2025年工程设计合同模板

2025年工程设计合同模板

**2025年工程设计合同模板**

在当今快速发展的建筑与工程领域，一份清晰、全面且具有法律效力的工程设计合同至关重要。这份合同不仅是双方合作的基础，更是保障项目顺利进行、规避潜在风险的关键文件。随着2025年的到来，工程设计行业面临着新的挑战与机遇，合同模板的更新也势在必行。本模板旨在为设计方与业主提供一份实用、灵活且符合最新法规要求的合同范本，确保双方的权益得到有效保障。

###一、合同主体与项目概况

####1.合同双方基本信息

首先，合同应明确列出双方的基本信息，包括但不限于公司名称、法定代表人、注册地址、联系方式等。设计方应提供完整的公司资质证明，如设计乙级或甲级资质证书，以及相关人员的执业资格证书。业主则需提供项目相关的合法证明文件，如土地使用权证、建设工程规划许可证等。这些信息的准确性和完整性是合同有效成立的前提。

例如，设计方为“XX工程设计有限公司”，法定代表人为“张三”，注册地址位于“北京市朝阳区XX路XX号”，联系电话为。业主为“XX房地产开发有限公司”，法定代表人为“李四”，项目名称为“XX城市综合体项目”，项目位于“上海市浦东新区XX路XX号”。

####2.项目概况与设计范围

合同应详细描述项目的基本情况，包括项目名称、建设地点、建筑面积、设计内容等。设计范围应明确划分，避免后期出现争议。常见的工程设计范围包括方案设计、初步设计、施工图设计等。此外，还应明确设计成果的提交方式、时间节点以及质量要求。

以“XX城市综合体项目”为例，该项目总建筑面积为“XX万平方米”，设计范围包括“方案设计、初步设计、施工图设计及后续的施工配合服务”。设计成果需在“2025年X月X日前完成方案设计，2025年X月X日前完成初步设计，2025年X月X日前完成施工图设计，并于施工期间提供必要的现场技术支持”。

####3.合同签订与生效条件

合同应明确签订日期和生效条件。通常情况下，合同在双方签字盖章后生效，但某些项目可能需要经过政府部门的审批或备案。合同中应注明生效的具体条件，如“本合同自双方签字盖章并经XX市住房和城乡建设局备案后生效”。此外，还应明确合同的有效期限，一般为“自合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止”。

###二、合同金额与支付方式

####1.设计费总额及支付比例

合同应明确设计费的总额及支付比例。设计费可以根据设计阶段的不同进行划分，如方案设计费、初步设计费、施工图设计费等。支付比例通常按照合同总金额的一定比例进行分期支付，以保障双方的现金流和项目进度。

例如，项目总设计费为“XX万元”，其中方案设计费为“XX万元”，支付比例为“合同签订后支付总金额的XX%”；初步设计费为“XX万元”，支付比例为“初步设计文件提交后支付总金额的XX%”；施工图设计费为“XX万元”，支付比例为“施工图设计文件提交后支付总金额的XX%”。剩余的“XX%”作为质保金，在项目竣工验收合格后支付。

####2.支付方式与账户信息

合同应明确支付方式，如银行转账、支票等，并注明双方的开户银行及账户信息。设计方需提供完整的银行账户信息，包括开户行名称、户名、账号等。业主则需确保支付及时、准确，避免因账户信息错误导致支付延迟。

例如，设计方开户行名称为“XX银行XX支行”，户名为“XX工程设计有限公司”，账号为“XXXXXX”。业主开户行名称为“XX银行XX支行”，户名为“XX房地产开发有限公司”，账号为“XXXXXX”。所有支付均通过银行转账方式进行，转账完成后设计方需提供相应的银行回单。

####3.支付时间节点与逾期处理

合同应明确每个支付时间节点，并注明逾期支付的违约责任。逾期支付不仅会影响设计方的现金流，还可能导致项目进度延误。因此，合同中应规定明确的逾期处理措施，如“业主每逾期支付一次，需向设计方支付当期应付金额的XX%作为违约金，逾期超过XX天，设计方有权暂停后续设计工作，直至款项付清”。

###三、设计成果与知识产权

####1.设计成果的提交标准

合同应明确设计成果的提交标准，包括文件格式、内容要求、图纸深度等。设计成果需符合国家及地方的相关规范和标准，并满足业主的使用需求。常见的提交文件包括方案设计说明、初步设计说明书、施工图设计图纸、计算书等。

