行竣工验收，验收合格后×天内办理工程移交。八、违约责任1.工期延误：承包人每延误1天，支付违约金××元/天；发包人原因导致工期延误的，工期顺延并补偿承包人损失。2.质量缺陷：承包人需无偿返修质量缺陷，返修期不计入缺陷责任期；因质量问题造成第三方损失的，承包人承担赔偿责任。3.付款违约：发包人逾期付款的，按同期LPR的1.5倍支付违约金；承包人逾期完工的，按合同价的×%支付违约金。九、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交××仲裁委员会仲裁（或向××人民法院提起诉讼）。十、其他条款1.保险：承包人需为施工人员购买工伤保险，为工程购买建筑工程一切险、第三者责任险，保险费用包含在合同价中。2.不可抗力：因洪水、地震等不可抗力导致工程受损的，双方各自承担自身损失，工期顺延。本合同自双方签字盖章之日起生效，一式×份，双方各执×份，具有同等法律效力。发包人（盖章）：________________承包人（盖章）：________________法定代表人：________________法定代表人：________________签订日期：______年____月____日三、合同签订与履行的关键注意事项（一）签订前：风险防控“三核查”1.资质核查：审查承包人的水利工程施工资质、安全生产许可证，核实项目经理的执业资格（需与投标文件一致）。2.现场核查：联合勘察现场，对地下水位、土壤渗透性、既有水利设施（如涵闸、堤防）现状进行记录，避免地质资料偏差引发纠纷。3.条款核查：重点审查“阴阳合同”“不平等条款”（如“承包人放弃优先受偿权”“质量保证金无返还期限”），确保条款符合《民法典》《保障中小企业款项支付条例》等规定。（二）履行中：管理细节“三强化”1.签证管理：对设计变更、地质异常、不可抗力等影响工期或造价的事件，及时办理书面签证（需监理、发包人签字确认），留存影像、会议纪要等佐证资料。2.资料归档：按水利工程档案管理要求，同步整理施工日志、检测报告、验收记录等资料，确保竣工结算时“资料与工程同步”。3.沟通机制：建立定期沟通会议制度，对进度、质量、争议问题及时协商，避免小问题升级为合同纠纷。（三）纠纷时：维权策略“三优先”1.协商优先：争议发生后，优先通过“面对面沟通+书面函件”方式协商，避免直接启动仲裁/诉讼（耗时耗力）。2.证据优先：保全施工资料、签证文件、往来函件等证据，必要时申请公证（如工程现状公证）。3.优先受偿权：承包人可依据《民法典》第807条，在工程竣工之日起6个月内，就工程折价或拍