版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE房产开发领域准期交付工期承诺书(3篇)房产开发领域准期交付工期承诺书第(1)篇承诺书编号:__________。1.定义条款1.1本承诺书所称“项目”指本承诺涉及的特定房地产开发项目。1.2本承诺书所称“交付标准”指项目竣工应达到的法定及约定质量要求。1.3本承诺书所称“工期”指项目从合同签订至最终交付的预定时间节点。1.4本承诺书所称“工程实体”指项目规划红线范围内的所有建筑物、构筑物及附属设施。1.5本承诺书所称“第三方机构”指具备法定资质的监理单位、检测机构及评估机构。2.承诺范围2.1实施主体2.1.1承诺人:__________(开发商全称),统一社会信用代码:__________。2.1.2委托施工单位:__________(施工单位全称),资质证书编号:__________。2.1.3项目管理团队:由承诺人委派的具备相应执业资格的项目负责人及核心技术人员组成。2.2实施对象2.2.1项目名称:__________,位于__________。2.2.2项目总占地面积:__________平方米,总建筑面积:__________平方米。2.2.3核心交付内容:包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、给排水及电气工程等。2.3实施标准2.3.1工期标准:项目预计竣工交付时间为__________年__________月__________日。2.3.2质量标准:工程实体及附属设施须完全符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)及相关行业规范要求。2.3.3安全标准:严格遵守《建设工程安全生产管理条例》,保证施工过程中无重大安全发生。3.保障机制3.1资金保障3.1.1承诺人承诺在本项目开发过程中持续投入不少于__________万元的专项资金用于项目建设。3.1.2已获得银行贷款__________万元,贷款合同编号:__________,保证资金链安全。3.1.3设立项目专用账户,所有款项专款专用,并接受审计监督。3.2人员保障3.2.1委托施工单位配备不少于__________人的专业施工团队,其中项目经理具备二级及以上建造师执业资格。3.2.2承诺人内部设立项目监督小组,每周召开不少于一次协调会议,解决项目推进中的问题。3.2.3关键岗位人员如结构工程师、电气工程师等均需通过承诺人组织的专业能力考核。3.3技术保障3.3.1采用BIM技术进行项目全过程管理,实现数字化交付。3.3.2关键施工工艺须通过第三方机构的技术论证,保证施工可行性。3.3.3对涉及结构安全的核心构件实行双检验收制度,检验报告需经监理单位签字确认。4.违约认定4.1轻微违约4.1.1工期延误不超过合同约定的__________日,且对交付标准无实质性影响。4.1.2出现轻微质量瑕疵,经整改后可恢复使用功能。4.1.3违约方需向守约方支付违约金__________元,且无需承担其他责任。4.2重大违约4.2.1工期延误超过合同约定的__________日,或造成项目整体交付延期。4.2.2工程实体出现法定禁止使用的质量缺陷,或导致使用功能受限。4.2.3违约方需按合同总价款的__________%支付违约金,并赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。根据《_________合同法》第__________条,守约方有权解除合同并要求违约方承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等责任。5.争议解决5.1协商5.1.1双方发生争议时,应首先通过书面形式进行友好协商,协商期限不超过__________日。5.1.2协商达成一致的,双方应签订补充协议,补充协议与本承诺书具有同等法律效力。5.2仲裁5.2.1协商不成的,任何一方均可向__________仲裁委员会申请仲裁,仲裁规则适用该会现行规则。5.2.2仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。5.3诉讼5.3.1除上述约定外,任何一方也可根据《_________民事诉讼法》向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。5.3.2诉讼期间,除争议事项外,双方应继续履行合同其他条款。承诺人(签字):__________签订日期:__________年__________月__________日房产开发领域准期交付工期承诺书第(2)篇合同编号:__________一、引言尊敬的______(此处填写接收方全称):本承诺书由______(此处填写开发商全称,以下简称“开发商”)自愿作出,旨在就所开发之______(此处填写项目全称,以下简称“本项目”)的房产开发事宜,就工期承诺相关内容作出郑重说明与保证。开发商深刻理解,准期交付是维护购房客户合法权益、保障项目声誉及履行合同义务之核心要素。基于此,开发商特此出具本承诺书,以示对项目按时竣工交付的坚定决心与严格承诺。二、承诺依据与范围2.1依据本承诺书之作出,严格依据《_________民法典》、《_________城市房地产管理法》、《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程质量管理条例实施条例》以及本项目所依据的《商品房买卖合同》(合同编号:__________,以下简称“购房合同”)等相关法律法规、政策规定及双方权利义务约定。