例如，方案设计成果需提交“XX套方案设计图纸及说明，文件格式为CAD电子版和PDF版，并附带设计说明文档”。初步设计成果需提交“XX套初步设计图纸及说明，文件格式为CAD电子版和PDF版，并附带初步设计说明书”。施工图设计成果需提交“XX套施工图设计图纸及说明，文件格式为CAD电子版和PDF版，并附带计算书及设计说明文档”。

####2.知识产权归属

合同应明确设计成果的知识产权归属。通常情况下，设计成果的知识产权归设计方所有，但业主在使用过程中可能需要获得部分知识产权的使用权。合同中应详细约定知识产权的使用范围、使用期限及费用等。

例如，设计方保留设计成果的所有知识产权，业主在项目建设和运营期间可以使用该设计成果，但不得将其用于其他项目或进行商业化转让。若业主需要进一步修改或完善设计成果，需与设计方另行签订补充协议，并支付相应的费用。

####3.保密条款

合同应包含保密条款，明确双方对项目信息及设计成果的保密责任。设计方不得泄露业主的项目信息，业主也不得将设计成果泄露给第三方。若任何一方违反保密义务，需承担相应的法律责任，如“违约方需向守约方支付违约金，违约金为合同总金额的XX%”。

###四、合同解除与争议解决

####1.合同解除条件

合同应明确合同解除的条件，如“业主未按时支付设计费，经设计方书面催告后XX日内仍未支付的，设计方有权解除合同并要求业主支付已完成工作的设计费及违约金”。此外，还应规定因不可抗力导致合同无法继续履行的解除条件。

####2.违约责任

合同应详细约定双方的违约责任，包括逾期支付、设计成果不符合要求、泄露保密信息等。违约责任的设定应合理且具有可操作性，以保障双方的合法权益。例如，“业主逾期支付设计费XX天以上，设计方有权暂停项目，并要求业主支付逾期违约金，违约金为当期应付金额的XX%”。

####3.争议解决方式

合同应明确争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。常见的争议解决方式包括“双方应首先通过友好协商解决争议，协商不成的，提交XX仲裁委员会仲裁”或“双方应首先通过友好协商解决争议，协商不成的，依法向设计方所在地人民法院提起诉讼”。选择合适的争议解决方式可以大大降低解决争议的成本和时间。

###五、其他条款

####1.通知与送达

合同应明确通知与送达的方式，如书面通知、电子邮件等。双方应确保通知的及时性和有效性，避免因通知不到导致合同履行出现问题。

例如，“双方的所有通知均应以书面形式进行，可以通过邮寄、电子邮件或传真等方式送达。邮件地址及传真号码见合同附件”。

####2.合同附件

合同应附上相关附件，如设计方资质证明、业主项目证明文件、设计成果提交清单等。附件是合同的重要组成部分，可以进一步明确双方的权利义务。

####3.合同生效与份数

合同应明确生效日期和份数。通常情况下，合同在双方签字盖章后生效，并一式“X份”，双方各执“X份”，具有同等法律效力。

###二、合同金额与支付方式

####1.设计费总额及支付比例

在设计费的具体金额和支付比例上，合同需要做到清晰无误，避免任何模糊地带。设计费总额应根据项目的复杂程度、规模大小、设计深度等因素综合确定。合同中应详细列出各项设计工作的计费标准，例如，方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合服务等各个环节的具体费用。支付比例则应根据项目的进展节点进行划分，确保每个阶段的工作都能得到相应的经济回报，同时也激励设计方按计划推进项目。

以一个大型商业综合体项目为例，其设计费总额可能分为几个部分：方案设计费、初步设计费、施工图设计费和施工配合费。方案设计费通常是根据项目占地面积和功能需求进行估算，支付比例可能在合同签订后立即支付，以确**定设计方启动项目所需的前期投入。初步设计费则根据方案设计的通过情况支付，支付比例可能在方案设计获得业主和相关部门认可后支付，以激励设计方在初步设计阶段投入更多精力。施工图设计费通常在施工图提交并通过审查后支付，支付比例可以根据施工图图纸的数量和复杂程度进行划分，分批次支付，以确保设计方在每个阶段都能得到相应的报酬。施工配合费则是在项目施工期间，设计方提供现场技术支持所产生的费用，这部分费用可以根据实际工作量进行结算，也可以在合同中预先约定一个固定金额。

