电力工程合同（输变电工程）2025年解除协议

电力工程合同（输变电工程）2025年解除协议甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[发包人注册地址]通讯地址：[发包人通讯地址]联系电话：[发包人联系电话]统一社会信用代码：[发包人统一社会信用代码]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[承包人注册地址]通讯地址：[承包人通讯地址]联系电话：[承包人联系电话]统一社会信用代码：[承包人统一社会信用代码]鉴于甲方因[项目名称]（项目合同编号：[原合同编号]，以下简称“原合同”）需与乙方解除原合同关系，甲乙双方经友好协商，本着公平合理、诚实信用的原则，就解除原合同事宜达成如下协议，以兹共同遵守。第一条原合同基本信息甲乙双方于[原合同签订日期]签订了《电力工程合同（输变电工程）》（项目合同编号：[原合同编号]），该合同项下工程内容为[简述工程内容]，工程地点位于[工程地点]。原合同有效期内，双方依约履行了各自的义务。第二条解除原合同1.甲乙双方一致同意，自[解除生效日期]起正式解除原合同（项目合同编号：[原合同编号]）。2.解除原合同的主要原因是：[详细、具体说明导致解除的原因，例如：经双方协商一致；因不可抗力导致项目无法继续实施；乙方严重违约，具体表现为[详细描述违约情形]，已达到原合同约定的解除条件；根据原合同第[X]条约定，[说明哪方依据约定行使了单方解除权]等]。3.原合同自本协议约定的解除生效之日起终止，双方不再依据原合同承担任何权利和义务。但原合同中关于争议解决、保密、法律适用等非终止性条款，以及根据本协议履行产生的权利义务除外。第三条工程现场处理1.乙方应于[撤离完成日期]前，将其派驻[工程地点]的所有人员、设备及物料撤离至[指定地点或说明方式]。2.甲方负责承担因乙方人员、设备撤离而产生的费用，具体包括[列明费用项目，如交通费、合理的住宿费等]。3.撤离前，乙方应负责将其使用的甲方提供的材料、设备（如有）进行清点、移交或按甲方要求处理，并确保现场整洁，满足[说明现场要求，如安全、可交付使用等]条件。4.乙方应负责妥善保管其在现场遗留的、属于其所有的材料、设备，直至全部移出或甲方另行安排处理。保管期间因保管不善造成的损失由乙方承担。第四条费用结算与支付1.双方同意，依据原合同相关条款及双方确认的结算资料，就原合同项下[说明结算范围，如已完成并验收合格的工程量、已发生但未结算的费用等]进行最终结算。2.结算工作应于本协议生效后[结算期限，如15]日内完成，双方共同确认结算结果。3.结算确认后，甲方应在[支付期限，如30]日内，向乙方支付结算总额中双方确认应支付给乙方的款项[或写：支付至结算总额扣除各项应扣款项后的余额]。支付方式为[银行转账或其他方式]，收款账户信息如下：开户名：[乙方全称]开户行：[乙方开户银行]账号：[乙方银行账号]4.乙方应向甲方支付因解除原合同给甲方造成的损失赔偿[如有，请列明具体损失项目及金额，如：包括但不限于[具体损失描述]；如无，则写“乙方无需向甲方支付任何损失赔偿”]。5.上述款项支付前，乙方应向甲方提供等额、有效的发票。第五条质量责任与保修1.乙方对其在原合同项下已完成并移交甲方的工程部分，在按照国家法律法规及原合同约定享有的质量保修期届满前，仍应承担质量保修责任，保修范围及内容按照原合同第[X]条约定执行。2.保修期内，如发生保修范围内的质量问题，乙方应在接到甲方通知后[响应时间，如24]小时内响应，并在[修复时间，如7]日内完成修复，修复费用由乙方承担。若乙方未能按时修复，甲方有权委托第三方修复，费用由乙方承担。第六条违约责任1.若甲方未按第四条约定的期限和金额向乙方支付款项，每逾期一日，应按未支付金额的[利率，如万分之五]向乙方支付违约金，但累计违约金不超过结算总额的[百分比，如10%]。逾期超过[天数，如30]日，乙方有权暂停相关协作，并要求甲方支付逾期款项及违约金，或解除本协议并要求赔偿损失。2.若乙方未按第三条约定的期限完成人员、设备撤离，每逾期一日，应向甲方支付[金额或计算方式]的违约金，甲方有权自行处置乙方遗留的人员、设备，由此产生的一切费用由乙方承担。3.因一方违约导致本协议解除，违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的直接损失和可预见的间接损失。第七条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[选择仲裁或诉讼，如：[具体仲裁委员会名称]]申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。/或：任何一方均有权向[具体法院名称，如：甲方所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼。第八条其他事项1.本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。2.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。3.本协议取代双方此前就解除原合同达成的任何口头或书面协议、谅解。4.原合同正本由[约定保管方，如甲方或双方协商确定]保管。5.本协议一式[份数