2025年燃气轮机余热锅炉清洗合同_第1页
2025年燃气轮机余热锅炉清洗合同_第2页
2025年燃气轮机余热锅炉清洗合同_第3页
2025年燃气轮机余热锅炉清洗合同_第4页
2025年燃气轮机余热锅炉清洗合同_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2025年燃气轮机余热锅炉清洗合同合同编号:__________

第一章总则

第一条合同背景

本合同由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签订,旨在明确[甲方名称](以下简称“甲方”)委托[乙方名称](以下简称“乙方”)对甲方拥有的燃气轮机余热锅炉进行清洗服务的相关事宜,以保障余热锅炉的运行效率与安全。

第二条合同目的

甲方通过本合同授权乙方对燃气轮机余热锅炉进行专业清洗,以去除锅炉内部积存的污垢、水垢及沉积物,恢复锅炉的传热效率,延长设备使用寿命,并确保符合国家及行业相关的安全与环保标准。

第三条适用法律与标准

本合同的订立、效力及履行均适用中华人民共和国法律、法规及相关司法解释。合同的执行应严格遵循《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》以及国家能源局发布的《燃气轮机余热锅炉清洗技术规范》(GB/TXXXX-XXXX)等行业标准。

第四条合同主体信息

甲方:

法定代表人:__________

注册地址:__________

联系电话:__________

统一社会信用代码:__________

乙方:

法定代表人:__________

注册地址:__________

联系电话:__________

统一社会信用代码:__________

第五条合同生效

本合同自双方授权代表签字并加盖公司公章(或合同专用章)之日起生效。若合同需备案,则应依照相关法律法规完成备案程序后方可生效。

第二章服务范围与内容

第六条清洗范围

乙方负责清洗甲方燃气轮机余热锅炉的以下部分:

(一)锅炉受热面(包括水冷壁、过热器、再热器等);

(二)省煤器及空气预热器;

(三)锅炉本体内部管道及阀门;

(四)燃烧室及烟道部分;

(五)其他甲方指定需清洗的部件。

第七条清洗方法

乙方应采用机械清洗、化学清洗或综合清洗方法,具体方案需根据锅炉运行状况及污垢性质制定,并经甲方书面确认后方可实施。化学清洗剂的选择应符合环保要求,清洗后的废液应按照《中华人民共和国环境保护法》进行处理。

第八条清洗周期与时间安排

本合同项下的清洗服务应于[具体时间]开始,预计于[具体时间]结束。如遇不可抗力或甲方原因导致的延误,双方应协商调整工期。

第三章权利与义务

第九条甲方的权利与义务

(一)甲方有权要求乙方按照合同约定提供服务,并监督清洗过程的合规性与安全性;

(二)甲方应向乙方提供锅炉运行记录、历史清洗资料及现场条件说明,并确保资料的真实性;

(三)甲方应指定专人负责协调与乙方的沟通,并配合乙方办理进入现场作业的必要手续;

(四)甲方应按照合同约定支付服务费用,并承担因自身原因导致的额外费用。

第十条乙方的权利与义务

(一)乙方有权要求甲方提供必要的协助,包括但不限于作业空间、资料支持及安全许可;

(二)乙方应组建专业的清洗团队,配备符合资质的清洗设备和材料,并确保作业人员持有有效上岗证件;

(三)乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及锅炉清洗操作规程,采取必要的安全防护措施,并对清洗过程中可能产生的风险承担责任;

(四)乙方应妥善保管甲方设备,清洗后恢复原状,并提交完整的清洗报告及清洗记录。

第四章费用与支付

第十一条费用标准

本合同项下的清洗服务费用为人民币[具体金额]元(大写:[具体大写金额])。费用包含但不限于人工、材料、设备、运输及环保处理等全部费用。

第十二条支付方式

(一)合同签订后,甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为预付款,即人民币[具体金额]元;

(二)清洗工程完成并通过甲方验收后,甲方应支付剩余70%的服务费用,即人民币[具体金额]元;

(三)支付方式为银行转账,乙方收款账户信息如下:

开户名称:__________

开户银行:__________

账号:__________

第十三条发票与结算

乙方应在收到甲方款项后[具体天数]内开具等额增值税专用发票,甲方应在收到发票后核对无误后进行账务处理。如因发票问题导致的延迟付款,不影响乙方的收款权利。

第五章质量保证与验收

第十四条质量标准

乙方的清洗服务应符合《燃气轮机余热锅炉清洗技术规范》(GB/TXXXX-XXXX)的合格标准,且清洗后的锅炉传热效率应不低于清洗前的90%。

第十五条验收程序

(一)清洗完成后,乙方应通知甲方进行现场验收,甲方应在收到通知后[具体天数]内组织验收;