此外，合同中还可以设置一个风险金，用于应对项目中可能出现的意外情况，如设计变更、工程变更等。风险金的支付方式和比例应在合同中明确约定，以避免后期产生纠纷。例如，风险金的XX%可以在合同签订时支付，剩余的XX%在项目竣工验收合格后支付。这样既能保障设计方的风险承受能力，也能确保业主在项目顺利进行的情况下获得一定的成本控制。

####2.支付方式与账户信息

支付方式是合同中另一个重要的环节，直接关系到资金的安全和效率。常见的支付方式包括银行转账、支票、承兑汇票等。合同中应明确约定双方接受的支付方式，并详细列出各自的银行账户信息，包括开户行名称、户名、账号等。设计方需要提前提供完整的银行账户信息，并确保信息的准确性，以避免因账户信息错误导致支付延迟或失败。业主则需确保支付的资金来源合法，并按照合同约定的时间和金额进行支付。

例如，设计方开户行名称为“XX银行XX支行”，户名为“XX工程设计有限公司”，账号为“XXXXXX”。业主开户行名称为“XX银行XX支行”，户名为“XX房地产开发有限公司”，账号为“XXXXXX”。所有支付均通过银行转账方式进行，转账完成后设计方需提供相应的银行回单。此外，合同还可以约定支付的时间节点，如每月X日前支付当月应付款项，并要求设计方在收到款项后X日内提供相应的发票或收据。

为了进一步保障支付的顺利进行，合同还可以约定一个专门的付款联系人，负责双方支付相关事宜的沟通和协调。例如，设计方指定“张三”为付款联系人，业主指定“李四”为付款联系人，双方通过电话、邮件等方式进行沟通，确保支付信息的及时传递和确认。

####3.支付时间节点与逾期处理

支付时间节点是合同中必须明确的内容，直接关系到项目的进度和双方的合作关系。合同应详细列出每个支付时间节点，并注明逾期支付的违约责任。支付时间节点可以根据项目的进展情况和工作量进行划分，确保每个阶段的设计工作都能得到相应的经济回报。例如，方案设计费在合同签订后支付，初步设计费在方案设计获得业主和相关部门认可后支付，施工图设计费在施工图提交并通过审查后支付，施工配合费在项目施工期间根据实际工作量进行结算。

逾期支付不仅会影响设计方的现金流，还可能导致项目进度延误，因此合同中应规定明确的逾期处理措施。例如，“业主每逾期支付一次，需向设计方支付当期应付金额的XX%作为违约金，逾期超过XX天，设计方有权暂停后续设计工作，直至款项付清”。违约金的设定应根据行业惯例和项目的实际情况进行调整，既要能够激励业主按时支付，也要避免过度损害业主的利益。此外，合同还可以约定逾期支付的利息计算方式，如按逾期金额的XX%计算每日利息，以进一步保障设计方的经济权益。

为了防止逾期支付的发生，合同中还可以约定一个付款提醒机制，如设计方在每次应付款项到期前X日向业主发送付款提醒，并提供相应的付款明细和发票信息。业主则需在收到付款提醒后及时安排支付，并确认收款信息。通过双方的共同努力，可以有效避免逾期支付的情况发生，维护良好的合作关系。

###三、设计成果与知识产权

####1.设计成果的提交标准

设计成果的提交标准是合同中另一个重要的内容，直接关系到设计方的工作质量和业主的使用需求。合同应详细列出设计成果的提交标准，包括文件格式、内容要求、图纸深度等，确保设计成果符合国家及地方的相关规范和标准，并满足业主的使用需求。常见的提交文件包括方案设计说明、初步设计说明书、施工图设计图纸、计算书等。

例如，方案设计成果需提交“XX套方案设计图纸及说明，文件格式为CAD电子版和PDF版，并附带设计说明文档”。初步设计成果需提交“XX套初步设计图纸及说明，文件格式为CAD电子版和PDF版，并附带初步设计说明书”。施工图设计成果需提交“XX套施工图设计图纸及说明，文件格式为CAD电子版和PDF版，并附带计算书及设计说明文档”。此外，合同还可以约定设计成果的提交方式，如通过电子邮件、云存储平台或现场移交等方式提交，并要求设计方在提交前进行自检，确保成果的完整性和准确性。