2.2承诺范围本承诺所涵盖之工期承诺,特指开发商就本项目内所有房屋单元及附属公共配套设施(包括但不限于道路、绿化、围墙、门卫室、停车场、电梯系统、智能化系统等,具体范围以购房合同附件及规划图纸为准)的完成建设,并达到合同约定的交付条件(包括但不限于取得合法竣工验收证明文件、满足使用功能、完成清洁及必要的初始查验等)所需之整体开发周期。此周期自开发商获得本项目土地使用权及建设工程规划许可证、施工许可证等主要开发建设手续齐全之日起计算,至本项目所有房屋单元及相关配套设施完成竣工验收备案,并具备交付购房客户使用之法定条件之日止。三、工期承诺具体内容3.1总工期承诺开发商郑重承诺,本项目整体开发周期(即自取得主要开发建设手续齐全之日起至满足交付条件之日止)将严格控制在______(此处填写具体月数,例如:个月)个月以内。若因不可抗力或行为等非开发商自身原因导致工期延误,经与接收方协商确认,工期可相应顺延,但开发商仍将积极采取一切必要措施,力保项目最终交付时间不晚于购房合同中约定的最终交付日期。3.2关键节点承诺为保证总工期目标的实现,开发商承诺将严格按照经审批的施工组织设计及项目进度计划,对以下关键开发节点进行管理与控制:3.2.1项目奠基/开工节点:开发商承诺将在获得建设工程施工许可证后______(此处填写具体天数,例如:X日内)正式开始主体结构施工。3.2.2主要结构工程完成节点:开发商承诺将在______(此处填写具体日期或节点描述,例如:项目主体结构封顶时)完成所有房屋单元主体结构的施工。3.2.3室外工程及附属设施完成节点:开发商承诺将在______(此处填写具体日期或节点描述,例如:主体结构完工后X周内)完成项目红线范围内的道路、绿化、围墙等附属公共配套设施的建设工作。3.2.4竣工验收及备案节点:开发商承诺将在项目所有工程验收合格后______(此处填写具体天数,例如:X日内)完成竣工验收报告的报送,并在收到相关部门通知后______(此处填写具体天数,例如:X日内)取得建设工程竣工验收备案证明文件。3.2.5交付准备及交付节点:开发商承诺将在取得竣工验收备案证明文件后,根据购房合同约定及接收方要求,完成交付前的必要准备工作(如房屋清洁、资料准备、设施调试等),并保证在购房合同约定的交付日期或最终实际交付日期前,将符合交付条件的房屋单元交付给购房客户。四、保证措施与管理责任4.1资源投入保证开发商承诺,将为本项目开发提供充足且持续的财务、人力及物力资源支持,保证项目所需的建设资金及时到位,组建经验丰富、管理规范的项目开发管理团队,并投入符合国家及行业标准的优质建筑材料、构配件及设备,从源头上保障项目建设的顺利进行与质量安全。4.2进度管理措施开发商将建立科学、严谨的项目进度管理体系,采用信息化管理手段,定期编制、修订并实施项目总体进度计划与月度、周度进度计划。项目现场将设立专门的进度管理岗位,对施工进度进行实时监控、动态调整与分析,及时发觉并解决影响进度的各类问题。对于可能出现的潜在工期风险,开发商将提前制定应急预案,并积极落实防范措施。4.3协同配合责任开发商承诺,将积极履行与相关主管部门、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位及其他相关方的协调沟通义务,保证项目在规划、设计、审批、施工等各个环节获得必要的支持与配合,避免因自身协调不力而导致的工期延误。4.4变更管理如项目在开发过程中发生经审批的设计变更或其他非开发商原因导致的重大事项,可能影响原定工期,开发商将在变更事项发生后______(此处填写具体天数)日内,书面通知接收方,并提供变更对工期影响的详细评估报告。双方将依据法律法规及购房合同约定,就工期顺延事宜进行友好协商。五、逾期交付的违约责任5.1违约认定若开发商未能按照本承诺书及购房合同中约定的最终交付日期(或经协商调整后的交付日期)将符合交付条件的房屋单元交付给购房客户,即构成逾期交付。5.2违约金计算开发商承诺,若发生逾期交付情形,将按照以下方式向接收方支付违约金:(1)逾期交付的房屋单元,自约定的交付日期次日起至实际交付之日止,开发商每日向接收方支付购房合同总价款(扣除已支付款项及定金后)的______%(此处填写具体百分比,例如:万分之X)作为违约金。(2)上述违约金支付期限,自开发商应交付而未交付之日的次日起计算,直至开发商实际完成交付之日止。(3)开发商承诺,逾期交付的违约金总额,将不足以弥补接收方因此所遭受的实际损失(包括但不限于接收方购买其他房产的机会成本损失、利息损失、搬家费用、临时住宿费用等),若违约金总额不足以弥补实际损失,接收方有权要求开发商补足差额部分。5.3其他违约责任除支付违约金外,开发商还应承担因逾期交付给接收方造成的一切其他直接经济损失,并应继续履行交付义务。同时开发商不得以任何理由(包括但不限于不可抗力)免除其逾期交付的违约责任,除非双方事先书面约定或法律另有规定。六、不可抗力条款6.1定义本承诺书所称“不可抗力”,是指开发商不能合理控制或避免的事件,该事件的发生及影响超出了开发商的预见能力,且无论开发商已采取何种合理预防措施,仍无法避免或克服。不可抗力事件包括但不限于:严重自然灾害(如地震、洪水、台风、雷击等)、战争、动乱、行为(如法律法规变更、政策调整、征收、征用、规划修改等)、指令或限制、疫情及其防控措施、以及项目所在地发生的其他无法预见、无法避免并不能克服的客观情况。