(二)验收内容包括清洗效果、设备恢复情况及清洗报告的完整性;

(三)如甲方对验收结果有异议,应提出书面意见,乙方应在收到异议后[具体天数]内采取补救措施,直至满足甲方要求。

第六章违约责任

第十六条甲方违约责任

(一)甲方未按时支付合同款项的,每逾期一日,应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金,但累计违约金不超过合同总金额的20%;

(二)甲方未提供必要协助或资料,导致清洗工作延误的,应承担由此产生的额外费用及工期延误责任。

第十七条乙方违约责任

(一)乙方未按约定完成清洗服务,或清洗质量不符合标准的,应无条件返工,并承担由此产生的费用;

(二)因乙方原因导致锅炉损坏或人员伤亡的,乙方应承担全部赔偿责任,包括但不限于维修费用、误工费及法律责任。

第七章不可抗力

第十八条不可抗力事件

不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于地震、洪水、战争、政府行为及严重疫情等。

第十九条不可抗力影响

(一)发生不可抗力事件时,双方应立即采取措施减少损失,并及时通知对方;

(二)不可抗力影响合同履行的,双方可根据事件程度协商解除合同或延期履行,互不承担违约责任。

第八章争议解决

第二十条争议解决方式

本合同项下的任何争议应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

第九章合同终止与保密

第二十一条合同终止

(一)本合同在履行完毕后自动终止,双方应结清所有款项并完成资料交接;

(二)如一方严重违约,守约方有权单方面解除合同,并要求赔偿损失。

第二十二条保密条款

双方应对本合同内容及清洗过程中获悉的对方商业秘密承担保密义务,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。此保密义务不因合同终止而失效。

第十章其他

第二十三条通知与送达

双方的所有通知应以书面形式通过快递、传真或电子邮件送达,送达地址以合同首部列明为准。

第二十四条合同附件

本合同的所有附件均为合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

第二十五条补充协议

本合同的任何修改或补充均应以书面形式作出,并经双方授权代表签字盖章后生效。

(以下无正文)

###特殊应用场景及相关说明

####1.**大型发电厂锅炉定期维护场景**

-**应用场景说明**:大型发电厂通常配备多台燃气轮机余热锅炉,这些锅炉对运行效率和安全性要求极高。定期清洗是确保锅炉长期稳定运行的关键措施。在此场景下,合同需特别强调清洗计划的连续性和标准化。

-**需要注意的条款及修正**:

-**第六条清洗范围**:增加“应根据电厂运行日志和历史清洗记录,优先清洗高污染区域”。

-**第八条清洗周期与时间安排**:明确“清洗周期应与电厂年度运行计划相协调,提前[具体天数]通知电厂安排停机”。

-**第十四条质量标准**:补充“清洗后的锅炉传热效率应不低于清洗前的95%,并需通过热工测试验证”。

-**人性化说明**:大型电厂的锅炉清洗不同于一般工业锅炉,其运行连续性要求极高,因此合同需确保清洗工作不会过多影响电厂的正常运行,同时保证清洗效果达到行业顶尖标准。

####2.**化工行业高温高压锅炉清洗场景**

-**应用场景说明**:化工行业中的燃气轮机余热锅炉通常面临高温高压及腐蚀性介质的挑战,污垢成分复杂。清洗时需特别注意化学清洗剂的选择和废液处理。

-**需要注意的条款及修正**:

-**第七条清洗方法**:明确“化学清洗剂必须通过甲方实验室验证,且废液处理需符合《化工行业废水排放标准》(GBXXXX-XXXX)”。

-**第十条乙方的权利与义务**:增加“乙方需配备泄漏检测装置,并制定应急预案,防止化学清洗剂泄漏造成环境污染”。

-**第十六条甲方违约责任**:补充“若甲方未提供准确的介质成分数据,导致清洗效果不佳,应承担部分清洗费用”。

-**人性化说明**:化工行业的锅炉清洗涉及危险化学品,安全风险较高,合同需明确双方的责任,确保清洗过程既高效又安全,避免环境污染。

####3.**海上平台移动式锅炉清洗场景**

-**应用场景说明**:海上平台的环境恶劣,且锅炉清洗作业需在移动平台上进行,对安全和设备稳定性要求更高。此外,海上作业的法律法规与陆上有所不同。

-**需要注意的条款及修正**:

-**第四条合同主体信息**:增加“双方应遵守《中华人民共和国海上交通安全法》及相关国际公约”。

-**第九条甲方的权利与义务**:补充“甲方应提供海上作业许可文件,并协调当地海事部门的安全检查”。

-**第十七条不可抗力**:明确“海上恶劣天气(如台风、巨浪)属于不可抗力,双方应协商调整工期或解除合同”。

-**人性化说明**:海上平台清洗作业面临自然环境和政策双重挑战,合同需明确海上作业的特殊要求,确保双方在极端情况下能够有效应对。

####4.**核电行业余热锅炉清洗场景**

-**应用场景说明**:核电行业的锅炉清洗需严格遵守核安全法规,对清洗过程中的辐射防护和废料处理有极高要求。任何疏忽都可能导致严重后果。

-**需要注意的条款及修正**:

-**第六条清洗范围**:增加“需重点清洗可能存在放射性污染的区域,并采用防辐射措施”。

-**第七条清洗方法**:明确“化学清洗剂必须通过核安全评审,废液需交由具备核废料处理资质的单位处理”。

-**第十六条乙方违约责任**:补充“若因乙方原因导致辐射泄漏,应承担全部法律责任,并赔偿甲方全部损失”。

-**人性化说明**:核电行业的清洗作业涉及核安全,合同需强调乙方的专业资质和责任,确保清洗过程符合核安全标准,避免任何风险。

####5.**生物质能锅炉清洗场景**

-**应用场景说明**:生物质能锅炉因燃料特性,易产生焦油和生物泥垢,清洗难度较大。此外,生物质锅炉的运行环境(如森林、农业地区)可能存在粉尘和腐蚀性气体。

-**需要注意的条款及修正**:

-**第六条清洗范围**:增加“需重点清洗燃烧室和烟道部分,防止焦油积聚引发火灾”。

-**第七条清洗方法**:明确“应优先采用机械清洗结合生物清洗剂,避免化学污染”。

-**第九条甲方的权利与义务**:补充“甲方应提供生物质燃料成分分析报告,并定期清理锅炉出口的灰渣”。

-**人性化说明**:生物质锅炉清洗需结合燃料特性,合同需确保清洗方法既有效又环保,同时降低清洗过程中的安全风险。

###原始合同在实际操作过程中遇到的相关问题及注意事项

1.**清洗效果不达标**

-**问题描述**:清洗后锅炉传热效率未达合同约定标准。

-**解决办法**:

-要求乙方提供详细的清洗前后的热工测试报告。

-若效果不达标,乙方需免费返工,并承担额外费用。

-**人性化说明**:如果清洗后锅炉效率不理想,乙方需要免费重新清洗,直到达到标准,确保甲方的利益不受损失。

2.**清洗过程中设备损坏**

-**问题描述**:乙方清洗操作不当导致锅炉部件损坏。

-**解决办法**:

-乙方需承担全部维修费用,并赔偿甲方因此造成的停产损失。

-甲方有权要求乙方提供设备损坏评估报告,并审核其专业性。

-**人性化说明**:如果清洗过程中出现设备损坏,乙方需要全权负责维修和赔偿,甲方也能得到相应的补偿,避免纠纷。

3.**清洗废液处理不当**

-**问题描述**:乙方未按规定处理化学清洗废液,造成环境污染。

-**解决办法**:

-乙方需立即停止违规操作,并承担环保部门的罚款。

-甲方有权要求乙方赔偿环境修复费用,并保留追究法律责任的权利。

-**人性化说明**:如果清洗废液处理不当,乙方不仅要罚款,还要赔偿环境修复费用,甲方也能通过法律手段维护自身权益。

4.**清洗工期延误**

-**问题描述**:因不可抗力或甲方原因导致清洗延期。

-**解决办法**:

-双方需及时沟通,协商调整工期。

-若因乙方原因延误,需支付违约金。

-**人性化说明**:如果清洗工期延误,双方需要及时沟通解决,乙方延误工期需要赔偿违约金,确保项目按计划推进。

5.**资料提供不完整**

-**问题描述**:甲方未提供完整的锅炉运行资料,影响清洗效果。

-**解决办法**:

-甲方需尽快补充资料,并承担因资料缺失导致的清洗费用增加。

-乙方需在收到资料后及时调整清洗方案。

-**人性化说明**:如果甲方资料不完整,需要尽快补充并承担额外费用,乙方也能根据完整资料优化清洗方案,双方协作确保清洗效果。

###原始合同所需要的所有详细的附件

1.**锅炉运行日志**

-包括锅炉运行时间、负荷、温度、压力等详细数据。

2.**历史清洗记录**

-之前清洗的时间、方法、效果及问题汇总。

3.**锅炉设备图纸**

-包括锅炉各部件的结构图、材质、尺寸等详细信息。

4.**化学清洗剂检测报告**

-清洗剂对锅炉材质的兼容性及环保性检测报告。

5.**清洗方案详细说明**

-包括清洗步骤、方法、时间安排及应急预案。

6.**安全防护措施方案**

-针对清洗过程中的安全风险及应对措施。

7.**环保处理方案**

-废液、废气、废渣的处理措施及资质证明。

8.**热工测试报告**

-清洗前后的锅炉传热效率对比及分析。

9.**海上作业许可文件**(如适用)