为了进一步保障设计成果的质量，合同还可以约定一个设计审查机制，如业主在收到设计成果后X日内进行初步审查，并提出修改意见，设计方需在X日内完成修改并重新提交。通过双方的共同审查，可以有效提高设计成果的质量，确保设计成果符合项目的要求。

####2.知识产权归属

知识产权归属是合同中必须明确的内容，直接关系到设计方和业主的合法权益。通常情况下，设计成果的知识产权归设计方所有，但业主在使用过程中可能需要获得部分知识产权的使用权。合同中应详细约定知识产权的使用范围、使用期限及费用等，以避免后期产生纠纷。

例如，设计方保留设计成果的所有知识产权，业主在项目建设和运营期间可以使用该设计成果，但不得将其用于其他项目或进行商业化转让。若业主需要进一步修改或完善设计成果，需与设计方另行签订补充协议，并支付相应的费用。此外，合同还可以约定知识产权的许可方式，如业主获得的是独占许可还是非独占许可，以及许可的具体范围和期限。通过明确约定知识产权的归属和使用方式，可以有效保护双方的合法权益，促进项目的顺利进行。

####3.保密条款

保密条款是合同中另一个重要的内容，直接关系到项目信息的安全和双方的商业利益。合同应包含保密条款，明确双方对项目信息及设计成果的保密责任。设计方不得泄露业主的项目信息，业主也不得将设计成果泄露给第三方。若任何一方违反保密义务，需承担相应的法律责任，如“违约方需向守约方支付违约金，违约金为合同总金额的XX%”。

保密条款应明确保密信息的范围，如项目规划、设计图纸、技术参数、成本预算等，并约定保密期限，如合同有效期内及合同终止后XX年内。此外，合同还可以约定保密措施，如双方需采取必要的技术和管理措施保护保密信息，不得泄露给任何第三方，不得用于任何非法目的。通过明确约定保密条款，可以有效保护双方的商业利益，避免项目信息泄露带来的风险。

###四、合同解除与争议解决

####1.合同解除条件

合同解除条件是合同中必须明确的内容，直接关系到合同的终止和双方的权益。合同应明确合同解除的条件，如“业主未按时支付设计费，经设计方书面催告后XX日内仍未支付的，设计方有权解除合同并要求业主支付已完成工作的设计费及违约金”。此外，还应规定因不可抗力导致合同无法继续履行的解除条件。

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。合同中应明确不可抗力的具体范围，并约定不可抗力发生时的处理方式，如双方应立即通知对方不可抗力的情况，并提供相应的证明文件。若不可抗力持续超过XX天，双方可以协商解除合同，并互不承担违约责任。通过明确约定不可抗力条款，可以有效避免因不可抗力导致合同无法继续履行时的纠纷。

####2.违约责任

违约责任是合同中另一个重要的内容，直接关系到双方的权益和合同的履行。合同应详细约定双方的违约责任，包括逾期支付、设计成果不符合要求、泄露保密信息等。违约责任的设定应合理且具有可操作性，以保障双方的合法权益。例如，“业主逾期支付设计费XX天以上，设计方有权暂停项目，并要求业主支付逾期违约金，违约金为当期应付金额的XX%”。

此外，合同还可以约定其他违约情况的处理方式，如设计成果不符合要求，业主有权要求设计方进行修改或重做，并要求设计方承担相应的违约责任。通过明确约定违约责任，可以有效约束双方的行为，确保合同的顺利履行。

####3.争议解决方式

争议解决方式是合同中必须明确的内容，直接关系到合同纠纷的处理方式和解决效率。合同应明确约定争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。常见的争议解决方式包括“双方应首先通过友好协商解决争议，协商不成的，提交XX仲裁委员会仲裁”或“双方应首先通过友好协商解决争议，协商不成的，依法向设计方所在地人民法院提起诉讼”。选择合适的争议解决方式可以大大降低解决争议的成本和时间。

例如，若双方选择仲裁作为争议解决方式，合同应明确约定仲裁机构、仲裁规则和仲裁语言。若双方选择诉讼作为争议解决方式，合同应明确约定管辖法院和诉讼费用承担方式。通过明确约定争议解决方式，可以有效避免合同纠纷的发生，或在发生纠纷时能够快速、有效地解决争议。

