建设工程进度款支付合同

建设工程进度款支付合同发包人（甲方）：[甲方全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]联系电话：[甲方联系电话]承包人（乙方）：[乙方全称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]联系电话：[乙方联系电话]根据双方签订的《建设工程施工合同》（合同编号：[主合同编号]）（以下简称“主合同”），为确保主合同的顺利履行，明确发包人向承包人支付建设工程进度款的事项，经双方友好协商，达成如下协议：鉴于甲方委托乙方按照主合同约定建设位于[工程地点]的[工程名称]工程（项目编号：[项目编号]），工程规模为[工程规模描述]，合同工期自[开工日期]至[竣工日期]。为保障工程进度，甲方按月根据乙方完成的、经双方确认的合格工程量支付进度款。甲乙双方同意，本协议作为主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。第一条支付原则1.1本进度款支付遵循按月结算、支付的原则。乙方完成当月计划工程量并经甲方或其授权代表（如监理人）验收合格后，可申请支付当月进度款。1.2每月支付金额为基础合同总价（扣除暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费等暂未确定部分后）的相应比例，具体按主合同附件《工程量清单》及《进度款支付分解表》（如有）执行。每月支付当月已完成并验收合格工程量价值的[例如：80%]。1.3支付比例及金额可根据工程关键节点进行调整。例如，主体结构工程封顶且通过验收后，经双方确认，可增加支付至当时结算总价的[例如：90%]。第二条进度款计算2.1进度款支付依据主合同约定的工程量计算规则、工程量清单单价以及乙方实际完成并经甲方或监理人审核确认的工程量。2.2乙方提交的工程量应包含已完成的、符合合同约定质量标准的工程内容，并需附带相应的工程量确认单、验收记录等证明文件。2.3进度款金额计算公式为：当期进度款=确认的当期合格工程量×相应项目综合单价+措施项目费中应支付部分+其他项目费中应支付部分（如变更、索赔确认金额）+规费+税金。具体计算细节按主合同及相关国家、行业计价规范执行。第三条进度款支付程序3.1乙方提交资料：在每月[例如：25日]前，乙方应向甲方或其授权代表提交《进度款支付申请表》，并附以下资料：(1)当期已完成工程量统计报表，详细列出各分部分项工程量及计量单位；(2)工程量确认单或验收记录；(3)与当期进度款相关的发票复印件；(4)其他甲方或监理人要求的资料。3.2甲方审核：甲方或其授权代表（通常为监理人）应在收到乙方提交的支付申请及资料后[例如：10个工作日]内完成审核，确认工程量及支付金额。审核过程中，甲方有权要求乙方补充资料或进行现场复核。3.3支付确认与支付：甲方审核无误后，应向乙方发出《进度款支付确认通知》，并在通知发出后[例如：15个工作日]内，将应支付的进度款支付至乙方在主合同中指定的银行账户。3.4乙方收款确认：乙方应在收到款项后及时向甲方发出收款确认函或回单。第四条发包人支付义务与责任4.1甲方应按照本协议约定的时间、金额和程序及时向乙方支付进度款。4.2甲方支付进度款的前提条件包括：(1)乙方已按主合同要求提交完整的进度款支付申请及符合要求的资料；(2)乙方当期申请支付的工程量已通过甲方或监理人的验收，确认合格；(3)乙方提供的发票符合国家税务规定；(4)当期支付金额未受到主合同约定的任何扣除项的影响；(5)乙方未发生主合同中约定的、影响其履约资格的严重违约行为。4.3甲方逾期支付进度款：若甲方无正当理由未能按本协议约定时间支付进度款，每逾期一日，应按当期应付未付进度款金额的[例如：万分之五]向乙方支付违约金。甲方支付违约金不影响其要求乙方继续履行合同的义务。逾期超过[例如：30]日，乙方有权暂停施工，并按主合同约定或法律规定行使进一步的权利。4.4甲方应确保其支付能力，按时支付进度款，保障乙方正常施工所需的资金周转。第五条承包人提交资料义务与责任5.1乙方承诺向甲方提交的所有资料均真实、准确、完整，并符合主合同及国家相关法规的要求。5.2乙方应按时提交进度款支付申请及相关资料，每逾期提交超过[例如：10]日，甲方有权相应顺延支付时间，并有权对因资料不全或错误导致的审核延误承担责任。5.3乙方应对其提交的资料及工程量负责，如因资料错误或虚报导致甲方支付错误，乙方应负责纠正，并承担由此给甲方造成的损失。第六条质量与验收6.1进度款支付的前提是申请支付的工程部分已通过甲方或监理人依据主合同约定标准进行的检验和验收，并确认合格。如工程存在质量问题，需先整改合格后方可申请支付相应进度款。第七条扣款与抵扣7.1甲方有权在支付进度款时，直接扣除以下款项：(1)根据主合同约定应支付的预付款及尚未抵扣完的部分；(2)主合同约定的应从进度款中扣除的工程款（如因乙方原因造成的工期延误罚金、违约金等）；(3)乙方未按主合同约定缴纳的罚款、违约金；(4)乙方应承担的、因乙方原因造成的质量缺陷修复费用；(5)乙方应承担的、因乙方原因导致的合同解除或终止后的费用；(6)按主合同约定应预留的工程质量保证金（质保金）。7.2甲方从进度款中扣除款项时，应向乙方提供相应的依据文件，并确保扣除金额准确无误。若因甲方原因多扣，应在后续支付中补足。第八条索赔与反索赔8.1因甲方原因（包括但不限于提供资料错误、指令延误、变更不及时、未按约定提供施工条件等）导致乙方产生额外成本或工期延误，乙方应在事件发生后的[例如：28]日内向甲方提交书面的索赔申请报告及支持性证据文件，甲方应在收到后[例如：28]日内审核并作出答复。双方就索赔金额达成一致后，在后续进度款中支付。8.2因乙方原因（包括但不限于工程质量不合格、工期延误、违反主合同约定等）给甲方造成损失，甲方有权向乙方提出反索赔要求，并有权从应支付的进度款中直接抵扣，或要求乙方在规定期限内支付。双方可就反索赔金额协商解决。第九条违约责任（补充）9.1除本协议第四条关于甲方逾期支付责任外，乙方若未按主合同要求完成工程，或存在严重质量问题，甲方有权依据主合同约定暂停支付进度款，直至问题解决并符合要求。9.2任何一方违反主合同关于保密、知识产权、安全文明施工等方面的约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。第十条争议解决10.1因本协议或与主合同相关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[例如：主合同约定的仲裁委员会]申请仲裁，按照该仲裁机构的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.2或：因本协议或与主合同相关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向主合同中约定的有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条不可抗力11.1若发生地震、洪水、战争等不可抗力事件，导致合同无法继续履行或进度款支付无法按期完成，双方互不承担违约责任。双方应根据事件影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方根据事件性质和影响各自承担。第十二条合同生效、变更与终止12.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。12.2本协议的任何变更，须经双方书面协商一致，并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。12.3当主合同履行完毕，包括工程竣工验收合格、结算完成、尾款支付完毕、质保期届满且费用支付完毕时，本进度款支付协议的使命即告完成，自动终止。第十三条其他13.1本协议未尽事宜，按照主合同约定执行。主合同未约定或约定不明的，由双方协商解决或依法处理。13.2本协议与主合同附件《工程量清单》、《进度款支付分解表》（如有）等附件共同构成完整的进度款支付依据。13.3本协议项下的通知