2026年青岛建筑施工合同（1篇）

2026年青岛建筑施工合同（1篇）甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，就乙方向甲方提供建筑施工服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：__________________。

2、工程地点：__________________。

3、工程内容：__________________。

4、工程规模：建筑面积_______平方米，层数_______层，结构类型_______。

5、工程设计文件：由甲方提供施工图纸及设计说明，乙方根据设计文件施工。

二、合同工期

1、合同工期自____年____月____日开工至____年____月____日竣工，总工期_______天。

2、因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方确认后工期可相应顺延。

3、乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审核，甲方应在收到后5个工作日内给予书面答复。

三、工程造价与支付方式

1、工程造价：本工程采用固定总价方式，总价款为人民币_______元（大写：__________________元整）。

2、付款方式：合同签订后支付工程预付款_______%，主体工程完成_______%后支付进度款_______%，竣工验收合格后支付至结算总价的_______%，剩余_______%作为质保金，质保期满无质量问题后支付。

3、甲方应按合同约定及时支付工程款，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金。

4、乙方应提供合法的发票，甲方在收到发票后15个工作日内支付相应款项。

四、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应向乙方提供施工所需场地、水电及必要的施工条件，并确保施工期间场地的安全。

2、甲方应组织设计、监理等单位对乙方施工进行监督检查，并参与工程竣工验收。

3、甲方应按照合同约定及时支付工程款，如因甲方原因导致乙方无法施工，甲方应承担相应责任。

4、甲方应负责协调施工现场与其他单位的关系，确保施工顺利进行。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备相应的施工资质，并按照设计文件和施工规范进行施工。

2、乙方应组建项目经理部，配备专业的施工管理人员，并严格按照施工方案组织施工。

3、乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工安全，如发生安全事故，由乙方承担全部责任。

4、乙方应做好施工现场的管理，保持现场整洁，并按规定进行文明施工。

5、乙方应按时完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应向甲方支付违约金。

五、质量保证

1、乙方应严格按照国家现行施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到_______标准。

2、乙方应积极配合甲方及监理单位的监督检查，并按要求整改存在的问题。

3、工程竣工验收合格后，乙方应负责保修_______年，保修期内如出现质量问题，乙方应免费维修。

六、违约责任

1、若甲方无故单方解除合同，应向乙方支付相当于合同总价_______%的违约金。

2、若乙方无故单方解除合同，应向甲方支付相当于合同总价_______%的违约金，并承担已完成的工程量相应的费用。

3、因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责返工，并承担由此产生的全部费用。

4、因甲方原因导致乙方无法施工，甲方应承担相应的窝工损失，并支付相应的工程款。

七、争议解决

本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至工程所在地人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1、本合同一式_______份，甲方执_______份，乙方执_______份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

地址：