###五、其他条款

####1.通知与送达

通知与送达是合同中必须明确的内容，直接关系到合同信息的传递和确认。合同应明确约定通知与送达的方式，如书面通知、电子邮件等。双方应确保通知的及时性和有效性，避免因通知不到导致合同履行出现问题。

例如，“双方的所有通知均应以书面形式进行，可以通过邮寄、电子邮件或传真等方式送达。邮件地址及传真号码见合同附件”。此外，合同还可以约定通知的送达地址，如双方的注册地址或指定的联系地址，并要求双方在合同中明确约定，以避免因地址不明确导致通知无法送达的情况发生。

####2.合同附件

合同附件是合同中另一个重要的内容，直接关系到合同的具体内容和双方的权利义务。合同应附上相关附件，如设计方资质证明、业主项目证明文件、设计成果提交清单等，以进一步明确双方的权利义务。

例如，附件一为设计方的资质证明，包括设计乙级或甲级资质证书，以及相关人员的执业资格证书。附件二为业主的项目证明文件，包括土地使用权证、建设工程规划许可证等。附件三为设计成果提交清单，详细列出了每个阶段需要提交的设计文件和资料。通过附上相关附件，可以有效提高合同的完整性和可操作性，避免后期产生纠纷。

####3.合同生效与份数

合同应明确生效日期和份数。通常情况下，合同在双方签字盖章后生效，并一式“X份”，双方各执“X份”，具有同等法律效力。例如，合同自双方签字盖章并经XX市住房和城乡建设局备案后生效，并一式“四份”，设计方执“两份”，业主执“两份”，具有同等法律效力。通过明确约定合同生效日期和份数，可以有效保障合同的顺利履行，避免后期产生纠纷。

###六、合同履行与变更管理

合同的履行是双方合作的核心环节，其过程往往并非一帆风顺，需要双方共同努力，并建立有效的管理机制来应对可能出现的问题。合同履行过程中，最关键的是确保双方严格按照合同约定的内容和时间节点执行各自的责任和义务。设计方需按期提交符合质量标准的设计成果，业主则需按期支付设计费用，并提供必要的配合与支持。这种履行的连贯性和主动性是项目成功的基础。

在实际履行过程中，可能会因为项目条件的变化、业主需求的调整或其他不可预见因素导致合同内容需要变更。合同变更管理条款的设立，正是为了规范这一过程，确保变更的合理性和可控性。首先，合同应明确提出变更请求的流程：无论是业主方提出的变更需求，还是设计方因外部条件变化建议的调整，均需以书面形式正式提出变更申请。变更申请中应详细说明变更的内容、原因、对项目进度和成本可能产生的影响，以及建议的解决方案。

接收变更申请的一方，即设计方或业主，应在收到申请后的一定期限内，如“XX个工作日”内，对变更请求进行评估。评估的内容主要包括变更的必要性、技术可行性、经济合理性以及对项目整体目标的影响。评估完成后，应向提出变更申请的一方反馈评估结果，并就变更方案进行协商。如果双方就变更达成一致，应签订书面的合同变更协议，作为原合同的补充部分，与原合同具有同等法律效力。变更协议中应明确变更的具体内容、调整后的费用、进度安排以及双方的责任。如果一方对变更申请持有异议，可以在评估期内提出，双方应通过友好协商解决分歧。如果协商不成，可以按照合同中约定的争议解决方式处理。

合同变更不仅涉及内容本身的变化，还可能影响到费用的调整和工期的重新安排。因此，合同中应明确变更费用的计算方式，如“设计方因变更而产生的额外工作量，按照其对应的计费标准计算设计费”。同时，变更也可能导致项目工期的相应调整，合同应规定工期的顺延机制，如“因业主变更请求导致设计工作增加，项目工期相应顺延，顺延时间根据实际增加的工作量评估确定”。通过明确变更管理流程和责任，可以有效控制项目变更带来的风险，确保项目在可控范围内进行调整。

此外，合同还应规定因变更导致的知识产权归属问题。例如，如果变更内容涉及设计方案的实质性修改，原设计方案中蕴含的设计思路和创新点是否仍然属于设计方所有，变更后的新设计内容又如何界定知识产权归属。这些问题的明确约定，可以避免因变更引发的知识产权纠纷，保护双方的合法权益。

###七、不可抗力与风险分担

在工程项目的设计过程中，不可抗力是一个需要特别关注的风险因素。不可抗力是指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、台风、战争、政府行为等。这些因素的发生，往往会导致合同无法按原计划履行，甚至使合同目的无法实现。因此，合同中必须明确不可抗力的定义、范围以及双方在不可抗力发生时的权利义务。