6.2通知与举证若发生不可抗力事件,开发商应在不可抗力事件发生后______(此处填写具体天数)日内,以书面形式通知接收方,详细说明不可抗力事件的情况、影响范围以及预计持续时间。通知发出后______(此处填写具体天数)日内,开发商应向接收方提供不可抗力事件的有效证明文件(如部门公告、新闻报道、公证文书等)。6.3工期顺延与免责(1)因不可抗力导致项目开发或交付工作无法继续进行的,开发商有权根据不可抗力事件的影响程度,请求接收方同意相应顺延工期。顺延期限应根据不可抗力事件的实际影响时间合理确定。(2)因不可抗力导致工期延误,开发商可部分或全部免除逾期交付的违约责任,但开发商仍需尽其所能,在不可抗力消除后尽快恢复项目建设,直至最终完成交付。(3)若不可抗力事件持续影响,导致项目最终无法继续建设的,双方应依据法律法规及购房合同约定,协商处理项目后续事宜,包括但不限于解除合同、退还购房款项及利息、承担赔偿责任等。七、承诺书的法律效力7.1完整性本承诺书是开发商就本项目工期承诺之完整陈述,是对开发商相关承诺的最终确认。除本承诺书另行书面修改或补充外,开发商不得以任何其他方式作出任何与本承诺书内容相抵触或减轻开发商责任之陈述或承诺。7.2法律约束力本承诺书自开发商盖章(或签字)之日起生效,具有法律约束力。开发商将恪守本承诺书所载各项承诺,并承担相应的法律责任。7.3争议解决因本承诺书之解释、履行或违约所引发的一切争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向本项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、开发商承诺鉴于本承诺书所载内容对开发商具有重大意义,开发商在充分理解并确认上述所有条款内容后,特此作出如下不可撤销之承诺:本开发商,______(此处填写开发商全称),系依法设立并有效存续的企业法人,具备承担本项目开发建设及履行本承诺书约定的各项义务之完全民事行为能力。本开发商确认,已仔细阅读、充分理解本承诺书全部条款,并自愿作出本承诺。本开发商保证,所提供之信息真实、准确、完整,并愿以自身全部财产承担因违反本承诺书任何条款而可能产生的全部法律责任。九、承诺人签名:_________________________十、签订日期:_________________________房产开发领域准期交付工期承诺书第(3)篇承诺方(以下简称“承诺方”):________________________法定代表人:________________________注册地址:________________________联系方式:________________________接收方(以下简称“接收方”):________________________法定代表人:________________________注册地址:________________________联系方式:________________________鉴于承诺方拟开发并销售位于________________________的房产项目(以下简称“本项目”),为保障项目顺利推进并保证购房者权益,承诺方根据相关法律法规及项目实际情况,特向接收方作出如下承诺:第一条承诺事项1.1承诺方承诺,将严格按照本项目《建设工程规划许可证》(编号:________________________)、《建筑工程施工许可证》(编号:________________________)及项目相关建设方案,保证本项目按计划实施,并承诺在项目竣工验收合格后,于____________年____月____日前完成所有房产的交付工作。1.2承诺方承诺,将合理调配资源,优化施工流程,加强质量管控,保证项目建设符合国家及地方相关标准,杜绝因承诺方原因导致的延期交付情形。1.3承诺方承诺,在交付过程中,将积极配合接收方及相关部门的监督检查,并主动提供项目进度、质量及安全等方面的证明材料。第二条权利义务2.1承诺方享有__________项服务权益。具体服务内容详见本承诺书附件,或由双方另行协商确定。2.2承诺方有权根据项目实际进展情
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 无人机遥感智能分析-洞察与解读
- 状态监测预警技术-洞察与解读
- 日志审计策略-洞察与解读
- 媒体素养与阅读能力-洞察与解读
- 学习型组织能力评估-洞察与解读
- 功耗测试与验证技术-洞察与解读
- 旅馆业绩效管理体系-洞察与解读
- 买卖合同常见十大问题及风险防范
- 2026年伊春职业学院单招综合素质考试题库及答案详解(全优)
- 2026年上海电机学院单招职业技能测试题库附参考答案详解(b卷)
- 2026年《必背60题》党校教师高频面试题包含详细解答
- 2025年重庆基层法律服务考试真题及答案
- 《化肥产品生产许可证实施细则(一)》(复肥产品部分)
- 农业服务中心培训课件
- 肺挫伤合并肋骨骨折护理
- DB13T 2565-2017 产后母婴护理机构服务规范
- 高考数学解答题:圆锥曲线的综合应用(10大题型)学生版
- 2025成都装修合同范本
- 2024-2025学年下学期高一物理教科版期中必刷常考题之斜抛运动
- 大学计算机基础-基于计算思维(Windows 10+Office 2016)(第2版)课件 第2章 Windows 10基本操作
- 旅游景区项目定位分析报告
评论
0/150
提交评论