-海事部门批准的作业许可证及安全检查记录。

10.**核安全评审报告**(如适用)

-清洗剂及废液处理符合核安全标准的评审报告。

多方为主导时的,附件条款及说明

第十一章甲方为主导时的,附加条款及说明

第一百零六条主导权确认

甲方在本合同中拥有对清洗服务范围、方法、时间及验收标准的最终决定权。乙方应严格遵守甲方的合理指示,但甲方的指示不得违反相关法律法规及行业技术标准。

第一百零七条指示变更与责任

甲方在合同履行过程中有权根据实际情况提出指示变更,但需提前[具体天数]书面通知乙方。因甲方指示变更导致的额外费用或工期延误,由甲方承担相应责任,但乙方应及时通知甲方评估变更影响。

第一百零八条现场管理与安全监督

甲方应负责提供清洗现场必要的作业条件,包括但不限于临时设施、电力供应及人员通道。甲方有权对乙方现场作业进行安全监督,乙方应积极配合,并确保所有作业人员遵守甲方的现场管理规定。

第一百零九条保密信息的特别管理

对于因甲方主导权产生的额外商业信息(如甲方内部评估数据、优先级安排等),乙方应承担更严格的保密义务,不得以任何形式泄露给任何第三方,包括但不限于其关联公司或合作单位。

第一百一十条变更订单的处理

若甲方因自身需求变更导致清洗服务范围扩大或缩小,应视为变更订单。变更订单的处理方式及费用调整,由双方根据变更内容协商确定,并签订书面补充协议。

第一百一十一条甲方指定分包商

甲方有权自行选择并指定分包商参与部分清洗工作(如设备搬运、辅助设施搭建等),但需确保分包商具备相应资质,且分包商的违约行为视为甲方违约。

第一百一十二条主导权下的争议解决优先

在争议解决中,若双方对事实认定存在分歧,甲方在提供充分证据的前提下,其主张应优先考虑。

第十二章乙方为主导时,附加条款及说明

第一百一十三条主导权确认

乙方在本合同中拥有对清洗技术方案、具体工艺参数及人员调配的专业主导权,但需确保所有方案符合合同约定及行业标准。甲方应尊重乙方的专业判断,但在关键决策上拥有最终否决权。

第一百一十四条方案优化与建议权

乙方在执行过程中发现更优的清洗方案或技术改进时,有权向甲方提出书面建议。若甲方采纳乙方建议并产生效益,双方可协商确定效益分享比例或给予乙方相应奖励。

第一百一十五条人员与设备的专业自主权

乙方负责组建的专业团队及其设备的使用具有自主权,但需确保所有人员持有有效资质证书,且设备性能满足合同要求。甲方有权对乙方现场人员资质及设备状况进行抽查。

第一百一十六条突发状况的应急主导

在清洗过程中遇突发状况(如设备故障、安全事故苗头等),乙方应立即采取应急措施,并在[具体小时]内向甲方报告。应急措施的实施以乙方专业判断为主,但需获得甲方书面确认。

第一百一十七条技术保密与知识产权

乙方在清洗过程中形成的专有技术、工艺流程等知识产权归乙方所有,但甲方有权在合同项下及后续[具体年限]内使用该技术成果。乙方不得将涉及甲方技术秘密的内容用于其他项目。

第一百一十八条主导权下的验收标准细化

乙方应提供详细的验收标准细则,并经甲方书面确认后方可执行。验收时,以双方确认的标准细则为准,乙方需承担保证验收标准达成的责任。

第一百一十九条主导权下的合同解除权

若甲方无故干预乙方专业主导权,严重影响清洗进度或质量,乙方有权暂停合同履行,并要求甲方限期纠正。若甲方在合理期限内未纠正,乙方有权解除合同并索赔。

第十三章当有第三方中介时,附加条款及说明

第一百二十条中介角色与责任界定

本合同项下的第三方中介(以下简称“中介方”)仅作为甲乙双方的沟通桥梁及服务协调方,不参与合同履行的实质性决策。中介方应基于事实提供中立信息,不得偏袒任何一方。

第一百二十一条中介服务范围

中介方负责协调双方在合同签订前的沟通、合同签订后的进度汇报以及争议发生时的初步调解。中介方的服务费用由[甲方/乙方/双方平均]承担,具体承担方式在合同签订时确定。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论