首先，合同应详细列举不可抗力的具体情形，如“地震、洪水、台风、战争、政府征收、法律政策变化等”。同时，还应规定不可抗力的认定标准，即“不可抗力事件发生后，影响合同履行的程度达到XX%以上，方可认定为不可抗力”。通过明确不可抗力的定义和认定标准，可以避免双方在发生争议时对不可抗力的理解产生分歧。

当不可抗力事件发生后，受影响的一方应立即通知对方，并提供相应的证明文件，如气象部门的灾害报告、政府部门的公告等。通知应在不可抗力事件发生后“XX小时内”发出，以保障对方有足够的时间了解情况并采取应对措施。在收到不可抗力通知后，双方应共同评估不可抗力事件对合同履行的影响，并协商采取相应的措施，如延期履行、部分履行或解除合同。

对于因不可抗力导致的合同延期履行，合同应规定延期的计算方式，如“因不可抗力导致的工期延误，每延误一天，项目工期相应顺延一天”。同时，还应规定延期的责任承担，如“因不可抗力导致的工期延误，双方互不承担违约责任”。对于因不可抗力导致的合同解除，合同应规定解除的条件和程序，如“因不可抗力导致合同目的无法实现，双方可以协商解除合同，并互不承担违约责任”。通过明确约定不可抗力的处理方式，可以有效降低不可抗力事件带来的风险，保障双方的合法权益。

除了不可抗力，合同还应考虑其他风险因素，如设计技术风险、市场风险、政策风险等。设计技术风险是指设计过程中可能出现的意外技术问题，如设计方案不符合规范、技术参数不达标等。市场风险是指市场环境的变化对项目成本和进度的影响，如材料价格上涨、劳动力成本增加等。政策风险是指政府政策的变化对项目的影响，如环保政策收紧、土地使用政策调整等。对于这些风险，合同可以采取以下措施进行分担：

一是明确风险责任。合同应明确约定各种风险的责任承担方，如设计技术风险由设计方承担，市场风险由业主承担，政策风险由双方共同承担等。

二是购买保险。合同可以约定双方购买相应的保险，如工程保险、责任保险等，以降低风险带来的损失。

三是建立风险应对机制。合同可以约定双方建立风险应对机制，如定期进行风险评估、制定风险应对预案等，以提前防范和应对风险。

###八、合同终止与后续事宜

合同的终止是合同履行过程的最后一环，其目的是在合同目的实现或无法实现时，明确双方的权利义务的终止，并处理后续事宜。合同的终止可以因多种原因发生，如项目竣工验收合格、合同约定的履行期限届满、双方协商一致解除合同、因不可抗力导致合同无法继续履行等。合同中应明确约定各种终止情形，以及终止的具体流程和责任。

当合同终止时，双方应进行项目结算，即对合同履行期间产生的费用进行核对和结算。项目结算的内容包括设计费、变更费用、额外工作费用等，结算的方式可以采用双方核对确认、第三方审计等方式。结算完成后，双方应签署项目结算确认书，作为合同终止的凭证。

合同终止后，双方还应处理一些后续事宜，如设计资料的移交、知识产权的归属、保密义务的履行等。设计资料移交是指设计方将项目过程中产生的所有设计文件、资料、图纸等移交给业主，业主则需确认接收并妥善保管。知识产权归属是指明确合同终止后设计成果的知识产权归属，如设计方保留设计成果的所有知识产权，业主在项目建设和运营期间可以使用该设计成果等。保密义务的履行是指双方在合同终止后仍需履行保密义务，不得泄露合同履行过程中知悉的对方商业秘密。

此外，合同终止后，双方还应进行项目总结，即对项目履行的过程进行回顾和总结，分析项目的成功经验和不足之处，为未来的项目合作提供参考。项目总结的内容包括项目进度、成本、质量、风险等方面的分析，总结报告应由双方共同签署，作为合同档案的一部分。通过项目总结，可以有效提高项目管理水平，促进双方合作的持续发展。

###九、争议解决与法律适用

争议解决是合同履行过程中不可避免的问题，如何高效、公正地解决争议，直接关系到双方的合法权益和合作关系。合同中应明确约定争议解决的方式、程序和适用法律，以避免争议发生时的无